消防工程施工合同(精选15篇).docx

《消防工程施工合同(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程施工合同(精选15篇).docx（78页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、消防工程施工合同(精选15篇)消防工程施工合同1 发包方：_(甲方) 承包方：_(乙方) 依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和诚信原则，双方就本改造工程项目协商全都，订立合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：石家庄 承包方式：包工包料 承包范围：新华茶城一至三层水喷淋改造，火灾报警系统改造、消防栓系统改造、防排烟系统改造。 二、工期要求：20个工作日 三、质量标准：合格(达到验收标准) 四、合同价款及结算方式： 合同价款： 固定单价，依据实际工程量，据实结算。(单价见附表) 结算方式： 1、施工人员及施工机具进场3日内支付壹万元为预付款。

2、 2、水喷淋系统改装完经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。 3、消防栓系统改装完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。 4、火灾报警系统改装完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。 5、防排烟系统改造完成经甲方审核后3日内支付至该系统总价80%。 6、消防验收合格后3日内支付至合同总价95%，取得消防验收合格证后付剩余5%。 五、甲方职责 1、供应原设计施工图一套及改造设计施工图一套。 2、供应施工水电接口，负责水电费用。 3、协调施工现场各专业协作施工事宜。 4、按合同商定支付工程款。 5、检查监督施工质量、平安及工程进度。 六、乙方职责 1、遵守甲方施工现场各项管理制度。

3、 2、严格依据设计及规范施工，选用设备材料必需为国家合格产品，确保施工质量。 3、遵守平安施工规程，加强平安防护，保证施工平安。 4、加强文明施工管理，维护现场施工环境，做好成品爱惜。 5、协作甲方消防验收。 6、履行质保义务，保质期为两年，质保期间因施工质量问题发生故障，接到通知4小时内到达现场无偿修理处理。 七、其他商定 1、本合同发生争议，双方协商解决，或通过仲裁机构或通过诉讼解决。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 3、本合同签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 消防工程施工合同2 发包单位

4、(以下简称甲方)： 承包单位(以下简称乙方)： 经依法招标确定乙方为中标单位，依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国招投标法及其它法律、行政法规的有关规定，结合本工程的具体状况，经甲、乙双方协商，本着自愿、公正的原则，签订本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 其次条：承包方式 本 消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包平安、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行，按4.1.2合同承包价格明确的相应项目承包固

5、定综合单价和承包总价包干，不再存在任何签证。 第三条：承包范围 3.1、本工程承包范围为 设计争论院所设计的 室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。 3.2本工程承包主要内容还包括： A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续; B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管); C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试); D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装，送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补); E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器); F、广播系统; G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装); H

6、、主机、水泵房及水泵把握系统(包括把握柜及机座); I、屋顶消防水箱的选购安装，自动进水装置的选购安装; J、地下室消防水池进、出水口都由消防选购安装; K、高层走道、电梯前室有喷淋系统，手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防选购安装; L、清场防火门及防火卷帘门，消防把握水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、平安标记牌由消防制作安装; M、全部应急照明灯具及平安指示牌(灯); N、消防强、弱电划分： 甲方供应全部动力电源到把握箱，全部把握箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线); 公共区域消防强电应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯

7、)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线点; 地下室楼层应急照明、平安指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线，甲方只供应电源接线搭火点，其材料按图要求选购; 消防弱电由消防依据设计与消防规范负责安装; 公共区域全部配电箱柜的强电检测均由消防负责。 O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的全部消防工程皆由消防负责。 3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期担当本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用，并担当任何质量缺陷的保修责任，担当相应的经济与法律责任。 3.4、乙方应处理好消防主管单位关系，自行担当消防主管单位及相关

8、部门的各种赞助费用和惩处。 第四条：工程造价 4.1、合同价款 4.1.1本工程合同总造价为 人民币大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥： 元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价*相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价) 4.1.2 合同承包价格 本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。合同承包价格见下表： 序号承包项目名称 承包面积/承包单价(人民

9、币/元) 合价/元 程高层(主楼部分)每建筑面积承包固定综合单价 元/ 商铺每建筑面积承包固定综合单价 元/ 1地下室(本身专用消防设施)每建筑面积承包固定综合单价 元/ 2室外工程(消防环管、消防栓等)合同承包固定总价 元 3设在地下室非地下室本身专用的公共消防设施合同承包固定总价 元 4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含其次条工程承包方式和第三条承包范围内的全部工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、平安文明施工措施费、技术措施

10、费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的全部费用在内。以及招标文件与合同明示或示意的全部责任和义务所需的费用，不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。 4.1.4 上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸，全面生疏和理解设计施工图的全部项目内容，生疏了解现场施工条件环境，按投标邀请函规定的格式编制完整精确的工程量报价清单，精确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真争论图纸，踏勘现场，漏报少报工程项目与工程量，或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。 4.1.5按政策须向

11、建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农夫工工资保证金、平安文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返，且已经含在承包价格中。 4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自担当其费用。 4.1.7施工用水用电由发包人供应现场安装用水用电接驳点至用地红线边，承包人自行从接驳点接出并安装水表电表，其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行担当。 第五条：施工工期 5.1本项目原则上定于 年 月 日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准)，施工总工期依据土建工程进度，以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。 5.2 承包单位所承

12、包的全部工程竣工，应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料)，由监理方提请建设方组织验收，工程验收合格之日为竣工日期。因承包方缘由造成工期延误，影响土建或工程整体进度，赐予5000元/天违约罚款，并担当由此给甲方造成的相应的损失费用。 5.3工程全部完工，乙方必需准时退场，乙方接到拆场通知后，必需在 5 天内拆场完毕，否则，每延期一天向甲方支付10000元违约金，并担当相关责任及由此给甲方带来的经济损失。 第六条：工程质量 6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上，乙方必需严格依据设计文件，国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规

13、范施工以保证工程质量，并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理，听从甲方与监理方代表的指挥及支配。 6.2 乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准，乙方必需无条件返工直至达到合同规定的质量标准，并担当相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失，费用在乙方的工程进度款内扣除。 6.3 本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外，用于工程的全部材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不全都时，以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需供应相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报

14、告，需要现场抽样检测的必需进行现场抽样检测，凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。 6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必需是三证齐全的国家标准产品，并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管接受天津友发牌或衡水华歧牌热镀管，报警系统设备接受海湾公司生产的海湾牌，水泵接受上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前，中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明，获得批准，并由监理方封样;主要设备选购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看，符合设计和合同要求方可选购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求，所造成的

15、工程返工，一切损失由投标方全部自行负责。 6.5 全部材料、设备进场乙方必需填写材料进场验收报告单，准时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，且应向监理和建设方供应产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件，则需说明原件存放于何处，以备查)等，验收合格并签证后方可用于施工，未阅历收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程，对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备，监理和建设方有权责令其调换，中标承包单位须依据建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场，重新选购符合要求的材料及设备，并担当由此发生的全部费用，工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。 6.6 全部隐蔽工程隐蔽前

16、必需报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证，验收合格方可进行隐蔽，未阅历收或验收不合格不得隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此产生的费用由乙方担当;分部分项工程完工必需填写分部分项工程验收报告，准时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证，验收合格并签证后方可进入下道工序施工，否则甲方和监理方有权要求乙方停工，由此产生的损失由乙方担当。 6.7 分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织准时返工直到符合要求为止，若乙方拒不听从建设监理方和甲方现场施工代表的管理，不按规范要求进行返工，建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以30005000元/次的质量罚款。情节严峻的，视乙方违约，甲方可

17、解除合同; 6.8 无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验，承包人都应对所承包工程及所选购的材料、设备负责，除非质量问题是由于设计缘由引起的。对后者承包人应准时通知发包人及监理公司，并等待发包人和监理公司的指令。 6.9 承包人应依据有关技术规范的要求，设置特地的监测岗位，完成各项工程的检测、调试、测量与观测，并累积形成完整的技术资料。 6.10 工程保修：本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后，以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内，各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障，由承包人无偿进行保修，需要更换的设备必需准时更换。承包人必需在收到监理公司

18、、发包人的通知后准时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复，由此产生的费用由承包人担当，发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除，不足部分由承包人另行支付。 第七条：设计变更 7.1 乙方应严格按甲方供应的设计施工图与合同商定进行施工，不得擅自转变设计进行施工，施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方，应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改看法，得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。 7.2 因甲方缘由需要变更原设计时，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知，乙方按变更要求进行施工。 第八条：平安生产与文明施工 8.1 平安生产 8.1.1乙方必需严格依据平安生产规范进行施

19、工，配备专职平安生产管理员，随时对现场的平安隐患进行检查整改，施工现场应严格按平安规范做好平安生产防护措施，施工区域应进行平安围护，树立平安警示标牌，确保施工平安; 8.1.2乙方必需对施工人员进行全面的平安教育，施工人员进入现场必需按规范戴好平安防护工具，严禁违规操作，若检查发觉有不载平安防护工具或违章操作的状况，甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的平安惩处; 8.1.3 油料等易燃易爆物品乙方必需支配专人按平安规范进行保管，施工用电用火必需严格按平安规范进行管理，全部施工机械设备均应专人专职使用管理，实行相应的平安措施确保施工平安; 8.1.4 现场全部设备、材料乙方应支配专人进行

20、看护保管，因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任; 8.1.5 乙方对施工平安和设备材料管理负全部责任，施工过程中造成的任何平安事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。 8.2、文明施工 8.2.1 乙方应依据文明施工的规范要求组织施工，对全体施工人员进行全面的平安文明施工基础教育，制订平安文明施工管理制度，设置平安文明施工标牌，把工地建成文明施工的样板工地; 8.2.2 乙方应教育施工人员遵纪守法，遵守国家法律和甲方的管理制度，处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博，吵架闹事，否则甲方有权视情节轻重处以500-1000

21、元/次罚款; 8.2.3 工地现场全部施工材料必需分类堆放整齐，施工垃圾每天下班之前必需清理运出施工现场，工地现场必需清扫干净，若检查发觉材料乱堆乱放或垃圾未准时清理，每次处以500-1000元罚款; 8.2.4 乙方应实行一切必要的措施，选择正确合理的运输路线、运输工具，避开设备、材料进出场对现场四周或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤，由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行担当责任，同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并担当全部费用。 第九条：工程验收 9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收 9.1.1 隐蔽工程(如暗敷预

22、埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应准时报请甲方和监理方进行验收，阅历收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序，未阅历收或验收不合格不得进入下道工序，更不得进行隐蔽，否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收，由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责; 9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应准时整改返工到合格为此，不准时整改返工，甲方有权拒绝验收，由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。 9.2工程竣工验收 9.2.1全部工程按设计施工图、合同商定、甲方要求全部完成，施工方自检合格，符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告，由甲方组织相关部

23、门准时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必需保证工程通过消防部门验收合格，验收所发生的一切费用由施工方负责。 9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求供应且必需具备以下条件： 工程已全部按合同商定和设计与规范要求完成，经有权部门检测质量符合规范与设计要求; 各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成; 供应资料清单和竣工技术资料一式陆份。 9.2.3 工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格，各方正式签字盖章通过为准。 第十条：工程结算 10.1结算条件： 10.1.1全部工程按设计施工图、合同商定、甲方要求全部完成，经竣工验收检查符合施工技术规范、工

24、程验收标准要求，经有权部门竣工验收合格; 10.1.2全部竣工资料按规范和甲方要求整理齐全，并按规定备案完成; 10.1.3承包范围外增加工程和合同内削减工程已全部按合同商定完成签证，且签证手续准时规范齐全; 10.1.4符合上述条件后由施工方按合同商定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核; 10.2 结算方式 10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条工程造价商定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算; 10.2.2 工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价*相应实际完成的经甲乙双方、监理单

25、位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价; 第十一条：工程款支付方式 11.1工程预付款：本项目无工程预付款; 11.2 工程进度款： 11.3工程结算款：工程经有权部门竣工验收合格，竣工资料整理齐全并备案完成，提交验收合格证书后办理工程结算，结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%; 11.4 留工程结算总价5%的质量保修金，在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。 11.5 付款发票：每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款，否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金，暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票

26、时无息返还。 第十二条：履约保证金 12.1履约保证金的提交：乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写： 元整，￥： 元; 12.2 履约保证金的返还：履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%，工程全部安装完成，初验合格后10天内全部无息返还。 第十三条：双方的权利与义务 13.1甲方的一般权利与义务： 13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底，工程施工中如有设计变更，准时向乙方传达变更意图及供应变更图纸。 13.1.2负责组织工程量的现场准时核定与签证，负责组织分部分项工程的验收与签证; 13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议，听取汇报

27、、支配工作，准时了解、协调解决施工中存在的问题，确保施工各方面工作的顺畅开展。 13.1.4施工过程中，甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查，对不符合要求的部分，有权要求乙方准时进行返工处理。 13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不听从甲方和监理方的监督管理，影响工程质量进度者，视为乙方违约，甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。 13.1.6有权对乙方施工过程中担忧全因素提出整改要求和惩处准备，乙方不听从管理时有权进行强制性惩处。 13.1.7按合同商定准时审核和支付工程进度款，准时组织工程验收办理工程结算。 13.1.8负责向乙方供应临时设施的搭建场地，供应施工用水

28、源电源接驳点至项目红线边，由乙方自行安装水表电表，并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。 13.1.9关心乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。 13.2乙方的一般权利和义务 13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计，负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理，负责管理好施工人员的平安，自行办理意外损害险及第三责任险，施工设备保险，并担当其费用。 13.2.2 负责准时向有关部门缴纳养老保险、平安文明专项措施、材料设备检测检验等合同商定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、准时办理相关报建报备手续，并担当其费用。 13.2.3 负责处理施工过程中发生的一切

29、周边冲突，施工过程中妥当处理与当地居民的关系，避开纠纷的发生，如因乙方在施工中因自身缘由造成的冲突导致停工，赔偿等损失，由乙方自行负责，并不得要求工期顺延。 13.2.4 乙方确定 为项目负责人， 为技术负责人，全面负责现场施工管理，负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员，按合同要求组织施工，确保工程质量、进度和施工平安。 13.2.5 按国家有关规定处理好施工人员的酬劳、农夫工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜，准时支付劳动酬劳，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访大事发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强

30、内部管理，教育施工人员遵纪守法，不得有违纪违法行为，不得聚众闹事，不得损害他人的财物; 13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核，准时按规范整理完成竣工资料的备案工作; 13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务，乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中全部现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任，若因此给甲方造成信誉或经济上的损失，甲方有权追究乙方的法律与经济责任; 13.2.8全面履行合同条款，按时保质完成合同商定的全部工作; 13.2.9负责支配好施工人员工作、生活，保障施工人员的基本生活条件与环

31、境，确保施工人员能全力、安心、平安的进行工作; 13.2.10负责施工临时设施的修建，负责施工用水表电表和管线安装，按合同商定向甲方交纳水电费用。 第十四条：违约责任 14.1因甲方缘由不能按合同商定准时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收，因此造成停工，由甲方担当相关责任并顺延工期，因乙方缘由不能按合同商定准时办理工程签证、工程验收，因此造成停工，由乙方担当相应责任工期不予顺延; 14.2甲方如不按合同商定支付工程款，每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金，因乙方不能准时供应合格的付款资料而影响付款由乙方负责; 14.3因乙方缘由延误工期，不能按合同商定的时间完工，每推迟一

32、天，赐予5000元/天违约罚款，延误工期10天以上，每推迟一天，赐予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按商定完工的甲方有权解除合同; 14.4任何一方非对方缘由而单方终止或不履行合同，由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿，另由违约方按合同金额的10%对守约方赐予补偿; 14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜，导致工人上访、新闻媒体曝光，严峻影响到甲方形象和声誉的，甲方有权要求乙方支付10万元违约金并实行补救措施。情节严峻的，甲方有权解除合同; 14.6严禁乙方转包、分包，否则视乙方违约，甲方可解除合同; 14.7如乙方违反本合同其他商定，拒绝整改或整改不到位的，甲方有权解除本合

33、同; 14.8因乙方违约被终止合同，乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算，且由乙方缘由解除合同，乙方必需在5天内完全退场，否则每延1天，另支付违约金1万元。 第十五条：其它 15.1承包人向发包人承诺依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，质量保修内容与保修期按本合同商定执行。 15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议; 15.3本合同的附件如招投标文件，投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力; 15.5合同执行过程中如发生争议，双方应本着友好的原则协商解决，如经协商仍不能达成共识，任何一

34、方都可向项目所在地人民法院起诉，按法律途径解决。 第十六条：本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，经双方代表签字、加盖公章后生效， 合同附件：(合同组成文件) 1、本消防安装工程招标文件 招标编号： 2、乙方投标文件：包括本消防安装工程投标报价在内的(商务)(资格)(技术)等全部投标文件; 3、本消防安装工程施工图设计文件及相关说明书，工程技术交底资料; 4、履约保证金收据; 5、标准规范及有关技术文件，技术要求; 6、双方有关工程的洽商、工程签证、变更等书面协议或文件视为本合同的组成文件。 甲 方： 乙 方： 签约代表人： 签约代表人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 银行帐号：

35、银行帐号： 单位地址： 单位地址： 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 消防工程施工合同3 发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建设工程的具体状况，经双方协商全都，签订本合同。 第一部分工程概况 第一条工程概况 1.1工程名称：山西省_有限公司工业园消防工程 1.2工程地点：_有限公司工业园内 1.3工程内容及承包范围：管理人员宿舍内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防火门、水箱间);职工食堂、陈香老醋酿造车间A、科研楼内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、

36、防火门);老醋库房内消防工程(消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统);营销中心内消防工程(应急照明系统);单身宿舍消防工程(应急照明系统、防火门);主粮仓库(1、2)，辅料仓库(1、2)内消防工程(消火栓系统、自动报警系统)。) 1.4备注：合同内不含项目：土建部分不在工程承包范围之内。 其次条工期：合同工期总日历天数：_天。 第三条：工程质量等级：合格 第四条：合同价款 1、本合同包工包料，以实际工程量结算(材料和设备单价附表); 2、预算依据：工程量清单项目计量规范(20_-山西)，山西安装工程预算定额(20_)，人工费执行：晋建标字【20_】71号关于调整山西省建设工程计价依据中人工单

37、价的通知;单价选用太原建设工程造价信息。 第五条：由甲方负责供应图纸一份。 其次部分双方一般责任 第六条：甲方代表 6.1甲方驻施工现场代表姓名：电话： 6.2甲方代表易人提起通知乙方。 第七条：乙方代表 7.1乙方驻施工现场代表姓名：电话： 7.2乙方代表易人提起通知甲方。 第八条：甲方工作 8.1委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度。 8.2甲方应保证施工期间水、电供应，施工期间水、电费由乙方自行担当。 8.3甲方协调处理乙方与其他施工单位之间的施工协作。 第九条：乙方工作 9.1向甲方代表供应进度方案，材料、配件、设备进场应由甲方驻工地代表验收数量品牌、质量、价格，供应进场

38、材料的合格证书。 9.2按工程需要供应和修理一切与工程有关的设施等。 9.3搞好施工现场的平安及成品爱惜工作。 9.4乙方负责整理本工程竣工资料，在甲方具备审验条件后，乙方无条件办理有关消防验收手续，并取得消防验收合格证。 9.5施工期间的一切人身平安事故全由乙方负责赔偿与甲方无关，并负责爱惜甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。 9.6施工期间，乙方应遵守甲方的平安生产责任制。 9.7乙方负责交纳消防部门规定缴纳费用(室内)，如：逃命面具、灭火器、消防设施检测费、消防电气检测费等。 9.8乙方负责施工图纸的送审，依据消防部门审批

39、后的施工图纸施工。工程交验合格后，资料报甲方留存。乙方负责免费为甲方培训消防管理人员。 9.9由于乙方缘由造成工程停工以及无法完成全部的.工程量或未按合同规定按时、 第三部分进度方案和工期 第十条：进度方案 10.1在开工前，乙方依据甲方要求拟定本工程的进度表。 10.2乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。 第十一条：工期 11.1乙方应严格依据甲、乙双方认定的工期进行施工。 11.2因不行抗力及甲、乙方以外的缘由，导致工程停建，施工合同不能连续履行，可解除合同。 第四部分质量与验收 第十二条：质量等级：达到验收规范合格标准。施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表质监部门的要求

40、进行返工、修改，并担当费用。 第十三条：安装完毕，调试合格，甲方、监理、乙方及相关部门验收合格后，甲方代表应在此项工作结束十五日内签字，乙方在甲方签字后乐观办理竣工手续。 质量保修：保修期为一年，自验收合格之日起计算，在保修期内设备运行中若消逝故障乙方无偿供应修理服务，如因此给甲方造成经济损失由乙方负责赔偿。 第五部分合同价款与支付 第十四条：合同价款：以实际结算为准。 第十五条：工程款支付 15.1经双方争论，本合同签订后，付款方式如下： 每月发包方按承包方实际完成工程量的预算，发包方支付预算的75%;工程竣工且取得消防验收合格证后工程款支付至95%，留5%质保金;质保期满付清(质保期为一年

41、)。每次支付工程款前乙方供应正规发票。 15.2结算依据：工程量清单项目计量规范(20_-山西)，山西安装工程预算定额(20_)，人工费执行：晋建标字【20_】71号关于调整山西省建设工程计价依据中人工 第六部分其它 第十六条：合同生效与终止 本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，甲方应将质保金全部付给乙方，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订修理合同。 第十七条：在施工期间，乙方与其他施工方不存在任何协作费用。本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。 第十八条：合同生效：合同一式肆份，甲乙双方

42、各执贰份。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：本合同双方商定：签字盖章后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 消防工程施工合同4 甲方：_ 乙方：_ 双方依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体状况，经协商达成如下协议。 第1条、工程概况。 1.1工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统以及消防系统整体联动。 承包范围：图纸范围散水以内火灾报警系统、水喷淋系统、消火栓系统的施工、设备安装及系统调试。（不包括暗配管、盒） 1.2开工日期：_年_

43、月_日 竣工日期：_年_月_日 1.3质量等级：合格 1.4合同价款：人民币_元。（此价不含规费，包含税金，待结算后一次调整计入） 1.5上缴管理费：以结算总造价的8%上缴甲方。（税金全额上缴，规费按60%收入上缴甲方） 第2条、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 2.1合同语言：汉语。 2.2适用法律法规：按现行国家和省市颁布的法律法规的规程。 2.3适用标准、规范：执行国家颁布的现行施工验收规范，及消防施工验收规范。 第3条、图纸 3.1图纸供应日期：乙方进场时。 3.2图纸供应套数：甲方供应，乙方自行复印。 3.3图纸特殊保密要求和费用：_。 第4条、甲方驻工地代表。 4.1甲方驻工地代表委派人员 名单：_ 电话：_ 4.2实行社会监理工程师姓名及其被授权范围（假如