水电安装承包合同(15篇).pdf

《水电安装承包合同(15篇).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电安装承包合同(15篇).pdf（79页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电安装承包合同水电安装承包合同(15(15 篇篇)水电安装承包合同水电安装承包合同 1 1甲方：_(发包方)乙方：_(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条工程概况1.装修施工地点：_2.工期：_年_月_日至_年_月_日第二条材料供应的约定1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量，甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方

2、承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的材料，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。3.乙方提供的工具乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。第三条关于工程质量及验收的约定1.本工程应严格执行国家装饰装修工程施工规范GB50210-20_及建筑装饰装修工程质量验收规范。2.由于乙方施工技术及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通

3、知两日内组织验收，并办理验收手续。第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：1.严格遵守规定的施工时间，降低施工噪音，减少环境污染，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.保证施工现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙

4、方不得携带任何甲方供应的材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1.工程款付款方式：布管验收合格后支付工钱的 30%，水电、网络、电话线完工后支付 50%，整体竣工验收合格后支付 20%。2.乙方承包内容：1).水路、电路、网络、电话开槽、布线、穿线、埋槽2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3).水电施工的穿墙、打孔、切割,由乙方负责4).开关面板安装5).后期灯具的安装3.工程结算方式：按平方结算，总价结算：x 元/平米(室内面积)。第六条违约责任：1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍佰元的违约金

5、。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付付伍佰元违约金。第七条纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。第八条合同的变更和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第九条.其它约定：1.双方同

6、意由第三方监理进行协商工作，在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后 48 小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。第十条附则(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。(二)本合同签订后工程不得转包。(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_。(五)水电工程保修一年，过了保修期乙方来维

7、护甲方应支付相应费用。甲方签字：乙方签字(盖章)：20_年_月_日20_年_月_日水电安装承包合同水电安装承包合同 2 2甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例 及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工（保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理）。四、承包工程内容：地下室图纸范围内、消防水系统、喷淋水系统、生活水系统、排污水系统（包括消防水泵、喷淋水泵房和生活水泵房内的设备安装调试）及消防电系统安装调试。五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将预埋的管

8、、线、鉄件等同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延竣工期，甲方有权向乙方处以 5000 以下的罚款，由此造成甲方延误工期的所有损失均有乙方承担。六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工质量规范、JGJ59-99 安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。具体为：1、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20_2、04S202 室内消火栓安装3、建筑给排水设计规范 GB50015-20_(20

9、_版)4、自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-20_5、消防验收规范标准6、建筑灭火器配置设计规范_GB50140-20_7、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20_七、质量等级要求为符合国家有关建筑安装工程验收标准之规定，创无渗漏工程，安全和使用功能要求的所有检测试验符合施工验收质量规范之规定八、质量验收程序：1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等由甲乙共同派员检验。2、对安装工作的正确性一符合性检验，有乙方自检合格后报甲方及监理复验。第 1 页共 4 页3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、消防通电、及（消防、喷淋）水系统、电系统调试和设备运转等检验

10、项目，均应在乙方自检合格后报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准与甲方与业主所签订的工程总承包合同约定的质量要求相一致。4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。5、乙方对工程现场半成品、成品负有保护义务，凡因乙方安排不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的（除设计变更外）均有乙方自费修补恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔赏。九、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的两年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量引起的所有修补工作，均由乙方限时无

11、偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。十、本工程中甲方提供：管槽机、套丝机、切割机、台钻、电焊机及大型机械，另有乙方自理。十一、工程量计算方式：本工程总价为 按图纸要求一次性包干，包括材料现场搬运及装卸、施工检验、验收、每日的落手清工作和公司制度规定的文明施工、综合治理、创优达标任务。十二、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担（工伤保险由甲方负责）。十三、付款方式：1、乙方施工当月在无完成工程量之前、生活费由乙方自理。2、施工阶段、甲方根据乙方

12、每月完成的工作量、并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%以此类推直至安装工程全部施工完毕。经竣工验收合格后，在工程款中扣除一万元以作保修金，次保修金在交房使用后期满半年还予乙方，余款在竣工后一个月内付清。3、乙方每月向甲方领取工程款时，应按班组人员编制，工资单应一式两份。4、乙方交予甲方的合同保证金两万元在竣工验收后一个月内给予付清。十四、甲方的责任和义务：1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。3、向乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底第 2 页

13、共 4 页4、甲方有义务为乙方提供工伤保险（乙方需提供有效证件）。5、在发生重大工伤事故是甲方有义务为乙方垫付医用的一切费用。并做好安抚工作。6、如有疑问甲乙双方可另签订补充协议。此合同为一式三份，此合同三方签字为有效。甲方：乙方：见证人：公司签章水电安装承包合同水电安装承包合同 3 3发包方（简称甲方）：四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。一工程概况一工程概况工程名

14、称：乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内所有室内水电安装工程，双包。结构类型：工程地点：乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数（附名册）二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求三、工期进度要求（一）开工日期：20_年 月 日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅

15、材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。（二）承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必须派专人值班（不补任何加班费）。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,所有水电施工过程的垃圾清运.,水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装（三）计价方式：1采用可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按四川省 20_建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范 GB50500-20_以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额

16、及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方按照水电安装工程总造价下浮 14%支付给乙方（下浮 14%包括税金及相关的所有管理费用）。所有材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、所有材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，所有材料及人工工资由甲方提供。五、工程要求：甲方提

17、前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISO9002 质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必须负责对半成品及成品进

18、行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。8.保修期为一年。（二）工期要求1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期

19、延误（1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。（2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担；（3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。（三）成本控制要求1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。（四）安全施工要求1.甲方对

20、乙方进行安全技术交底及安全教育。2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函 规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。水电安装承包合同水电安装承包合同 4 4甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、

21、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条基本概况第一条基本概况1、分项工程名称：_。2、工程地点：_3、工程承包方式：包工包料4、工期：根据土建施工，必须合理安排进度，如果延误工期，每天处以 300-500 元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。5、承包范围：_6、合同价款：_第二条承包责任第二条承包责任1、乙方必须严格按照设计要求规范施工。2、乙方提前向甲方提供材料采购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必须取得甲方及建设单位同意。每批进场

22、材料必须取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可使用。3、施工中严格执行安全施工操作规范，做好进场施工人员的安全教育、安全防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何安全事故由乙方承担所有责任。4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、保证施工现场的整洁，做到工完料净场地清。6、自行组织施工工具设备、用具、劳动保护用品。7、乙方代表必须随叫随到。否则后果自负。8、甲方负责给乙方提供一间房子。第三条工期延误第三条工期延误1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延(1)因自然条件产生的人力不可抗拒的因素。(2)甲

23、方同意工期顺延的其他情况。2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第四条工程验收和保修第四条工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应积极组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必须限期整改。2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为 2 年。3、供热系统为 2 个采暖期。第五条工程款支付方式第五条工程款支付方式按工程进度付款，工程预验后付至 80%工程款，剩余 20%工程款在正式验收后支付(扣除 5%的保修金)。第六条违约责任第六条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未认真履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的

24、均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责维修，并承担维修费用，工期不予顺延。5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。第七条附则1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_

25、月_日水电安装承包合同水电安装承包合同 5 5甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条第一条 工程概况工程概况1施工地点：闻喜县信达花园二期 16#、17#楼（原工具厂）2工期：_年_月_日 至_年_月_日3 本项工程预计 11000 平米，结算价格为 15 元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000 元。第二条第二条 材料供应的约定材料供应的约定1甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现

26、场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。2甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条第三条 关于工程质量及验收的约定关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。第四条第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：有关安全生产和防火等的

27、现场管理约定：1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条第五条 关于工程价款、关于工程价款、承包内容、承包内容、施工工艺、施工工艺、结算的约定：结算的约定：1.工程款付款方式：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,

28、线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万,穿线按安装进度分两次支付。2.乙方承包内容：1）水电开槽、布管、穿线、埋盒2）所有水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式：按建筑面积结算：15 元/平米第六条第六条 违约责任：违约责任：1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第八条第八条 合同的变

29、更和解除：合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第：九条其它约定第：1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条第十条 附则附则（一）本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲

30、方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：水电安装承包合同水电安装承包合同 6 6发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一一 工程概况工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B 地开工面积约总建筑面积的 234021.42 平方米。住宅建筑面积 176287.16 平方米住宅商业建筑面积 20372.91 平方米地下室面积 27336.3 平方米二二 承包方式及承包内容承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容

31、：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内

32、的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三三 施工工期施工工期总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工，正常情况下必须保证 4 天/层楼)。四四 承包单价承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五五 工程质量工程质量1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到国家建

33、筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求所有分项目工程合格率达到 90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六六 工程付款方式工程付款方式1.1.工程造价计算方法：工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励 1 元/)。设计变更及工程量增加部分超 5%日另行计算，按甲方与建

34、设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七七 结算及付款方式结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到 0.000 楼面付至已完成工程量的70%，0.000 以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到 95%，剩余 5%作为质保金，一年期满后一次付清。八八 双方职责双方职责1.乙方服从开发商和总包的各项规章

35、制度，并承担制度和时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行提供必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必须是 18 至60 的男性公民。要求身体健康，头脑清醒，具有一定的思想素质。6.材料节约，乙方在施工过程中必须爱惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝浪费，如检查发现浪费材料以100 元/次罚款。7.甲方提供民工食宿条件，伙食由乙方负责。8

36、.甲方提供施工所需图纸并指导，监督施工。9.甲方及时提供工程所需的各种材料。10.甲方提供塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方及时提供技术交底，施工进度计划。12.甲方及时检查乙方施工质量，施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方提供民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。十十 工伤事故责任分担工伤事故责任分担1.3000 元以内安全事故，由乙方承担。2.3000 元以上安全事故，乙方承担 3000 元，其余的由甲方承担。十

37、一十一 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。十二十二 争议解决争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方：甲方：乙方：乙方：年 月 日 年 月 日水电安装承包合同水电安装承包合同 7 7甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方委托乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一致，签订本合同并共

38、同遵守。第一条 委托事项甲方由于工程进展需要，拟将 的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。第二条 乙方工作内容1、包材料损耗（损耗按定额执行）。2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含所有二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。）3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，所有的计量表材料安装。）4，所有水电工程以建筑物外轴线 1.5 米为标准。（不包括消防。）第三条 施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实

39、现。本合同约定本工程总工期为 天；开工日期为：年 月 日，竣工日期为：年 月 日。2、如遇下列情况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；（2）工程量变化和设计变更；（3）非乙方原因超过 4 个小时以上（包括但不限于）停水、停电等情况；（4）工程款未按时支付；（5）不可抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。第四条 工程总造价给水工程，电工程。按每建筑面积 元作为结算依据；总价：工程总量，合计工程总造价为人民币大写【】元，小写【】元。第五条 付款办法依工程建造不同时期为付款的

40、时间节点，分批支付，具体为：1、出正负零，付总造价的 元；2、正负零以上每完成两层，付总造价的 元；3、主体封顶，甲方支付给乙方的.款额不低于总造价的 元；4、积水排水做完，付总造价的 元；5、穿线安装完毕，付总造价的 元；6、完工验收，支付总造价的 元；7、剩余 3%，元，为维修质保金，保修期满结清。第六条 双方责权（一）甲方：1、提供水源、电源及场内施工道路，提供施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。2、负责办理工程变更手续，及时通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐蔽工程验收，及时提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、及时组织有关材料进

41、场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常使用，甲方必须立即组织竣工验收，确保收工，如期交付业主使用。如果甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。7、甲方必须按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并承担每日工程款总额的 5%的违约金。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必须按本合同结清余款，如果无法结清，甲方除承担支付余款义务，并当承担每日工程款总额的 5%的违约金。（二）乙方：1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。2、编制施工方案及施工计划，上交参加施工人员名单及组织架构表，按时参加安全学

42、习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品保护。如果属乙方自身故意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方故意破坏，乙方可协助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面向甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方故意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定处罚乙方。7、乙方包本工程修改人工 元以内，超过的按签证调整，8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。第七条 管理办法1、工人必须戴好安全帽进

43、场施工。2、乙方所有进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不给予放行。3、按规定组织新工人进场时参加安全学习。4、不得擅自请甲方人员娱乐、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。第八条 质量责任1、乙方必须熟识图纸，必须严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必须考试上岗。2、验收表格 80%优良的视为优良，不足的视为合格。第九条 安全责任1、甲方必须为班组施工人员购买意外险。2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必须负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故中为乙

44、方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。第十条 合同生效及其他1、保修期：保修 壹 年，日期由该楼综合验收之日起计算。2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方：乙方：甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装承包合同水电安装承包合同 8 8委托方(甲方)：中山市 X 房地产开

45、发有限公司受托方(乙方)：_根据中华人民共和国广告法，中华人民合同法及国家相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作及安装的事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。一、承包方式及承包范围一、承包方式及承包范围本工程采用包工、包料、包制作、包安装、包质量、包工期、包安全、包风险，乙方采用以固定总价包干形式进行包干，施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案，保质保量的完成如第三条所列之项目的整体制作、安装工程。二、总费用及付款方式二、总费用及付款方式1、本合同总费用(含税

46、)￥：_元，大写：_元整。进入合同期后，在本合同所列的各项制作、安装过程中产生的一切费用均有乙方负责。2、甲方在本合同签订后且双方确定大样稿喷画的第个工作日内向乙方付款总金额的 30%，即：_元作为项目启动资金。待全部工作完成且通过甲方验收达到合同规定的验收标准后的 26 个工作日内付款 65%，即_元，其余 5%作为质量保证金，在质保期满且经过甲方验收合格后的 12 个工作日内全部付清。3、以上付款甲方将以的方式支付，支付的同时乙方必须提供相应发票。三、制作材料及要求、费用预算三、制作材料及要求、费用预算序号项目规格单价(元)单位数量总价(元)完成时间保修期合计合计：_元优惠价：_元备注：甲

47、方视实际情况，提前 2 个工作日增加或减少工程量，乙方须根据甲方签章确认的项目增减委托书上所列明的增减项目开展工作，合同总金额按照实际工程量作出调整，合同单价不变。四、制作安装时间具体参考第三条完成时间。五、验收流程五、验收流程1、制作标准：乙方必须按照所提供给甲方的制作工艺及材料进行制作安装，如制作工艺及材料需要有变动的必须要事先经甲方同意，否则甲方有权不再履行本合同之任何条款。2、制作安装：甲方根据乙方提供的制作原材料的工艺标准验收，并由乙方安全可靠的安装完毕，甲方现场签字验收合格。六、双方责任六、双方责任1、甲方负责在约定的时间内确定有关项目的资料(画面设计效果图)，并对所确定的资料负责

48、;2、甲方按本合同的的规定，按期如数向乙方支付广告制作、安装费;3、乙方必须按本合同的约定在规定的时间内保质保量完成所有安装制作工程，乙方如未能按照合同要求完成各项制作、：安装工程，则根据每项工程的总费用，每超时一天(未够 24 小时的，则按一天计算)，则按未完成工程 1%的违约金扣罚。如果材料或者是在工艺方面达不到甲方要求的，甲方有权终止与乙方合作，乙方应返还甲方已付款项并赔偿甲方损失。4、保修期详见第三点，如在质保期内有损坏现象的，必须保证在 48 小时内赶到现场进行维护工作，每超时一天按照质量保证金(总金额的 5%)的 5%对乙方进行扣罚，甲方还有权视情况自行维修，所需款项可从质保金中直

49、接双倍扣除;5、在履行合同期间，所有的安全事故均由乙方全部负责，如出现直接安全事故，甲方不负任何连带责任。七、违约责任七、违约责任1、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付费用，逾期不付的，乙方有权追讨所欠费用。2、乙方承诺严格履行合同各项条款，并同意如出现以下情况时承担相应违约责任：乙方必须各项制作、安装工程的规定时间内完成，在超时 5 天内(包括 5 天)完成，甲方可据第六项第 3点向乙方追讨赔偿，超过 5 天，甲方有权终止本合同且可以要求乙方按本合同总额双倍赔偿甲方损失。3、合同生效后，甲方无正当原因要求终止或解除合同，应赔偿乙方的损失。乙方擅自终止或解除合同的，应向甲方双倍返还已付款

50、项和赔偿甲方损失。4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的资料及所完成的本合同规定的委托项目，否则甲方有向乙方索赔的权利。八、解决争议的方法八、解决争议的方法凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1、如若终止合同，任何一方均需以书面提出，经双方协商同意，方可终止。2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。3、本合同在甲、乙双方签署后即生效，双方履行完本合同的职责后，本合同即自行终止。4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。5、本合同一式二份，甲乙双