房建合同书（16份范本）.docx

《房建合同书（16份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房建合同书（16份范本）.docx（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、房建合同书（16份范本）【第1篇】商品房建筑承包合同书 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方按照我国现行法律和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。 一、工程概况： 1、甲方准备在xxxx新建x间x层带尖子的房屋一栋。 经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从_年_月_日开始动工，至_年_月_日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。 2、采取费用包干的方式。 乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如：脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开

2、始，历时_天内完成;房屋建筑总面积_平方米，按每平方_元计算，费用金额共计_元整。 3、付款方式：主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的50%，即(金额大写)：_元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。 二、质量要求： 1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。 2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角

3、与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。 三、安全问题：工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。 需要说明：四、本合同一式二份，双方各执一份。 本合同自_年_月_日签定之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ 【第2篇】厂房建设工程合同书 (甲方)发包人： (乙方)承包人： 法定代表人：证书等级：一级电话： (甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下： 依中华人民共和国

4、民法典中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定去执行。 国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。 建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。 本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格： 乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。 乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。 若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。 若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地

5、现场。 乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。 (乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设) 本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。 付款支付如附件一。 (甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。 (甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双

6、方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。 在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。 (乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。 未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。 (乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。 (乙方

7、)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。 在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。 (甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。 逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。 (乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。 由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责

8、任。 合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。 双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。 本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工

9、程质量保证金后生效。 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 【第3篇】楼房建筑施工合同书 甲方： 乙方： 甲方请乙方在建一幢日/田型框架式水泥砖混结构四层半住宅楼，现甲乙双方自愿达成以下协议： 一，工程形式： 甲方负责建房所需的钢筋、水泥、红砖、沙石灰、碎石等材料，并负责运到工地。乙方负责楼房的主体工程施工，及建房中的一切机械工具。 二，工程工价：按楼面投影面积计算，每平方米元(包括批灰工钱) 三

10、，甲方责任： 1，提供施工用水、电、矿泉水。 2，及时提供一切需用建材。 3，捣楼面时，每层加多支付人民币元给乙方，并提供工作人员每人快餐一份。 4，另外要加给乙方的价钱：捣门尺加收元，捣地台加元。批灰外墙元。 四，乙方工程内容： 1，楼房主体建筑、柱、梁、墙、楼面等各种规格由甲方确实。 2，淋砖，工程结束后，清理各楼层。 3，墙内外批灰，但不包括门面。 4，楼顶砌围封一米高。 5，用水泥砌楼梯三角。 6，安装排污管。 7，前檐阶捣水泥。 8，柱、梁用全新模板。 五，乙方必须保证达到如下要求： 1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。 2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超过1厘米。 3，捣水泥楼层时不

11、得有水泥纸和其它大的杂物。 六，乙方要实行安全施工，施工中左造成安全事故，由乙方承担一切责任，与甲方无关。 七，乙方要确保施工质量，如达不到甲方要求，甲方有权要求乙方翻工，翻工所需工钱和材料由乙方负责。 八，工程付款：每完成一层主体工程后，甲方付给乙方%，余下工程款在全部完工验收合格后一次性结通。 九，以上不尽事宜，由双方协商解决。 十，以上协议一式两份，签后即生效。 甲方： 乙方： 【第4篇】郊区厂房建设工程施工合同书 甲方：_ 乙方：_ 按照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的

12、权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况工程名称：_工程地址：_承包范围和内容：_ 二、合同价款：金额(大写)：_ 三、双方一般权利和义务 甲方责任： 1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。 2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。 3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。 乙方责任： 1.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.做好现场文明施工、安全生产。 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。 4.服从甲方统一安排指挥。 5.由乙方原因造

13、成工期拖延每天支付应付货款违约金。 四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延： 1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度; 2.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工; 3.甲方原因影响下一道工序施工; 4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期; 5.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期; 6.甲方代表同意工期顺延的其它情况。 五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。 六、工程款的支付和结算本合同签

14、订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。 七、施工与设计变更 1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。 2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。 八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。 九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符

15、合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)_乙方(盖章)_ 负责人(签字)_负责人(签字)_ 【第5篇】房建装修合同书 委托方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。 一、工程地点：_区_街_单元_室 二、形式结构：_层式_室_厅_厨_卫 三、工程项目： 1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要

16、求平整。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。 四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。 五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_元人民币。 七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，_年_月_日至_年_月_日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费， 八、本协议一式

17、两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方：_乙方：_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日 【第6篇】自建房建房购房合同书 售房方：身份证号：地址：联系方式： 购房方：身份证号：地址：联系方式： 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国_市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙两方在平等、自愿、诚实信用原则的基础上，同意就乙方向甲方购买房屋事项达成如下协议：现一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 第一条甲方愿将自有座落于_市东_区小区单元室，建筑面积为的还建房出卖给乙方，包含附属设施见附件一。上述房屋、房屋占有范围内的土地使用权及附件一所列附属设施、

18、设备状况等房屋附属设施、设备、在本合同中均简称为“该房屋”。 第二条本合同第一条所列该房屋的买卖价款元，本合同生效后，乙方一次性向甲方支付人民币元。 第三条甲方按下列方式向乙方交付房屋： 1、甲方应将该房屋的入住手续及房屋钥匙等该房屋的全部手续交付乙方，并配合乙方实际接收该房屋; 2、本合同生效当日，甲方将附件一所列房屋拆迁补偿协议等相关资料凭证签名的复印件交付乙方; 第四条甲方保证，其与开发商_市东_区签订的房屋拆迁补偿协议中约定应由甲方承担的义务，甲方已全部履行完毕，甲方享有的该房屋的全部权益一并转让给乙方。 第五条甲方保证其出卖给乙方的该房屋产权清楚，无任何担保等他项权利设置、查封、债务

19、或其他纠纷。乙方买受该房屋后，因该房屋存在产权纠纷或第三方对该房屋主张权利，致使乙方不能正常使用该房屋，或者不能取得该房屋的所有权，或者给乙方造成其他损失的，由甲方承担全部的赔偿责任。 第六条该房屋出卖给乙方后，如因房屋存在质量问题或其他问题，需以甲方名义向该房屋开发商_市东_区小区主张权利的，甲方应配合向开发商主张权利。 第七条鉴于该房屋的房屋所有权证及土地使用权证须先办至甲方名下后再过户给乙方，甲方应在取得该房屋的两证后_日内将该房屋的两证交付乙方。并保证在该房屋能办理产权过户手续时，按乙方的要求甲方配合办理该房屋过户至乙方名下的产权变更登记手续，办理产权过户手续的费用由乙方承担。 第八条

20、违约责任1、除甲乙双方协商，凡任何乙方未能全面履行本合同约定之义务，即构成对本合同的违约，应当向违约方承担违约责任;2、甲方未按本协议约定配合乙方办理该房屋的过户手续的，甲方应赔偿乙方一切损失。损失的计算方式为该房屋的总价的50%，如该房屋的市场价值上涨的，甲方还应赔偿该房屋当时的市场加工与签订本合同时的市场价格之间的差额 第九条本合同在履行中发生争议，由甲、乙两方协商解决。协商不成的，两方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第十条本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十一条本合同共2页一式三份，甲、乙两方各执一份，公证人一份。本合同自甲、乙两方签章之日起生效。 甲方：共有权

21、人：_年_月日 乙方：_年_月日 【第7篇】钢结构厂房建设合同书 发包单位:(以下称甲方)承包单位:(以下称乙方) 根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国民法典及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程地点： 二、工程名称： 三、工程面积： 四、承包方式： 五、工程造价： 六、工程期限：开工年月竣工年月 注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。 七、结算方式： 1、工程进度款：施工量达到总量的%，甲方向乙方支付： 2、施工完毕验收合格后，甲方向乙方支付： 3、工程质保金：，待质保期满后，无遗留问题，甲方向乙方支付结清余

22、款，无息。 八、甲、乙双方责权： 1乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。 2乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。 甲方应对乙方施工质量及时验收。 3材料、机具：乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。 甲 方承担主要工程材料。 4工程质保期为。 质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。 5进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。 九、违约责任：由违约方向被违约方赔偿相关所有损失。 十、其他约定： 1施工期内乙方人员应无条件服从甲方安

23、全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如出现安全问题，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。 2末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。 3本合同一式两份，甲方双方各执一份。 4注：本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工。 甲方：乙方： 电话：电话： 甲方签字盖章：乙方签字盖章：年月日年月日 【第8篇】厂房建设施工合同书 甲方：_经济发展公司(下称甲方) 乙方：_建筑工程公司 (下称乙方) 甲、乙双方于_年_月_日签订共六份的_市建筑工程施工合同书(下称合同)，就甲方将其_村标准、东升、贤_厂房、宿舍建设工程发包给乙方施工事宜达成了协议。根据

24、该建设工程的具体情况，就合同未尽事宜，双方达成如下补充协议。 第1条 工程项目 工程名称：_村标准厂房、_村东升厂房、_村贤_厂房、_村标准厂房配套员工宿舍、_村东升厂员工宿舍、_村贤_宿舍。其中厂房三栋，建筑面积约 _年_月_日和月日为预计开工日。根据工程建设准备的具体情况，开工日以甲、乙双方另行签证日期的为准。预计的竣工日在_年_月_日。 合同价款：工程预算造价为人民币 万元。 以上工程预算总造价为甲方提供的。合同价款的决算，按合同第 .4的规定执行。工程量增减以设计院出具的变更通知书经甲方现场签证为准。增减的工程量的结算，按合同第 .4的规定执行。 第2条 工程款支付 按合同约定，甲方应

25、向乙方预付工程款并按工程进度付款。但甲方执行合同约定的付款方法有困难，要求乙方给予延期付款。乙方同意予宽容。 根据本协议第 1条的规定，甲方应于_年_月_日前向乙方支付工程款人民币_万元;年 月日前，甲方应再向乙方支付工程款人民币年 月至年 月共_个月的期间内，按月平均支付相同数额给乙方。每月的支付日为该月的 5日前。此部分款项，在本协议中称为欠款。 鉴于乙方给予甲方的付款的宽容，甲方同意按月息7厘向乙方支付资金占用利息。每月应支付的资金占用利息的具体计算方法为：(工程决算总造价-甲方预付的500万元工程款-甲方已支付的欠款)月息7厘。每月的资金占用利息的支付日按本协议第条的规定。 第3条 甲

26、方违约的责任 甲方违约，应按合同第 5条的规定承担违约责任。 甲方如不能按本协议第条的规定向乙方支付工程款，应向乙方支付资金占用的利息。利息为按月息 0厘计，计息期为本协议规定的支付日起直至款项全部付清时止。同时，工期相应顺延，乙方有权停止或中止施工，由此导致停工、窝工、人员或机械退场等一切损失，甲方应负责赔偿。 甲方不能按本协议第条的规定，按月向乙方支付欠款，自逾期之日起，应按月息 0厘计向乙方支付资金占用利息。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款。 甲方不能按本协议第条的规定，按月向乙方支付工程款(欠款)的资金占用利息，自逾期之日起，应就该月应支付的资金占用利息按月息

27、0厘计向乙方支付赔偿金。同时，乙方有权提前收回所有欠款，要求甲方立即付清所有欠款(包括资金占用利息)。 工程造价决算后，甲方应按乙方的要求，就欠款出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。甲方同时应在每次偿还欠款和支付资金占用利息后向乙方办理债务结帐手续，重新出具欠条给乙方，作为对双方有法律约束力的债务凭证。 鉴于甲方欠款，占用乙方的流动资金，使乙方承担了银行贷款利息。因此，在还款期内，如中国人民银行规定调高银行贷款利率，甲方应在本协议第条的资金占用利息的水平的基础上，按每次调高的百分点增付资金占用利息给乙方，以确保乙方不受损失。 在甲方付清所有欠款和本协议规定的资金占用利息、赔偿金前

28、，乙方就甲方未付清的款项对在建工程或成品房享有优先权。 第4条 甲方保证 工程开工时及之后，甲方未能办妥工程建设的批准手续，政府或政府部门干预，工程停工，或经任何的诉讼(仲裁)程序，合同和本协议被确认为无效，甲方应承担所有责任，赔偿乙方的所有损失，包括但不限于按本地区同类工程适用的定额规范乙方应得的人工费、机械台班费、管理费、应邀和已交纳的税收和规费;乙方支付的材料款、设备款;依本协议乙方可得的利润等等。本项的规定具有独立性，在合同和本协议被依法确认为无效时，本项的规定作为解决无效的过错责任的依据仍然有效。 在甲方未付清合同和本协议规定的所有款项前，甲方不得将在建工程或成品房或房地产转让、过户

29、、出售、抵押给任何第三人;也不得将在建工程或成品房或房地产作为出资或合作条件与第三人合办公司企业。合同项下的工程(包括单项工程)完工后，甲方应及时向有关部门申请房地产所有权和使用权的登记，并不得将房地产的产权申请登记为甲方以外的其他人。 第5条 与合同和本协议项下工程配套的附属工程如厂区道路、水电、化粪池、排污、给排水等工程，如甲方决定施工，应由乙方承包。造价按实际完成的工程量，报合同约定的造价管理部门审核，以其审核的造价为准。该款项的支付，由双方另行协商确定。 第6条 本协议书是合同的组成部分，合同的内容与本协议有抵触的，以本协议的规定为准。 第7条 本合同自双方签字、盖章之日起生效。 本协

30、议未尽事宜，双方另行签订协议作为本协议之附件，具有与本协议具有同等效力。 第8条 本协议正本壹式四份，双方各执行贰份。 发包方(章) 承包方(章) 法定代表人： 委托代理人： 合同签订时间： 法定代表人： 委托代理人： 年 月 日 【第9篇】住房建设合同书 甲方：_ 乙方：_ 第一条合同标的物所处位置：北京市昌平区 (建筑面积约 平方米，合同价款以实际建筑面积为准);标的物建设工期为_年 月 日 至_年 月 日;标的物建设费用为 元/平方米;承包方式为 方式。 第二条 甲方提出房屋建设基本布局、大致框架及尺寸，乙方须基于诚信及职业道德为甲方设计详细的房屋结构图纸并负责技术及安全审核。乙方的最终

31、设计图纸经甲方同意后方能开工建设。 第三条 标的物主体结构为 结构，乙方在建设过程中使用的所有施工材料需达到民用住房建设质量要求，所有材料的使用、材料架构符合行业通常惯例，同时，乙方建设行为严格落实建设民用住房的安全性、耐用性及方便性的条件。 第四条 标的物所有铺设瓷砖之处，应达到平整等美观性要求。该类工程的质量保质期为二年，该期间内脱落率及断裂率不得超过面积的1%.超过约定面积时，乙方须无偿负责将损坏部分修缮完整;若甲方因该脱落或断裂遭受损失，乙方应予以赔偿。乙方若不及时返工，甲方可以扣除乙方的质量保证金。 第五条 标的物楼道、墙面的平整度须达到行业标准和积极性行业惯例;标的物管线等隐蔽工程

32、的铺设须符合安全、方便的要求，如电话、网线及电路线等应分开走管，电路线应与电视线等保持一定技术性距离。 第六条 需要使用混凝土的工程中，混凝土应机器搅拌;顶层铺设保温层、浇注现浇，同时须做好房屋的防水及雨水排放工程。 第七条 标的物施工建设费的支付：完成工程建设的地基工程(标的物地基垫层至一层地面)，甲方支付 元;工程建设之一半，甲方支付 元;工程竣工后，甲方支付 元(乙方保证每个阶段付款前，已进行的工程建设均符合住宅房屋建设安全性要求及行业标准)此外，甲方预扣工程总费用的10%作为质量保证金，二年后乙方施工达到本合同各项条款时，甲方将余款全部支付乙方。 第八条 甲方的权利与义务： 1、甲方对

33、乙方施工可以随时检查及现场监督，对不当行为可以制止。 2、在不影响乙方工期的情况下，甲方可以变更施工图纸。 3、甲方应按照本合同第七条规定向乙方支付相应费用。 4、甲方负责为乙方协调水电，但相关费用由乙方负担。 5、工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。 第九条 乙方的权利与义务： 1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准，乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。 2、乙方应在保证质量的前提下按时完成建设任务;逾期须承担 元/日的违约金并应承担甲方由此遭受的其他损失。乙方不得将工程的施工建设转

34、包。 3、乙方自备符合行业要求的施工工具及相关房屋建设工程所需器械，同时乙方保证所有施工人员均为具有施工资质的相应技术人员。 4、乙方自负己方人员及相应物品的安全责任，乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责，甲方对此不负责任。 5、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时，应负相应损害赔偿责任，甲方对此不承担责任。 6、乙方有权按照本合同第七条规定向甲方收取相应工程建设费用。 7、乙方对甲方提出的不符合安全标准或客观上无法实现的施工要求有权拒绝。 第十条 甲方逾期支付施工费用时，应向乙方支付 元/日的滞纳金;乙方建设中违反本合同约定条款或建设工程不符合行业标准

35、及积极性行业惯例时，应承担 元的违约金，并应承担相应损害赔偿责任。 第十一条 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十二条 本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按自定，可报送所需部门。 甲方：_ 乙方(盖章)_ 负责人签字：_ 身份证号： _负责人身份证号：_ 电话：_ 电话：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 【第10篇】自建房建设施工承包合同书 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_ 甲方将位于_县_镇_区_路_号自用住房建设施工工程承包给乙方施工，双方本着平等互利、诚信原则，确保建房安

36、全、优质、高效、低耗，现经双方自愿协商一致，同意签订本合同，供甲、乙双方共同遵守。 一、承包方式及工价 甲方房屋建设施工工程以包工不包料的形式承包给乙方施工。 全部工价按实际施工面积每平方米价格200元计算，完工后以双方实际丈量面积为准。 二、付款方式 乙方先垫付施工工价款，待整个工程完工，房屋经过甲方验收合格后，甲方在_天内付清乙方工钱。 三、工程内容 乙方从地圈梁浇筑开始施工，直至房屋封顶。负责房屋主体建设，包括楼梯、起隔墙、屋顶、内外墙水泥砂浆批灰刮平，内墙刮双飞粉，外墙贴磁砖，地面清光并铺地板砖，布好屋顶落水管和卫生间水管等。 四、施工要求 甲方负责提供施工用的水源、电源、石灰、砖头、

37、水泥、沙子、钢材等建筑材料。水费、电费由甲方负责。 乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、顶撑木、脚手架、钉子、铁丝等，费用由乙方自理。 所有工人的吃住等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。 乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。 乙方应节约用水用电，合理使用材料，不能浪费甲方的建筑材料。 五、工程质量 乙方必须认真按照甲方提供的图纸或甲方的意见施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的监督检查。 乙方施工时要保证质量。如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改的。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量

38、违约责任。 六、施工工期 除因停电、下雨或人力不可抗拒的自然力量造成停工外，乙方不能延误施工。 七、建房工期 建房工期自_年_月_日起至_年_月_日止。 八、施工安全 乙方负责施工期间的安全生产责任，从工程开工到工程竣工验收合格为止。在施工过程中，乙方要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与甲方一概无关。如果施工人员需要意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。 乙方必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时

39、对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。 九、违约责任和争议的解决办法 工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。 乙方若无视甲的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同，辞退乙方，并只需支付按照已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。 在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工钱，则按银行有关逾期付款办法的规定按照延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。 十、合同的生效与终止 本合同自签订之日起

40、生效。 本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。 在工程验收合格，甲方付清工钱后，本合同自动失效。 甲方_ 身份证号：_ 住址：_ 电话：_ 乙方签字：_ 身份证号：_ 住址：_ 电话：_ 合同签订地点：_ 合同签订日期：_ 【第11篇】机房建设工程施工合同书 合同号： 甲方： 详细地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 住所： 乙方 ： 详细地址： 邮政编码： 法定代表人： 联系电话： 住所： 甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据中华人民共和国 合同法 及相关法律 法规 的规定，本着互惠

41、互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守： 第一条 工程项目概况： (一)项目名称：机房建设合同 (二)施工地址： (三)双方委派的工程代表： 甲方代表： 联系电话： 乙方代表： 联系电话： 第二条 工程项目的运作方式： (一)甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责 (二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。 第三条 工程项目的具体内容 (一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一)。 (二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。 (三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)