装饰合同_1.docx
《装饰合同_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《装饰合同_1.docx(61页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、装饰合同装饰合同 篇1 合同编号:_ 发包方(以下简称甲方):_ 托付代理人:_ 单位:_ 住宅地址:_ 联系电话:_ 承包方(以下简称乙方):_ 法定代表人:_ 注册地址:_ 联系电话:_ 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在公正、自愿、协商全都的基础上,为保证工程顺当进行,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。 第一条 工程概况 11 工程地点:_市_区(县)_路_号_楼_室。 12 住房结构:_房型_房_厅_套,施工面积_平方米。 13 工程承包方式,双方商定实行下列第_种承包方式: (1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方供应装饰装修
2、材料明细表); (2)乙方包工、部分包料,甲方供应部分材料(见附表四:甲方供应装饰装修材料明细表,附表五:乙方供应装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方供应装饰装修材料明细表)。 14 总价款:_元,大写(人民币):_。其中:材料费:_,人工费:_,管理费:_,设计费:_,垃圾清运费:_,税金:_,其他费用:_。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。 15 工程期限_天; 开工日期_天_月_日; 竣工日期_天_月_日; 16 工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:装饰装修工程内容和
3、做法一览表)。 其次条 施工单位资格 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立刻返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。 第三条 材料供应 31 按合同商定由甲方供应的材料、设备(见附表四:甲方供应装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续; 32 按合同商定由乙方供应的材料、设备(见附表五:乙方供应装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。 第四条 工
4、程质量 41 本工程执行_(填建筑装饰工程技术规程)、_(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 42 本工程由_方设计施工方案。 43 甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 44 由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。 45 在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订工程项目变更单(详见附件见)后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 46 施
5、工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第五条 工程验收 51 双方商定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_。 乙方应提前_天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单); 52 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见附表九:工程结算单); 53 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_年。
6、验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。 第六条 工程款支付方式 61 双方商定按下列第_种方式支付工程款: (1)本合同签订后,开工前_至_日,甲方支付相当于总价款_的工程款; (2)完成_的工程量之日后的_日内,甲方支付相当于总价款_的工程款; (3)竣工验收后_日内,甲方支付相当于总价款_的工程款。 (4)竣工验收合格_年后或双方商定的保修期满,甲方支付相当于总价款_的工程款。 甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。 62 因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。 63 双方款项往来,均应出具收据。施工结束,
7、甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。 64 竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。 第七条 有关平安生产和防火商定 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 第八条 工程监理 81 本工程甲方托付
8、监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。 82 本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的大事时,总监理工程师应作出公正的处理。 83 为保证施工正常进行,甲乙双方应敬重总监理工程师的准备。对总监理工程师的准备有异议时,按协议条款的商定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任连续履行赐予前任的权利和义务。 第九条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应: 91 甲方在开工日期_天之前按协议
9、条款商定的日期和份数,向乙方供应完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方商定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方担当。 92 甲方托付乙方设计施工图纸,图纸一式_份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。 93 使用境外图纸,不能满足施工需要时,双方应在协议条款内商定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。 第十条 乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同商定的权利,履行合同商定的义务: 101 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间
10、后生效。 102 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行爱惜人员生命和工程、财产平安的紧急措施,并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。 103 乙方代表易人,乙方应于易人前_天通知甲方,后任连续履行合同文件商定的前任的权利和义务。 第十一条 甲方工作 111 甲方应在开工前_天,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分
11、腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱惜措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明使用留意事项。 112 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 113 如的确需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并担当有关费用。 114 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 115 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 116 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。 第十二条 乙方工作 121 施工中严格执行平安施
12、工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 122 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 123 爱惜好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 124 保证施工现场的洁净,工程完工后负责清扫施工现场。 125 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 126 指派_为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应准时书面通知甲方。 127 乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明
13、产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。 第十三条 工程变更 工程项目或施工方式如需变更,双方应协商全都,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。 第十四条 工期延误 141 对以下缘由造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不行抗力; (3)甲方同意工期顺延的其他状况。 142 因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方担当,工期顺延。 143 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 144 因乙方责任不能按期完工,工期不顺
14、延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方担当,工期不顺延。 第十五条 违约责任 151 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失; 152 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责; 153 因一方缘由,造成合同无法连续履行时,该方应准时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失; 154 由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的
15、,每逾期一天,按逾期未付款的_支付违约金。 155 由于乙方缘由,工程质量达不到双方商定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延; 156 由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_向甲方支付违约金。 157 甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。 158 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当责任。 第十六条 合同的变更和解除 171 合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容
16、,应经协商全都后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_支付违约金,并办理终止合同手续。 172 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。 第十七条 垃圾清运 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内)。 第十八条 声明及保证 甲方: 181 甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力气履行本合同。 182 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 18
17、3 在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 184 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方: 181 乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有力气履行本合同。 182 乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 183 在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 184 乙方为签署本合同所
18、需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十九条 保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 其次十条 不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会
19、大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应立刻将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 其次十一条 通知 211 依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可接受_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 212 各方通讯地址如下:_。 213 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。
20、其次十二条 争议的处理 221 本合同受_国法律管辖并按其进行解释。 222 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决: (1)提交_仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 其次十三条 解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本合同的解释。 其次十四条 补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 其次十五条 合同效力 本合同
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 装饰 合同 _1
限制150内