项目施工合同汇编15篇.docx
《项目施工合同汇编15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目施工合同汇编15篇.docx(55页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、项目施工合同汇编15篇项目施工合同1 发包方:(甲方) 承包方:(乙方) 甲乙双方就丽景金城二期建筑工程总承包事宜,在公正协商全都的基础上,依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定,结合工程实际状况,订立如下协议以便共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工工程的土建、给排水、供暖、电气等施工内容。详见施工图和预算编制说明书。 4、工程面积:约 二、承包方式: 工程总承包。 三、工程质量: 合格。乙方要严格依据国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量应达到国家专业的质量检验评定标准的条件,竣工后由质量监督部门评定等级。单项工程、隐蔽工程的验收应由甲
2、方会同建设单位、工程监理、质检站和乙方共同验收评定质量等级。 四、工程承包总价 本工程承包总价确定为元(大写整)。承包范围(见工程内容)内综合单价一次性包死(附合同价款预算,本预算缺项、漏项、多项的,决算时相应增减)钢筋、混凝土价格变动超过预算价5%,可进行相应调整(价格必需由甲、乙、监理三方签证)。 五、工程款拨付方式 1、施工至0.00后拨付至已完工程量价款的75%(可单工程计算)。 2、进度付款每七层封顶后付至已完工程量价款的75%。 3、主体封顶后拨付至已完工程量价款的75%(不足五层单体工程,按此执行)。 4、进度付款每个月25日以前,乙方实际进度报表经由监理签字确认,并经甲方项目经
3、理审核后,报房产预算部审定,拨付该月已完成工程量价款的75%。 5、竣工验收合格后拨付工程款至工程总价的85%。 6、竣工验收合格结算后10日内付至工程总决算价的95%,剩余5%作为工程保修金,保修金支付自竣工验收合格之日起一年后无托付保修的,28日内拨至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的28日内付清。 六、甲方权利和义务 1、派驻现场代表依据本合同商定代表甲方行使各项职责; 2、施工前现场具备开工条件,即“三通一平”,包括水通、电通、路通、场地平整。 3、将施工所需的生活用水(不含施工用水)、电接至施工场地围墙以内并挂表; 4、为乙方供应全套施工图纸六套; 5、依据工程需要,甲方有权供
4、应建筑材料及制品,甲方供应材料的费用从预算中扣除,但不付给乙方材料保管费等其他费用。 6、甲方暂定价部分需经甲方认可后方可购买或施工;暂定部分的材料价格需经甲方、乙方、监理三方签证,以备决算时作为调整依据。 7、对乙方违反甲方现场管理制度的行为甲方有权进行管理、经济惩处; 七、乙方权利和义务: 1、派驻现场代表依据合同商定代表乙方行使各项职责; 2、供应满足甲方、监理管理人员正常办公和管理需要的办公室及宿舍(依据现场状况,如甲方供应,须扣除乙方相应费用); 3、每月按甲方水电表数准时、足额缴纳水电费,电费单价计算时综合考虑用电损耗; 4、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫管理、安检及施工噪音管
5、理手续均由乙方办理并担当费用; 5、严格遵守甲方现场的管理制度及监理指令; 6、因乙方缘由,本工程如有政府相关部门及建筑监管部门的书面停工通知,因此消逝的施工困难、拖延工期及因停工所造成的全部损失及责任由乙方负责; 7、乙方要做到规范、文明施工并担当与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放建筑垃圾外运等费用;如乙方未按甲方要求准时清理施工现场施工材料及建筑垃圾影响下步施工工序的,甲方有权支配其他队伍清理,发生的相应费用在乙方进度款中双倍扣除。 8、因乙方缘由造成质量事故、平安事故,人员生命财产损害和经济损失,由乙方担当全部责任,并赔偿甲方因此受到的经济损失; 9、施工场地四周地下管线和邻近建
6、筑物若因乙方缘由发生损坏,由乙方担当由此发生的全部费用; 10、乙方要严格履行合同,有效完成施工任务,保证施工质量、平安及进度,有效协作甲方的协调管理。否则,如因乙方缘由工期滞后影响使用,或存在质量、平安及管理违约行为,甲方有权扣除违约金,违约金可自工程款中扣除; 11、在乙方施工期间,乙方应做好甲方另行专业分包单位的协调、管理、协作工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作,并符合质量要求(不符合质量要求的返工及整改费用由乙方担当)。在乙方施工期间,全部由甲方另行专业分包的工程,乙方应做好协作及成品爱惜工作,担当总包管理责任; 12、竣工验收一个月内向甲方供应竣工图一套; 八、质量、平安指标
7、 1、质量指标:施工过程中,乙方要听从甲方、监理方的.管理和支配,严禁独断专行。施工中所使用的建筑材料应为各证件齐全的合格材料,杜绝不合格材料进入施工现场。工程的施工工艺要符合施工质量验收规范规定,所承建施工的工程要达到一次验收合格率100%。 2、平安指标:施工工程中乙方应做好施工人员的平安教育、抓好平安生产管理工作,进场后必需为施工人员办理职工工伤保险或意外损害保险,施工过程中要与甲方、监理单位驻现场人员亲热协作,做好施工现场的平安防护工作的实施与验收,做到文明施工,杜绝重伤、死亡事故的发生。假如在施工过程中因平安防护、文明施工等工作未做到位,扣除相应平安文明措施费用;因乙方管理不善及施工
8、问题等造成的平安事故,其责任及费用均由乙方担当。 3、进度指标:满足总承包合同的要求。 4、其他商定:工程开工前乙方向甲方供应完整的施工组织设计并经监理审核通过,施工中各施工资料要与工程进度同步。 九、工期: 1、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自年月日开工至年月日竣工。 2、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方准时协商,签订协议。 (1)由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者; (2)因甲方或建设方变更方案或变更施工图,而不能连续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺当
9、施工者。 十、竣工验收、结算与保修 1、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,竣工工程验收合格之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。 2、竣工工程验收,甲方分包工程乙方负责收集竣工资料,以国家颁发的施工验收规范、施工图为依据,工程量不调整(变更除外)。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件: (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; 3、工程竣工后,应提交竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或托付设计单位。 4、工程竣工验收后,质量保修期自工程验收合格之日起
10、计算,依据建设工程质量管理条例及有关规定,商定本工程质量保修期:地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;装饰装修工程为2年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;采暖工程保修两个采暖期;屋面防水、有防水要求的房间、墙面防水为5年。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。 5、发生质量缺陷乙方应立刻到达现场修正,如乙方未能在规定时间内修正某项质量缺陷,发包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此产生的费用由承包方担当,在修理保证金中扣除。 十一、工程决算价按如下确定: 1、执行河北省消耗量定额(HEBGYD-A、B 、C
11、 -20_)。 2、取费按相应的取费标准。 3、有综合单价执行综合单价,执行综合单价的不再下浮15%,无综合单价按20_年第一期造价信息材料价格执行。 4、综合用工单价执行冀建质20_195号,税金费率执行冀建质20_462号计入,机械台班执行冀建价20_47号。 5、不再执行其他有关文件及定额。 6、工程预算造价:依据以上1至6项据实计算工程预算造价。 7、变更总价=工程预算造价下浮15%(有特殊说明的不再下浮15%)。除以上所列内容外的费用由乙方自行担当。 十二、结算总价 第四项和第十一项之和为结算总价。 十三、违约责任 1、由于甲方缘由,经监理、建设方签证后方可顺延工期。 2、由于乙方缘
12、由,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方应向甲方支付违约金。违约金按工程承包总价1/天延期天数计算,违约金总数不超过工程承包总价的30%。 3、假如乙方未能按监理审核的施工组织设计中的进度方案如期完成工程,连续三个时段未按时达到中间把握工期要求的,将撤换项目部,且延期的期限达到30日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到60日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方赐予相应的赔偿。 4、乙方在承包工程期间,假如未经甲方同意擅自停工或人员太少、不出活超过10日的,甲方有权解除本合同,并对乙方进行清场处理,由此造成的一切损失由乙方担当。 5、在承包工程期间,乙方不得拖欠工人(包
13、括农夫工)工资。如乙方在承包工程期间拖欠工人工资,视为乙方违约,甲方有权将其拖欠的工人工资数额在应付乙方的承包工程款中扣除,直接支付给乙方工人或将扣除的款项交由有关部门用以支付乙方拖欠的工人工资。如乙方屡次拖欠工人工资或拖欠工人工资数额超过50000元,甲方有权解除本合同。 十四、争议解决方式 凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方可通过协商解决,如双方不愿协商或协商不成,由本合同签订地人民法院管辖,双方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。 十五、其他条款 在合同履行过程中,双方可以依据实际状况,对合同未尽事宜协商确定。 合同签订地:衡水泰华房地产开发有限公
14、司会议室。 十六、合同文本和效力 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,一式八份,甲方执伍份、乙方执叁份。附件为本合同不行分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 项目施工合同2 摘要:在工程建设中,施工合同依照我国工程的法律条文制定的,要求承包人与发包人必需共同履行技术与经济文件,其同时也是最终确定工程项目成本造价的必要依据。本文联合实际阅历,对项目施工合同管理工作中强化对工程预算的乐观作用进行分析。 关键词:项目施工;合同管理;工程结算;作用分析 在整个建设工程中,最终环节是工程结算
15、,因此做好工程造价的结算收尾管控工作,对整个工程造价成本把握而言具有重要价值。但是从目前我国工程造价结算把握水平进行分析,比较简洁受到以往传统因素的影响,合同纠纷案件也呈现慢慢递增趋势,与新时期的合同类型不相符,甚至绝大多数的施工单位工作人员综合素养较低,不能严谨践行具体的工程要求,拖延工期,增加施工成本。 1自觉遵循法律且严格践行合同条例 在工程建设中增加对签订施工合同工作的重视程度,强化工程施工过程中的成本造价管理具有乐观意义。即便在近几年相关人员的法律意识慢慢增加,建筑市场逐步迈向规范化方向,但合同管理内容照旧不够全面、细致,在管理中也存在漏洞,对整个工程的正常有序施工造成确定阻碍。合同
16、签订完毕标志着法律正式生效,其约束着签订合同的双方,因此合同中的每一项条款都与双方的利害关系有着重要影响。在合同签订时,若合同中的款项未能明确,尤其是相关于违约内容未进行具体明确就草率签订,则会增加合同纠纷案件发生几率。此外在实际施工环节中产生的一系列问题都应当落实到书面中,不能凭空口头承诺。合同中也应体现具体防范措施与分解风险措施的具体款项。在签订合同环节中,合同主体应严格审核合同内容的合法性与严谨性,以此种方式来降低合同纠纷案件发生的几率,为合同的履行与工程条款结算供应充分的物质保障。具体来讲:需将“通用合同条款”全文引用,不能篡改;“专用合同条款”需依据不同的条款编号与具体内容引用,并且
17、依据工程实际状况予以修改与完善。 2划分施工合同种类,按合同款项执行 我国国内通用施工合同形式可以分成:固定价格合同、可塑价格合同以及成本加酬合同三种形式。其中,固定价格合同需由承包方对工程中存在的一切风险进行担当,并且还应对工程施工过程中一些突发因素付出代价。由此可见,这种合同条款通常报价较高,比较适用于工程量较小的工程且能精密计算、工程周期较短、技术相对简洁的建筑项目工程;可塑价格合同能够制定可调整框架,将工程中存在的风险合理均摊,这种优越性使得这类合同适用范围较大;成本加酬合同即经业主向承包商支付工程项目的实际成本,并依照预先商定内容支付劳金的合同。在这一类合同中,业主担负了工程项目的全
18、部风险,而承包人由于不担当任何风险,所以其劳动酬劳相对而言较低,比较适用于急迫开展的工程项目、新型工程项目或是风险较大的工程项目。选择工程合同类型的最为科学且合理方法为:首先,工程承包商与业主应当对整个建设工程规模、建设周期、市场状况、难度系数、环境条件等多种因素进行综合考量,在全方位考量之后应慎重选择利于双方的合同类型,进而保证双方对合同的较高认可度以及合同的切实可行性。若确定合同类型,在工程竣工阶段的审计结算工作就应严格依据既定合同款项执行。譬如某临时工程,商定合同价款的结算方式为固定价格方式。考虑到承包商对工程缺少对工程项目前瞻猜想工作,在施工中若消逝使用材料的价格上涨问题,会使得该工程
19、项目的运转资金困难,在工期内不能高质量完成工程建设工作。在工程竣工的结算审计阶段,承包商时常以各种编造理由增补签证,使用不当手段弥补工程建设多支出部分的材料费用。依据签订合同价款中的基本原则,在签订固定价格合同之前应对建材时常中存在的各类风险进行调整与掌控,依法担当合同结果,因此在结算中应当严格依据合同条例办理。 3管理人员应认真对待管理工作,增加管理力度 在现代化市场经济条件状况下,建筑市场主体的权责是以建立合同方式体现的,对此工程项目中的合同管理是规范自由市场的重要手段之一。通过相关政府部门的乐观努力,在合同管理工作方面已经凸显成效。为了确保工程项目合同制度能够得到更大范围的推广,相关政府
20、管理部门应增加整顿工作,科学规范市场挨次。在严谨把关的基础上,增加对合同履行的管理力度。若相关工程建设资金不充分,严禁办理相关手续,且不能越级组织招投标工作,不准许办理施工许可证;坚决抵制垫付资金与带资施工现象,促进建筑市场朝向健康绿色方向进展;创建合同管理制度,乐观引导建设单位与项目工程承办单位的正确思想意识,严格律己;严格限制工程竣工结算条款办理等。在工程竣工的后期阶段应准时交付给建设单位,保证工程建设单位将工程准时投入使用运行,近早发挥建设工程的各方面效益,进而促进工程价款结算,达成最终施工单位的经济效益。 4创设合同管理团队,严格要求持证上岗 乐观开展合同管理人员的培训与培育,严格要求
21、工程施工人员培训合格后放能上岗,不合格人员坚决不能予以岗位支配,此种方式是提升工程建设项目中合同管理工作实现理想效果的最佳途径。现阶段,我国国内已经正式践行工程造价师注册制度。工程造价师作为工程建设领域的重要造价管理者,其重点工作任务为做好工程建设投资与合同管理。增加与优化合同管理工作是保证项目工程建设的必要保证,这也是做好工程结算管理的核心要素,基于此规范化、严谨化能够促进工程竣工后的结算工作顺当有效进行。由于建设工程中本身存在特殊性质,所以在工程结算中还有可能遇到其他无法猜想问题。因而工程建设单位与承包施工单位极为有必要对建设工程的施工合同予以高度重视,摆正合同在工程中的位置,提高熟识程度
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 施工 合同 汇编 15
限制150内