工程造价鉴定意见书.pdf

《工程造价鉴定意见书.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程造价鉴定意见书.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XXXXXXX 工程工程造价鉴定意见书XXXX 工程咨询有限公司（盖公章）xxxx 年 xx 月 xx 日鉴定机构：安徽鉴定日期：目录1、工程造价鉴定意见书2、工程造价汇总表3、造价明细4、工程施工合同5、停工补偿协议6、停工补偿补充协议7、建筑工程取费工程类别划分标准8、施工期间信息价主要材料一览表（2015 年 6 月至 2016 年6 月）9、现场勘验记录表10、现场勘验图片11、公司营业执照及资质证书、人员证书12、其他资料XXXXXXX 工程造价鉴定意见书XX 市中级人民法院：本公司接受贵院委托（xxxx皖 xx 委鉴字第 xx 号），对 XXXXXXX工程实际完成工程量、现场剩余材

2、料、机械租赁费、临时设施费等进行造价鉴定。鉴定资料提供方对其提供的本案工程资料的合法性、完整性和真实性负责。我们对上述资料进行鉴定，现将鉴定结果报告如下：一、一、工程发包方、承包方工程发包方、承包方该工程建设单位为：xxxxxxxx 有限公司施工单位为：xxxxxxxx 有限公司设计单位为：xxxxxxxx 设计院二、二、鉴定依据鉴定依据1、国家、省、市有关建筑工程法律、法规、行业规定；2、建设工程造价鉴定规范（GB/T 51262-2017）3、施工合同及补充协议；4、施工图纸、设计变更、工程签证单；5、施工组织设计及施工方案；6、材料价格执行 2015 年 6 月至 2016 年 6 月信

3、息价（2016 年 1月以前执行 xx 信息价，2016 年 1 月及其以后执行安庆市信息价）（附表：施工期间信息价主要材料一览表（建筑）；7、现场勘验纪录表一、二（附表：签字确认表）；8、XX 市中级人民法院委托鉴定事项与要求；9、XX 市中级人民法院委托鉴定移送表。三、三、工程计价部分说明工程计价部分说明1、本鉴定计价模式采用合同约定的：土建工程执行 安徽省2005房屋建筑与装饰工程计价定额、安装工程执行安徽省 2005 安装工程计价定额；2、人工费调整标准：人工费按照68 元/工日进行组价，其中31元参与取费，另外 37 元仅计取税金；3、本工程类别为：建筑专业三类，安装专业三类。管理费

4、及利润执行三类中间值；4、施工组织措施费中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费按照标准规定的中间值计取，扬尘污染防治增加费按照标准规定全额计取；其他组织措施费均按照标准规定的中间值计取；5、规费按照标准规定的最小值计取；6、本工程采用安徽省 2005 定额计价模式，工程总造价已按照合同约定优惠 8%，补偿及误工费用部分、现场剩余材料、临时建筑费用按实计算，未进行优惠。7、工程款逾期应支付的利息已经按照合同约定计入。根据合同专用条款 12.4.1 规定“如因发包人不能准时支付承包人工程款，双方协调解决，逾期一个月以上发包人承担应支付金额的中国人民银行发布同期同类贷款基准利率的两倍利息

5、。”四、其他说明四、其他说明1、塔吊按照 4 台计（参照施工组织设计平面布置图及现场实际）；塔吊租赁费期限为：A1 塔吊（2018 年 4 月 3 日-2016.7.3）；A2 塔吊（2016 年 11 月 6 日-2016.7.3）；A3 塔吊（2017 年 1 月 20日-2016.7.3）；B#塔吊（2018 年 4 月 3 日-2016.7.3）。经第一次现场勘查，现场有2 台（A1、B#塔吊），其余两台塔吊时间按照施工单位提供资料进行计算。价格按照市场价进行计算（A2#塔吊按照2600元/月，其余塔吊按照8000 元/月）。2018 年 4 月 3 日为第一次现场勘察时间。2、钢管等

6、延期租赁费计算时间（2016 年 7 月 3 日到 2018 年 4月 3 日）639 天。钢管（6 厘 m/天）；扣件（6 厘 个/天）；油丝顶（2.2 分 个/天）。2018 年 4 月 3 日为第一次现场勘察时间。3、人货电梯按照 2 台计算，延期补偿时间段为：A2 人货电梯（2018 年 4 月 3 日-2016.7.3）；A3 人货电梯（2018 年 4 月 3 日-2016.7.3）。价格按照市场价进行计算。2018 年 4 月 3 日为第一次现场勘察时间。4、管理人工误工（按照公示牌名单）按照2 个月计算（7 人），标准按照施工单位提供的工资表；现场看护人工误工计算时间段为201

7、8 年 4 月到 2016 年 7 月。标准按照施工单位提供的工资表。5、经现场勘察，架空层部分墙体为钢筋混凝土墙，由于无纸板图纸，暂按照施工单位提供的电子版图纸进行计算。6、A1#柱截面及配筋按照纸板图纸计算；7、无设计变更及现场勘察不到的，均为计入造价；8、除了建安费用外，补偿费用已经计入。9、所有 100mm 厚墙全部按照 120mm 厚计算，见附件；A3#三层卫生间 120mm 隔墙、L1(1)及该梁处板面负筋取消，板厚改为 12cm，见附件；A1#三层卫生间 120mm 隔墙、L1(1)及该梁处板面负筋取消，板厚改为 12cm，见附件10、经现场查看，10#顶增加水箱梁布置，由于没有

8、纸板图纸，暂按照施工单位提供电子版图纸计算（现场测量复核，图纸提供属实）；12、签证土方按照签证计算（均有各方签字手续）。A1#毛石基础（按照各方签字的签证变更计入）；外墙止水螺杆按照现场实际情况计入鉴定造价；塔吊基础调整（按照施工方提供图纸及实际情况计入）；地下室人防门计入（按照图纸计入，防火门未施工，未计入）；1#桩承台基础调整（工程量按照设计变更图调整）；网格布按照现场实际情况计入鉴定造价；钢筋未绑扎但模板施工的材料浪费，计摊销一次；电渣压力焊、套筒连接按规范调整五、实际完成工程量明细：1、主体结构已施工至四层顶（四层顶梁板钢筋绑扎、管道预埋施工完毕，混凝土未浇筑。本层柱也按未浇筑考虑。

9、）2、二次结构未施工（一层构造柱钢筋已施工完毕，靠铜安路一侧构造柱已施工完成）3、桩基工程和土石方工程由被申请人另行委托。（土方有签证的已进入造价）4、架空层地面仅施工至 6cmC20 混凝土垫层和 4cmC20 细石混凝土垫层，其余：碎石垫层及砂浆找平层、防水层根据现场说明未施工（工程签证单有描述）5、后浇带绑紧绑扎完成，混凝土未浇筑6、所有施工的范围内管道预埋已施工完毕（包含强弱电、给排水、消防的预埋管、接线盒）。7、卫生间防水未施工；8、所有内外墙体及粉刷未施工六、本鉴定未包含的费用：六、本鉴定未包含的费用：1、劳务施工人员误工补偿费用；2、因发包人原因造成的停工，应补偿部分利润；3、因

10、发包人原因造成的停工，应补偿因停工造成的管理费、财务费、鉴定费等其他费用；4、申请方其他未主张的权利。七、鉴定结果七、鉴定结果本次鉴定依据将施工图纸、设计变更、签证单、补充协议与现场实际相结合的原则，经过仔细、认真的核对已完成的工程量，最终鉴定总价为 0.00000 元（其中：建筑安装工程费用元，误工补偿费元，机械租赁、脚手架租赁费元，现场留守人员工资元,临建费用元，现场剩余材料元，建安工程费用利息元）。建安工程费用利息按照合同约定计取，是否包含在本次鉴定之内，请法院判决。本工程鉴定不含法院所提供资料的真伪进行的鉴定。鉴定人：（签字并盖章造价工程师执业章）鉴定人：（签字并盖章造价工程师执业章）鉴定审核人：（签字并盖章造价工程师执业章）负责人：（签名或盖章）鉴定机构公章：xxxx 年 xx 月 xx 日（素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待您的好评与关注）