水利工程施工合同范本合集3篇.pdf

《水利工程施工合同范本合集3篇.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程施工合同范本合集3篇.pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水利工程施工合同范本合集 3 篇【水利工程施工合同范本第 1 篇】工程名称：_发包单位（甲方）：_承包单位（乙方）：_经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：_一、甲方责任：1负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“”（水通、电通、道路通，场地平整）。2负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。3提供桩基础施工图纸贰套。4甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。二、乙方责任：1乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。2乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求

2、管理好工程施工并对负责。3乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责；属甲方责任的，由甲方负责。4乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成（不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外）。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的 0.3的损失费。5如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。6乙方保证进场的机械符合国家及规定的要求，并负责向甲方提供有关。三、结算1 以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。2_四、本协议未尽事宜，双方协商解决。五、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲 方（盖 章）：_ 乙 方（盖 章）：_签约代表：_

3、签约代表：_联系电话：_联系电话：_签约时间：_签约时间：_水利工程合同 5施工工程合同编号：_安全生产合同编号：_甲方（建设工程的项目法人）：_乙方（施工单位）：_为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境，切实搞好项目安全管理工作，根据中华人民共和同合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例以及水利工程建设安全生产管理办法等法律法规以及相关政策的规定，经甲、乙双方协商一致，特制定本合同。一、项目工程名称：_二、项目所在地：_三、工程内容：_四、合同履行期限：_五、本工程主要危险源：_六、双方的权利义务（一）甲方的权利义务1.甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区

4、域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2.甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3.甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企20 xx478 号）。4.甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。5.甲方应编制保证安全生产的措施方案，并

5、在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。6.在本水利工程开工前，甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，明确施工单位的安全生产责任。7.甲方应当在拆除或者爆破工程施工_日前，将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。8.甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。9.甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则，即：同时

6、设计，同时施工，同时投入使用。10.甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。11.甲方应在事故发生后，按照事故处理的相关程序上报有关部门，不得延误。（二）乙方的权利义务1.乙方应严格执行安全生产法律法规，水行政主管部门的规定，按照工程建设规范要求，特别是强制性规范对安全施工的各项规定，依法履行安全生产管理职责和义务。2.乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的 安全生产许可证；本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人员具有合法有效的安全资质证书。3.为保证施工现场安全管理体系有效运行，乙方应当设立专

7、职的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每_万元施工合同额配备_名的比例，配备专职安全生产管理人员，每个标段不足_万元的至少配备_名；建立健全安全生产规章制度和操作规程，对工程建设进行经常性的安全检查，并做好安全检查记录。4.乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局 关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知（财企 20 xx478 号）。5.乙方应认可其投标报价已包括（但不限于）完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。6.乙方参与本项目的承建单位所有人员（含农民工）上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事

8、岗位相符的安全教育培训，具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核实际操作技能考试合格，并取得有效的特种作业人员操作证书。7.乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。8.乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定，自觉接受当地公安部门的监管。9.乙方应按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任，建立并落实从主要负责

9、人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。10.乙方应当按照_市水务局、市安监局_市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理（暂行）办法的要求，对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案，并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。11.乙方应按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；承担度汛要求的工程，还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案，并按程序审批、备案。12.乙方应按照国务院生产安全事故报告和调查处理条例及相关规定的要求，及时上报有关部门，不得延误。13.乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。七、安全保

10、证金的缴纳和退还（一）乙方同意在签订工程承包合同的同时，按照工程中标价的_%，一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币：_万元。甲方设立专门账户保管，不得挪作他用。账号：_，开户行：_。（二）安全保证金的使用范围为：1.施工单位违约金的扣除。2.施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。甲方单位：_ 乙方单位：_法定代表人：_ 法定代表人：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_日期：_ 日期：_【水利工程施工合同范本第 2 篇】工程名称：xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程建设单位(简称甲方)：xx 人民政府施工单位(简称乙方)：巢湖市 xx 兴建筑装饰有限责任公司合同签订日期：20 x

11、x 年 11 月 1 日发包方（简称甲方）：xx 镇人民政府承包方（简称乙方）：巢湖市 xx 兴建筑装饰有限责任公司为了更好地完成 xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。一、工程名称：xx 镇大秀至岱山避洪沟治理及堤防加固工程二、工程地点：xx 吕婆大秀至岱山银山桥（一标段）三、承包项目及主要工程量：避洪沟治理及堤防加固工程，详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸四、开工时间：20 xx 年 11 月 2 日竣工时间：20

12、xx 年 11 月 27日五、工程价款：281397.9 元（按实际工程量结算）六、质量标准：一次性验收合格七、工程款结算方式：（1）工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。（2）变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应 20 xx 年安徽省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期巢湖市工程建设信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。水利工程合同 3合同编号：_发包人：_承包人：_维修养护工程名称：_依据中华人民共和国合同法，_（以下简称发包人）与_（以下简称承包人）就_工程维修养护工作的有关事项

13、，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_元。一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。二、本合同的组成文件及解释顺序为1合同（包括补充合同和协议）2中标通知书3招标文件4专用合同条款5通用合同条款6技术条款7组成合同的其它文件。上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。六、本合同正本一式两份，

14、双方各执一份，具有同等法律效力。副本_份，其中：发包人_份，承包人_份。发包人（公章）：_ 承包人（公章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_委托代理人：_ 委托代理人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_地址：_ 地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_【水利工程施工合同范本第 3 篇】发包人：（甲方全称）承包人：（乙方全称）依照 中华人民共和国合同法 及其他有关规定遵循自愿、公平、平等、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工发包与承包事项经协商一致，签订本合同。1：工程概况（1）工程名称：

15、北京瑞城亿兴大厦外立面墙装饰搭建脚手架及外护围挡及护头棚等。（2）工程地点：北京市东城区东四北大街 343 号（3）工程内容：大厦外四周墙搭钢管脚手架，围挡，通道安全护头棚等。2：本工程质量应达到专业质量安全设施标准。3：工期：20 xx 年 4 月 日至 20 xx 年 7 月 日4：工程价款4.1 本工程价位以实际平方米为发生量计价（注四个角为前后两方计面积）4.2 工程价款支付分为三次付款。A：第一次材料进场施工，三天内付乙方五万元整（人民币50000.00 元整）B：第二次付款在 7 月 3 日付乙方壹拾四万整。（人民币 140000.00 元整）C：第三次余款在拆除并清理完现场垃圾，

16、材料等付清所剩余款。5：本工程所需材料由乙方负责采购、搭建、施工。6：双方权利6.1：甲方权利A：乙方按照甲方施工所需，按照合同义务，安全施工。B：甲方有权利对乙方施工质量、施工进度进行监督、设备验收、竣工验收。6.2：乙方权利A：有权监督甲方履行合同义务。B：可以与甲方对施工场地进行协调。7：在施工期间，乙方要严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定，在原有建筑结构中施工要求时，要保证建筑结构的安全，不得随意施工造成隐患。若造成影响，由乙方全权负责。8：乙方义务8.1：乙方在施工期间必须制定并组织人员，详细落实施工进度计划。8.2：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工、噪音、环境保护和安

17、全生产等有关管理规定。8.3：乙方应按照国家有关规定，对施工人员进行培训，并为其办理人身意外伤害保险。如由于乙方管理不善、不按照规定施工、不按照正规操作方式作业所造成的人员和财产损失由乙方一并承担。8.4：若乙方在施工作业期间发生伤亡事故，应在第一时间报有关政府部门并及时通知甲方，与甲方一道协商处理事故，并按照政府有关部门的要求处理并配偿。()事故所引发的一切费用均由乙方自行负责承担。8.5：乙方负责对施工场地的清洁，必须符合国家环境卫生管理规定。8.6：按工程及安全的需要，乙方需提供看守和警卫。在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，

18、经甲方同意后方可施工。9：工程验收9.1：工程搭建完毕后，由甲乙双方共同组织人员对防护脚手架搭建的安全进行检查验收。9.2：拆除时，由甲方给乙方通知。拆除时的施工一切遵照本合同协议，以安全为宗旨有序的进行拆除。9.3：拆除时所产生的各种废品垃圾，一切要按照环境卫生的相关规定做好善后处理。10：违约责任10.1 甲乙双方如不能按照合同履行各自的各项义务时，应承担相应的违约责任。包括支付违约金和支付给对方工期所造成的各项经济损失。11：本次钢管脚手架的搭建时间为 90 天。如果在施工后，工期如延长 10 天内，乙方不得另外计价。如超过10 天，则甲乙双方按照脚手架租金的实际成本为基础，共同协商解决。12：本合同如发生争议，有双方当事人协商解决。协商解决不成，依法向东城区人民法院提起诉讼。13：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（签字或盖章）乙方：（签字或盖章）联系电话：联系电话：住所：住所：年 月 日 年 月 日