电力工程施工合同(精选14篇).docx

《电力工程施工合同(精选14篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力工程施工合同(精选14篇).docx（61页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、电力工程施工合同(精选14篇)电力工程施工合同1 工程项目名称： 委 托 方： 服 务 方： 工程建设项目管理合同建设单位： 项目管理单位： 依据国家及地方颁布的有关法律、法规及条例，结合工程的具体状况，经甲、乙双方友好协商，甲方托付乙方对其次条中所明确的工程项目进行全过程项目管理服务，并就具体事项达成如下全都协议。 第一条 词语定义1.1业主：在协议书中商定，具有项目发包主体资格和支付工程价款力气的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.2项目管理单位：在协议中商定的，具有工程建设项目管理相应资质的和独立法人资格的，接受业主单位托付的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 1.3项目经理

2、：企业法定代表人在管理的建设工程项目管理中的具有相应资格的托付代理人。 1.4设计单位：指发包人托付的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.5监理单位：指发包人托付的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.6代理单位：指受发包人的合法托付，以发包人的名义代理实施项目或项目部分内容发包工作，并具有相应资质等级证书的单位。 1.7承包单位：在协议书中商定，被项目发包人接受的具有工程项目施工承包主体资格的当事人或取得当事人资格的合法继承人。 1.8造价询问单位：指业主托付的负责本工程造价询问并取得相应工程造价询问资质等级证书的单位。 1.9工程：指业主和管理单位

3、在协议书中商定的承包范围内的工程。 1.10项目管理酬金：指管理单位为进行建设项目筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作发生的管理费用。 1.11工程前期：指自工程立项起至工程设计完成止的阶段。 1.12施工预备期：自施工图设计开头起至签发开工令为止的阶段。 1.13施工实施期：自工程开工至按施工合同完成了项目全部任务为止的阶段。 1.14竣工验收期：承包人按施工合同完成了项目全部任务，提出交工至发包人组织验收通过为止的阶段。 1.15造价询问：指具有造价询问资质的单位受发包方的托付对工程项目进行造价把握的活动。 1.16施工监理：指工程施工阶段监理单位对工程质量、进度、投资、平安文明施工进行

4、把握的监理活动。 1.17管理期限：协议书中商定的服务期限。 1.18开工日期：指发包人、承包人在协议书中商定，承包人开头施工的确定或相对的日期。 1.19竣工日期：指发包人、承包人在协议书中商定，承包人完成承包范围内工程的确定或相对的日期。 1.20图纸：指发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满足承包人施工需要的全部图纸（包括文字配套说明和有关资料）。 1.21合同关系：指发包方和承包方通过合同（协议）来商定各自的权利和义务的公正关系。 1.22管理关系：指管理单位按业主授予的权力对被管理单位实施的管理。 1.23施工场地：指由发包人供应的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体制定的供

5、施工使用的任何其他场所。 1.24书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等或以有形地表现所载内容的形式。 1.25工程项目总投资：指完成工程项目所发生的价款支出。主要包括土地费、设计费、勘察费、配套增容费、建安工程投资（包括设备）、二次精装修费、工程预备费等。 1.26项目建设周期：指从项目的.立项至工程竣工验收交付使用止的全部时间。 1.27竣工验收：指承包人按合同完成的项目全部任务，阅历收合格，由发包人组织验收的活动。 1.28竣工结算：指承包方全部完成了协议书中商定的内容，交工之后，向发包方进行的最终工程价款结算的活动。 1.29竣工决算：指建

6、设项目竣工后，由建设单位编制竣工决算报表和竣工财务状况说明书的活动。 1.30竣工备案：建设单位自工程竣工验收合格之日起15日内依照有关法规向有关建设行政主管部门进行竣工验收备案的活动。 1.31联动试车：指新建企业或新增加生产工艺过程的扩建企业在竣工验收前，依据设计规定的工程质量标准，进行整个车间的有负荷或无负荷联合试运行。 1.32违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合商定所应担当的责任。 1.33索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方担当责任的状况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。 1.34不行抗力：指不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。

7、1.35 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从大事有效开头时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开头当天不计入，从次日开头计算。时限的最终天是 休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最终一天，但竣工日期除外。时限的最终一天的截止时间为当日24时。 1.36审计：由国家规定的审计所或部门免费对工程各项费用的合法性进行审核的活动。 1.37项目管理月报：由项目管理单位按月向业主报告工程项目实施状况的报告。 1.39指定分包：指由发包方指定单位分包部分工程内容。 1.40竣工资料：指在协议中商定或按国家有关规定，承包方应当供应的有关工程的资料（包括书面、电子、影像资料）。 1.

8、41重大变更：指业主或由于客观缘由转变工程的主要使用功能、建设地点、增减建设规模15%以上，分期或合并建设或提前或推迟3个月以上实施的行为。 1.42业主代表：业主派出的授予处理工程项目建设相关事务的全权代表。 其次条 组成本合同的文件1、 本项目管理合同； 2、 附件：项目管理的工作内容和职责（若分列）； 3、 本合同实施过程中经双方协商全都的补充合同文件。 第三条 工程概况工程名称： 工程地点： 建筑面积： 项目建安总投资（暂）： 第四条 项目管理服务方式本工程由甲方托付乙方并在甲方领导下实施项目管理，供应全过程建设管理和询问服务。 乙方派出由项目经理、专业技术人员、管理工程师等组成的项目

9、管理班子从对工程前期、施工阶段、竣工验收及交付使用诸阶段，依据甲方确定的项目功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等进行方案、组织、把握和协调等管理和专业询问服务。 第五条 项目管理的依据1、 项目管理合同文件； 2、 与本工程建设有关的政府部门的批准文件； 3、 与本工程有关的其它合同文件； 4、 经业主批准的项目管理方案书； 5、 与工程有关的工程建设法规、规范、验收标准。 第六条 乙方管理内容和职责6.1总则乙方在签订合同后一个月内应向甲方提交符合合同和甲方基本要求的项目管理方案书，主要包括拟达到的项目管理目标、项目概况、项目管理组织机构、项目实施总进度及节点实施方案，项目管理的主要内容

10、和方法，拟接受的相应措施以及主要工作的管理流程等。 （一）工程前期6.2项目建设策划6.2.1依据基本建设程序列出项目建设流程。 6.2.2制定项目建设的轮廓方案。 6.2.3进行甲、乙双方工作界面及职责的划分。 6.2.4计算关键线路和关键节点的工作时间。 6.2.5对关键节点工作进行描述和把握措施提出建议。 6.3项目建设前期工作及市政配套的管理6.3.1办理立项阶段市政配套征询。 6.3.2办理项目初步设计审批手续，初步设计文件报送有关土地、规划、消防、通讯、环保、环卫、卫生防疫、交通绿化、劳动爱惜、人防、抗震、监测、工务所、上水、电力等部门审批。 6.3.3按工程开工条件要求办理施工场

11、地，申办临时用水、用电、建筑红线、水准点等手续。 6.3.4选择符合资质的专业监测单位进行地下管线监测。 6.3.5关心甲方审核监测合同及费用。 6.3.6申报地下管线监测爱惜，办理“绿卡”。 6.3.7申领临时用地规划许可证。 6.3.8联系与规划部门做好基地红线测放。 6.4组织、协调管理6.4.1联系、协调与项目有关的部门和社会配套单位的关系。 6.4.2对勘察、设计、施工等招标代理工作进行监督、协调，为招标工作顺当开展供应相关资料。 6.4.3协调勘察、设计工作，努力使设计成果符合项目的功能要求和满足甲方使用要求。 6.4.4组织或关心主管单位召开本工程扩初设计审批会。 6.4.5组织

12、设计优化设计，准时将各方审核看法、专家询问看法以及甲方使用看法供应给设计单位，对项目设计进行优化。 6.5合同管理6.5.1起草或组织起草设计合同、勘察合同。 6.5.2组织合同谈判。 6.5.3关心甲方对合同条款的最终确认。 6.5.4监理合同执行台帐，对合同进行跟踪管理。 6.5.5主持合同争议的协调，协作合同争议的仲裁或诉讼。 6.6工程投资管理6.6.1关心业主审核支付申请。 6.6.2审核各相关合同费用及其支付方式。 6.6.3关心业主组织设计单位、造价询问机构对工程概算进行审核。 6.7工程进度管理6.7.1依据甲方对总工期的要求，制定分阶段工程进度方案，督促检查落实各阶段各单位进

13、度实施状况。 6.7.2制定项目总进度网络方案，确定把握节点，提出把握方案目标。 电力工程施工合同2 甲方（发包方）： 托付代理人： 乙方（承包方）： 托付代理人： 依照中华人民共和国合同法、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和恳切守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式： 包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求 1、本工程质量必需达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应 （1）本安装工程中所需的主要材料、

14、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必需符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应依据工程设计要求和国家规定的有关技术标准选购材料；所购的材料乙方必需供应合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方担当全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期 1、预备工期：_个日历天。 2、安装工期：_个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开头时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必需在规定时间到达施工现场，开头施工。因天气不行抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：_元整。大写_。 2、本工程全部款项

15、接受银行承兑方式支付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方供应完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应实行修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可实行折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。 十一、工程质保期 1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格

16、之日起计算。质保期内乙方免费修理及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）。 2、合同质保期满后的修理，由甲方购置材料，乙方负责修理、更换，发生费用由双方协商解决。 十二、双方责任 1、甲方 （1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。 （2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。 （3）负责用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。 2、乙方 （1）合同签订后3日内乙方应依据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。 （2）负责施工场地的临时生活设施支配，材料进入工地后负责卸车和保管。 （3）在施工中乙方应经常进行平安施工教育

17、，若发生工伤事故，由乙方自行负责。 （4）准时向甲方供应开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。 （5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。 （6）依据有关规定供应竣工验收资料，办理竣工验收报告，并担当验收所发生的一切费用。 （7）工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。 （8）关心甲方办理用电前的（用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。 十三、违约责任 1、因乙方的缘由，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。 2、其他违约本合同有商定的依照商定，无商定的按合同法执行，违约方担当对方的经济损失。 十四、合同争议的解决方式 凡

18、有关本合同或执行本合同而发生的一切争吵，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败诉方担当。 十五、附则 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。 3、本合同履行地点：_。 甲方：（公章） 托付代理人： _年_月_日 乙方：（公章） 托付代理人： _年_月_日 电力工程施工合同3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法和国家工商行政管理局、建设部颁发的建筑工程施工合同示范文本，结合本工程具体状况，为明确双方的权利、义

19、务和责任，便于合同的实施，经双方协商全都，达成如下协议，以兹共同遵守。 一、工程名称： 二、施工内容及范围： 图纸范围内的全部工作内容(包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的供应等)。 三、合同价款： 本合同工程总造价为元(大写： 元)(包含本工程施工所需的全部费用)。 四、承包方式： 以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有转变的状况下，总价款不发生任何变化。 五、施工工期： 必需在_年_月_日前竣工通电且电业局手续完备。 六、使用材料、规格： 本工程必需按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必需符合国家

20、相应标准。 七、工程款支付： 工程款分三次支付 7.1合同签字生效后，乙方进场之日起_日内，甲方支付乙方合同价款的30%; 7.2全部工程完工，乙方出示 市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起_日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证_日内通上电能够使用; 7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题状况下一次性无息支付。 八、质量要求： 本工程必需经市电业局验收合格。乙方严格依据设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必需为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质

21、证明。如因所供设备、材料不合格等缘由造成的损失，全部由乙方负责。 九、工程质保期：该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。 十、双方权利和责任 甲方：准时支付工程款。 乙方： 1、负责协调供电相关部门的内、外部关系;在施工中，市政、绿化、村民等阻碍施 工时，由乙方为主来处理，甲方关心乙方解决; 2、按有关设计图纸要求及国家规定施工，保证工程按期竣工且施工质量满足合同要 求; 3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好，由上述缘由造成的一切损失由乙方 担当; 4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调; 5、文明施工：文明施工押金5000元整，由甲方代乙方向缴纳;

22、假如出 现不文明施工现象，或者造成 的罚款由乙方担当，甲方代乙方缴纳5000元整，文明施工保证金不退换时，由乙方向甲方支付保证金或者从工程款中扣除。 十一、事故处理及平安防护： 乙方在施工过程中自行负责平安文明施工和平安防护措施并担当其相关费用，无论任何缘由发生重大伤亡事故及其他任何平安事故;而造成的.自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失，由事故责任方担当发生的全部费用及法律责任，甲方不担当其任何费用和法律责任。 十二、成品爱惜及维护： 工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品爱惜消逝设备、线路损坏、丢失由乙方负责，经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单

23、位，交接后消逝构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内消逝任何非人为的设备、线路损坏等质量问题，全部由乙方负责维护。 十三、工程移交： 工程验收合格送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量作出评价，经双方签字盖章后各执一份，即为工程移交。 十四、保修： 本合同工程在正式移交电业局之前的质量和成品爱惜工作由乙方负责，由于电缆线路等本工程相关部分消逝丢失、损坏、质量问题等乙方应担当修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和电业局共同负责。若电业局不负责，由乙方负责与电业局协调，协调不成由乙方担当全部责任。 十五、违约责任：乙方违反本合同第五条工期商定

24、和 7.2项规定，应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。 十六、争议解决方式：本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成由 仲裁委员会裁决。 十七、本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。 甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表(签字)： 法人代表(签字)： 或托付代理人： 或托付代理人： 签订日期： 签订日期 电力工程施工合同4 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 依据 电网公司批复的 供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施方案，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容及承包方

25、式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生

26、施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和 电网公司、 电网公司下发的 号文关于农村电网建设与改造技术原则、 省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、 省农村电网建设与改造的基本技术要求，及 供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。 9、乙方按甲方设计的.工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方

27、许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。 12、乙方不得将工程转包，一经发觉，立刻停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。 14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理

28、干净。 15、乙方应将拆除的旧设备和材料准时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方立刻停止施工，不付乙方工程款，要求乙方担当一切经济损失和法律责任。 17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 19、甲方不按合同商定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 20、争

29、议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。 22、未尽事宜，双方另行协商。 23、附则： 甲方（签章）： 乙方（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）： 年 月 日 年 月 日 电力工程施工合同5 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法等有关法律、法规规定，甲乙双方本着公正互利、协商全都的原则，经共同商讨，达成以下协议： 工程(项目)名称： 一、主要内容： 质量要求：按电力部门和国家有

30、关规定标准执行。 二、工程造价： 三、承包方式：包工包料，费用包干,甲方自签订合同之日全部付清。 四、技术资料，图纸供应方法：甲方在开工之日前应向乙方供应相关图纸和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方依据甲方供应的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。 五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延。 六、违约责任：甲方未能依据承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方缘由停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的.返工，应实行措施弥

31、补、削减损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。 七、甲方如对安装标准有特殊要求，必需在开工前向乙方供应有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方缘由造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方商定。 八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方担当，因乙方缘由造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。 九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民裁决。 十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二

32、份，如需分送有关单位，份数另定。 十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。 十二、在施工过程中消逝的一切平安问题，由乙方自行担当。 甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 20xx年xx月xx日： 电力工程施工合同6 甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司 乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司 受甲方托付，乙方担当湖南尚美尔投资有限公司10KV配套 工程的施工，依据中华人民共和国合同法和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体状况，经甲乙双方协商全都，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工

33、程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容： 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程实行大包干的方式。包办本次工程验收、送电，全部设备、电缆选购、安装、调试工作的全部手续。全部由乙方负责且甲方不再担当任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价依据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。 3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付

34、进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开头计算工期。工程竣工时间为*年11月30日（天气状况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧急及其它缘由造成不能停电时，以及其他不行预见因素的影响等缘由，则工期相应顺延。 四、工程质量及平安 1、严格按设计图纸与说明施工，并依据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。 2、甲、乙双方应依据国家劳动平安法规及行业平安规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关平安规定，对工程项目

35、进行有效的平安管理，明确平安责任，做好平安措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、供应施工用电、用水的便利及足够的施工场地，为乙方施工制造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。 4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。 5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。 乙方责任； 1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。 2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。 3、施工期间，乙方应平安施工，防止平安事故的发生，如因乙方责

36、任发生的平安事故，其责任费用由乙方担当。 4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方缘由造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失赐予赔偿。 六、其他商定 1、如因乙方缘由使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不行抗力缘由导致工期顺延，则乙方不担当延期责任。 2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应担当违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方担当相应责任。 3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷担当全部责任。 4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。 5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、相互谅解、友好协商的原则解决

37、施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。 6、双方发生争议后，除消逝下列状况的，双方都应连续履行协议，保持施工连续，爱惜好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。 7、本合同附件具有同等法律效力。 8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。 甲方：湖南尚美尔投资有限公司 乙方：湖南亨通电力有限公司 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 开户银行： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行 账号： 账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同 电力工程施工合同7 甲方：

38、乙方： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，_镇人民政府将_汽车博览园基础设施建设工程中，从_集团办公大楼前至_重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给_市_房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：_基础设施高压电力线路工程。 二、工程内容：从_集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。 三、工程地点：_汽车博览园。 四、工期：共计90天：2

39、0_年8月29日至20_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延）。 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。 其次条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 三、施工方项目负责人： 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安

40、交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、依据国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同商定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱惜工作，爱惜期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做

41、好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱惜工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合商定条件，因乙方缘由达不到商定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件的，乙方担当违约责任。 二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方依据乙方的施工方申请，

42、组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款 本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票。 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 代表人： 签订日期： 乙方： 代表人： 签订日期： 电力工程施工合同8 发包方(甲方)：