无房产证房屋买卖协议合集8篇.docx

《无房产证房屋买卖协议合集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《无房产证房屋买卖协议合集8篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、无房产证房屋买卖协议合集8篇无房产证房屋买卖协议1 立契约书人：买方_(以下简称甲方)卖方_(以下简称乙方)，兹为房屋预定买卖事宜，双方协议订立本契约，各条款如下： 第一条房屋基地坐落：_等_号土地上，_形式_楼房屋约_平方米(含阳台、公共设施在内，以土地局核定的图样为准)，精确面积以当地政府机关丈量结果为依据。 其次条本约房屋预定买卖金额人民币_万_仟_佰元整(包括房屋造价以及施工用料说明所列各项在内)。 第三条付款方法 一、自备款人民币_万_仟_佰元整。 第一期签约金：人民币_万_仟_佰元整，于签约时交付(包括订金在内，不另立据)。 其次期款：人民币_万_仟_佰元整_仟_佰元整，于开工时交

2、付。 第三期款：人民币_万_仟_佰元整，于地下层基础结构完成时交付。 第四期款：人民币_万_仟_佰元整，于第壹楼结构完成时交付。 第五期款：人民币_万_仟_佰元整，于第贰结楼构完成时交付。 第六期款：人民币_万_仟_佰元整，于第参结楼构完成时交付。 第七期款：人民币_万_仟_佰元整，于第肆楼结构完成时交付。 二、贷款人民币_万_仟_佰元整，如无需贷款的，应依下列期限按时交付。 (一)外饰完成时交付人民币_万_仟_佰元整。 (二)使用许可证时交付人民币_万_仟_佰元整。 (三)甲方接到乙方通知交屋日期三天内将尾款人民币_万_仟_佰元整及其他应负担的各项费用全部付清后乙方应将本约房屋交付予甲方。

3、第四条前条其次项如办理贷款时，应依另立的代办贷款托付书的商定办理。 第五条前条其次项贷款，甲方应自使用许可证领到日起至贷款领到日止支付银行放款利率计算的利息予乙方。 第六条本约房屋的施工标准，按建筑管理机关核准的建筑图说及本约所附施工说明办理，不得有省工减料现象发生，甲方对于内部装设变更时，须征得乙方的同意，所需工料费用另行计算。 第七条乙方应自本工程开工之日起_工作天内完工，如有逾期，乙方愿每逾一日给付甲方人民币_元以作逾期罚款金，但如因天灾人祸非人力所能抗拒的事故发生，或因甲方变更设计，或甲方延迟交款所致的，不在此限。 第八条关于楼下空地及楼顶阳台使用权属范围如下：1楼下空地除公共通行的楼

4、梯、通道、畸零地、分割地外均属底层全部人保管使用。2四楼屋顶阳台除公共设施外，归顶楼全部人保管使用。 第九条楼梯、通道、及巷道均系公共通行，任何一层住户均不得放置影响通行的物品以利通行。 第十条本约房屋全部权登记所需各项产权凭证由乙方负责供应，于房屋完工时，交由乙方特约的代书统一办理，登记所需的房屋契税、监证费、登记费、复丈费、印花税、代理费等，按通知期限内由甲方负担并交付予乙方。 第十一条若因使用道路，政府课征有关道路的任何费用以及其他临时税捐时，均由甲方按所占的持分土地面积分担。 第十二条本约房屋所需缴纳的房屋税，自本工程完工水电接通之日起，其税单不论开具甲方或乙方名义，皆应归甲方负担缴纳

5、。 第十三条本约乙方已向土地局领得建筑许可证，并依方案施工，而甲方未准时列为起造人时，乙方已完成部分工程所需契税，则依法由甲方负担，但若经列为起造人，甲方不得要求变更起造人名义，以利工程顺当进行。 第十四条本约甲方应付乙方的各期价款应于接到通知书五日内给付现款，倘逾十五日仍未缴付的，即视同自愿放弃权利，本约即行作废，所缴价款俟甲方自行另召新订户以一个月为限，逾一个月则乙方可没收甲方所缴的.全部价款，以及已完成的房屋，甲方均无异议。逾期损失计算标准，自逾期缴款日起至另召新订户之日止每逾一日以人民币伍佰元计算。此外，若甲方以支票支付应付的款项，倘支票全部或一部分不能兑现时，视为违约。 第十五条本约

6、房屋移交甲方接管后，乙方负责保留一年(门窗、玻璃、水电配件或非因施工不良导致损坏的，不在此限)。 第十六条甲方应凭乙方所给迁入证明及本契约书始得迁入，并取得迁入证明前必需缴清各期款顶、各项税费以及代书费。 第十七条本约甲方全权托付乙方代为监造施工，甲方不得因其他缘由中止或片面解除本约，乙方为工程的进行及施工的监造，均应以和善管理人的留意为之，若有本约所未规定事项，双方应本着公正合理的方式，依照一般工程惯例处理。 第十八条本约一式两份，双方各执一份为凭。 立契约书委建人甲方：_ 住址：_ 身份证统一号码：_ 立契约书承建人乙方：_ 住址：_ 身份证统一号码：_ 监造人：_ 负责人：_ _年_月_

7、日 无房产证房屋买卖协议2 出卖人(甲方)： 身份证号码： 买受人(乙方)： 身份证号码： 甲、乙双方就房屋买卖事项在公正自愿，协商全都前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方自愿将其房屋(毛坯房，建筑面积平方米，对应贮存室建筑面积平方米)以人民币元(大写：人民币 元)的价款出售给乙方。 二、乙方于年月日一次性向甲方支付房款人民币元(大写：人民币 元)；甲方应当于收到房款当日将该交易房屋交付乙方。该交易房屋将来若有相关税费等费用发生，合同双方应按有关法律规定负担。 三、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。甲方应在乙方支付房款时向乙方供应依法取得本房屋的相关证明资料等作为交易依据。

8、待过户条件成熟时，甲方应关心乙方办理该交易房屋产权手续。 四、本合同签订后，甲方对该房屋的全部权（占有、使用、收益、出租、担保、抵押、买卖等全部权利）转让给乙方。甲方应保证乙方对该交易房屋享有完全的居住权以及处分权等权利，并且不得就该房屋再与他人订立协议、合同或作出其他任何方式的处分。 五、房屋买卖合同生效后，乙方享有因交易房屋而产生的一切权利。若遇政策性拆迁等，甲方应乐观关心乙方办理相关事宜，并不得向乙方主见任何费用损失。 六、违约责任 1甲方应当于收到房款当日将交易房屋交付乙方，否则，每逾期1日按房价总额千分之一向乙方支付违约金。逾期超过叁个月，乙方有权解除本合同。 2乙方全部或部分不能按

9、本合同商定的付款日期履行的，按其欠款部分加付按每日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过三个月，甲方有权解除合同。解约时，甲方应将乙方已付房款扣除违约金后退还。 3本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则，应向对方支付违约金人民币万元。如因重大客观缘由导致本合同的解除，甲方应依据市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。 4假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的损失。如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和使用功能消逝问题，甲方应当通知乙方；如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。 七、特别商定 本合同生效后，甲方不得以任

10、何方式或理由主见合同无效，否则，甲方应返还乙方所支付的全部房款，并赔偿乙方人民币 万元。 八、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决； 协商不成的，依法向买受人住宅地的人民法院起诉。 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 联系电话： 见证人： 乙方： 联系电话： 见证人： 无房产证房屋买卖协议3 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规规定，甲、乙双方在公正、自愿、公正、协商全都的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款： 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码

11、： 一、甲方同意出售甲方全部的位于 户的房产给乙方。该房屋户型为 二室二厅一卫一厨，建筑面积 平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为_。未曾装修。本房产因暂无房地产权证，其平方面积按套计算，将来房地产权证证载面积中存在误差，若开发商不予追究，甲乙互不追究，其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退，房屋实际面积大于购房合同面积，由乙方按购房合同原价支付，房屋实际面积小于购房合同面积，开发商退款经甲方退于乙方。 二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币整(大写: 整)，按套计算，包括公共修理金、房屋现有设施等全部费用，甲方不得再以任何形式追加。 三、甲方须供应当房集资建房协议、购房发票原

12、件等相关全部证明文件，出示本人（ ）与共有权人（ ）身份证并供应复印件各壹份。 四、甲方承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋全部权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主见继承权、共同全部权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行担当。 五、由甲乙双方协商同意于 年 月日由乙方向甲方一次性付清， 不得拖延。乙方向甲方 银行账户（户名： 账号尾号： ） 转账 元整（大写： 元整），银行转账凭证即为交易凭据，上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时

13、起归乙方行使，其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用，甲方与此房屋再无任何关系，甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于当日将该房屋房产实物全部钥匙及全部购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况符合本协议书商定，甲方完成房屋交付。 六、由于现实缘由，本小区房产暂未办理房地产权证，乙方对此状况了解且自愿购买该房，经双方协商，在政策容许的状况下，由开发商（林业局）为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料，甲方负责协作乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方

14、办理房地产权证过程中，需缴纳的一切费用均由乙方自行担当，与甲方无关，若仍需甲方到场协作办理，甲方必需在限定时间范围内到场协作办理，不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理，只能暂以甲方名义办理房地产权证的状况下，房地产权证办理过程中，需缴纳的一切费用由甲方自行担当。 七、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产全部人署名虽为甲方，但实际全部权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间，甲方乐观协作乙方将房屋全部人更改为乙方及其共有人，过户所需购房税费由乙方担当。 八、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证

15、写成第三人或私自转让第三方。 九、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。 十、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，违约金为房款的20% 。 十一、本合同依据中华人民共和国合同法规定的内容履行，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。 十二、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。 十三、本“房屋买卖协议书”永久有效。 十四、本协议全文共叁页，为两页纸正反两面打印。 甲 方： 乙 方： （摁手印） （摁手印） 身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话： 地址：地址： 日期

16、：日期： 无房产证房屋买卖协议4 甲方：_身份证号码：_ 乙方：_身份证号码：_ 一、甲方同意出售甲方全部的位于户的房产给乙方。该房屋户型为二室二厅一卫一厨，建筑面积平方米，房屋用途为住房，权属为私产，房地产权证号为_。未曾装修。本房产因暂无房地产权证，其平方面积按套计算，将来房地产权证证载面积中存在误差，若开发商不予追究，甲乙互不追究，其成交价不变。若开发商就实际面积提出补退，房屋实际面积大于购房合同面积，由乙方按购房合同原价支付，房屋实际面积小于购房合同面积，开发商退款经甲方退于乙方。 二、甲方须供应当房集资建房协议、购房发票原件等相关全部证明文件，出示本人_与共有权人_身份证并供应复印件

17、各壹份。 三、甲方承诺保证：甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有产权纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋全部权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其丈夫、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不主见继承权、共同全部权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行担当。 四、由于现实缘由，本小区房产暂未办理房地产权证，乙方对此状况了解且自愿购买该房，经双方协商，在政策容许的.状况下，由开发商(林业局)为职工办理房屋产权证时甲方应直接以乙方名义报送相关资料，甲方负责协作乙方提交办理内部房屋转让所需的相关资料。在为乙方办理房地产权证过程中，需缴纳的

18、一切费用均由乙方自行担当，与甲方无关，若仍需甲方到场协作办理，甲方必需在限定时间范围内到场协作办理，不得延误。若政策不容许以乙方名义直接办理，只能暂以甲方名义办理房地产权证的状况下，房地产权证办理过程中，需缴纳的一切费用由甲方自行担当。 五、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产全部人署名虽为甲方，但实际全部权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。待房屋容许过户的第一时间或乙方要求过户的第一时间，甲方乐观协作乙方将房屋全部人更改为乙方及其共有人，过户所需购房税费由乙方担当。 六、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。

19、七、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。 八、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，违约金为房款的20%。 九、本合同依据民法典规定的内容履行，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。 十、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向房地产所在地的人民法院起诉。 十一、本“房屋买卖协议书”永久有效。 十二、本协议全文共叁页，为两页纸正反两面打印。 甲方(摁手印)：_乙方(摁手印)：_ 身份证号：_身份证号：_ 联系电话：_联系电话：_ 地址：_地址：_ 日期：_日期：_ 无房产证房屋买卖协议5 甲方：_

20、 身份证号码：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 鉴于甲方已经于年月日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同，该合同商定标的房屋为_房，建筑面积为_平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_元，总价为人民币_元。 经双方友好协商，甲方情愿偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下商定，由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币_万元； 2、签订本协议之日起_个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户； 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_万转让甲

21、乙双方设立的共管账户； 4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续准时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_万元； 5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后_个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间协作甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_万元给甲方。 二、双方保证与承诺 1、甲方

22、保证在本协议签订后_个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续； 2、甲方保证在签订本协议后_个工作日内，乙方可以与开发商有限公司签订商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全全都），并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票； 3、乙方保证依据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同； 2、乙方违反本协议第一条第4款商定的，按逾期时间，

23、每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当违约金人民币_万元； 3、乙方违反本协议第一条第5款商定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一担当违约金，收到甲方通知后不关心办理解付款手续的，每次担当违约金人民币_万元； 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币_万元； 5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币_万元； 6、开发商_有限公司供应给乙方签订的商品房买卖

24、合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不全都的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款商定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币_万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方全都同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议商定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面商定，乙方可以凭借书面通知及书面商定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方：_ 联系人：_

25、地址：_ 电话：_ 电邮：_ 乙方：_ 联系人：_ 地址：_ 电话：_ 电邮：_ 3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。 4、甲方于年月日与xx有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 无房产证房屋买卖协议6 依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规规定，甲、乙双方在公正、自愿、公正、协商全都的原则上，就房屋买卖事项达成以下协议书条款： 甲方（卖房人）：_ 身份证号码：_ 乙方（买房人）：_ 身份证号码：_ 一、甲方同意出售将自己合法拥有的位于 _的房产转让给乙

26、方。该房屋户型为_ ，建筑面积 _平方米，房屋用途为住房，权属为私产。 二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币 (大写: _元 整)，按套计算，包括公共修理金、房屋现有设施等全部费用，甲方不得再以任何形式追加。 乙方应在本合同生效之日起日内，向甲方一次性支付购房款(人民币 _万元)，由银行直接划拨给甲方指定账号。因甲方供应指定账号错误等缘由造成甲方购房款无法到账的责任由甲方全部担当。乙方出具银行划拨凭证，甲方应开具收款收据或收款证明。 三、房屋交付： 在甲乙双方在场的状况下，甲方对该房屋以下项目进行交接： 1、甲方将上述房屋全部钥匙、水、电，费交清避开乙方在过后生活中发生不必要的麻烦。 2、由

27、甲方向乙方说明可以正常使用的设备的基本状况、使用方法及留意事项。 3、对水、电、暖、煤气、电视、电话、网络线路的走线状况、接口位置及计量仪表的位置、使用方法等进行详细交接。乙方现场检查后，如无任何异议，视为该房屋状况符合本协议书商定，甲方完成房屋交付，上 1 述房屋的占有、使用、收益、处置权归乙方行使。 四、甲方须供应当房购房协议、购房发票原件等相关全部证明文件，出示本人（_ ）与共有权人（_ ）身份证并供应复印件各壹份并摁手印。 五、甲方承诺保证：甲方不得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必需保证其对转让房产拥有完全的全部权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋不受他

28、人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并担当相应法律责任。甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，保证在交易时该房屋没有经济纠纷，转让前无其他拖欠费用及法律上的障碍，该房屋全部权为合法取得，即权力无瑕疵。甲方保证其配偶、儿女和其他享有继承权的人对该房屋不再主见继承权、共同全部权和其他权利。甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，否则一切后果由甲方自行担当。 注：甲方应在收到款项前交清一切因甲方产生的费用。乙方自交纳购房全款之日起，就享有该房屋使用权、居住权。 银行转账凭证和收据即为交易凭据，上述房屋的占有、使用、收益、处分权即时起归乙方行使，其建筑范围内的土地使用权

29、一并并入乙方使用，甲方与此房屋再无任何关系，甲方亲属也不再享有任何与此房屋相关的财产继承权。甲方应于付款当日将该房屋房产实物全部钥匙及全部购房资料原件、合同文书等权力凭证及房屋相关的资料和物品等正式交付乙方。 六、若不能直接以乙方的名义办理房地产权证，房产全部人署名虽为甲方，但实际全部权归乙方，房产证、土地证也交由乙方留存。 七、协议生效后，甲乙双方均不得反悔，甲方不许再行转让，不得以任何形式或借口将房地产权证写成第三人或私自转让第三方。 八、违约责任。本协议一经双方签字即成立并生效，任一方违约，需向守约方支付违约金，即： 1、 房款违约金为总房款的30% 。（甲乙双方均适用） 2、 未尽事宜

30、，甲乙双方友好协商解决。 九、本合同依据中华人民共和国合同法规定的内容履行，壹式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，一经签字即产生法律效力。 十、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方友好协商解决，协议不成，任何一方均可向所在地的人民法院起诉。 十一、本“房屋买卖协议书”永久有效。 十二、本协议全文共叁页，为叁页纸正面打印。 附：甲方以负责人的态度告知乙方，甲方欠开发商伍仟元整，若以后能办证，甲方承诺给乙方伍仟元整。其他费用由乙方自行担当。 甲 方：_ 乙 方：_ （摁手印） （摁手印） 身份证号：_ 身份证号：_ 联系电话：_ 联系电话：_ 地址：_ 地址：_ 日期：_ 日期：_ 无房产证

31、房屋买卖协议7 甲方：(简称甲方)_ 乙方：(简称乙方)_ 为了确保甲、乙双方的合法权益，现就住宅及车库买卖有关事项签订合同如下： 第一条：经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于_市_号_栋_单元_楼的住宅壹套及一楼车库杂物房壹间出售(出让)给乙方，其中：住宅建筑面积为_平方米，车库杂物房建筑面积_平方米。 其次条：上述住宅及车库杂物房的出售价(含出让价，下同)为人民币_元整(￥_元)(以下金额均为人民币)。此价格自甲乙双方签订合同书之日起不得变更。 第三条：付款方式：实行分期付款，首期支付_元整，其次期支付_元整。具体支付时间及方式如下： (一)乙方伴随甲方到银行归还上述住宅按揭贷款余额取回中华

32、人民共和国房屋全部权证(以下简称房产证时支付甲方售房款_元整。 (二)在甲方办妥上述住宅全部权过户手续并将新的房产证及车库杂物房的使用权出让证交给乙方的当天支付_元整。 第四条：甲方必需在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭贷款余额取回房产证后的十五日内，与乙方共同到房产部门办理上述住宅全部权过户手续，并将新的房产证交给乙方。上述住宅一经办理全部权过户手续，房屋的产权及使用权归乙方全部，甲方不再拥有产权及使用权，原入住人员或存放的物品必需在住宅全部权过户后的十五日内搬离。 第五条：鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无全部权，仅取得车库杂物房的使用权出让证，而使用权出让证又不能到发证机关办理“

33、使用人”变更手续的实际状况，该车库杂物房及对应的使用权出让证自乙方付清上述购房款(含车库杂物房的出让金)之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。 第六条：上述住宅及车库杂物房的交易金额(人民币_万元整)不包括售房应缴税费及办理住宅全部权过户手续费等各种税费，此项税费由乙方担当。 第七条：违约责任 (一)乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的，由甲方按日加收违约金额的百分之三的违约金。 (二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅全部权过户手续并将新的房产证以及车库杂物房使用权出让证交给乙方的，甲方除必需将住宅房产证及车库杂物房使用权出让证交给乙方

34、外，必需按日支付全部售房款百分之三的违约金。 (三)甲方未在规定时间内搬离上述住宅及车库杂物房的，必需按市场房屋出租价格的三至五倍价格向乙方支付房屋租金。 (四)房屋买卖合同签订后，甲方违约不出售(出让)上述住宅及车库杂物房，如已收取乙方的购房款的，甲方除必需按乙方规定的时间退还已收取的乙方购房款外，必需另行支付给乙方_元整违约金;如乙方已付款但终止购房的，甲方只按已收款项的80%退回给乙方;如未支付任何购房款，无论哪一方违约，违约方应向对方支付违约金_元整。 第八条：本合同经双方签字并经市公证处公证后生效。 第九条：本合同一式三份，甲乙双方各执一份，市公证处存一份。 甲方：(签名和手印)_

35、乙方：(签名和手印)_ _年_月_日 无房产证房屋买卖协议8 甲方(卖方)：_ 身份证号码：_电话：_ 乙方(买方)：_ 身份证号码：_电话：_ 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商全都，达成以下合同条款： 一、甲方自愿将坐落在_市_区_园六_号楼房(单元_号楼房(建筑面积_米)楼房出卖给乙方。 二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_大写肆拾叁_万元整；大写肆拾叁_万元整；即人民币小写_元。 三、乙方于_年_月_日向甲方支付定金：大写贰_万元整，即小写_元。 四、乙方于_年_月_日其次次付款大写叁_万元整，即小写_元。 五、经甲乙双方同意，甲方于_年_月_日将该楼房购房合同及楼房一并交

36、付给乙方全部，乙方届时将剩余款项一并付给乙方(乙方在付款时，为确保在以后的房产过户顺当，将临时暂扣叁仟元购房款，小写3000.00元，待该楼房的房产证顺当过户给乙方时，乙方再把此叁仟元款项付给甲方)。 六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方保证在该楼过户时乐观供应关心，若因甲方缘由造成产权不能过户的，产生的一切费用及法律后果由甲方担当。 七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方担当。甲方应在_年_月_日前将该房产交付乙方； 八、届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。 九、

37、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付_元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期_日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。 十、经双方确认，_年_月_日前，乙方把剩余购房款一次性付给甲方时，甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。 十一、双方违约责任如下：甲方如违反本协议，则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议，返还乙方所付购楼款项。则甲方不予退还购楼订金。 十二、附加条款：_ 甲方(卖方)： 身份证号：_ 住址：_ 电话：_ 乙方(买方)：_ 身份证号：_ 住址：_ 电话：_ 丙方(见证人)：_ 身份证号：_ 住址：_ 电话：_ 签定日期：_年_月_日 签定地点：_25