中新镇街道升级改造工程施工监理.pdf

《中新镇街道升级改造工程施工监理.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中新镇街道升级改造工程施工监理.pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中新镇街道升级改造工程施工监理交交易易文文件件建设 单 位：增城市中新镇人民政府招标代理单位：广州菲达建筑咨询有限公司日期:2014年 5 月1目录目录第一章、交易须知.2一、交易须知前附表.2二、交易须知修改表.5三、交易须知通用条款.6（一）交易文件.6（二）报名及报名资料递交.7（三）摇珠及合同签定.8第二章摇珠办法.10一、摇珠办法修改表.10二、摇珠办法.11第三章合同条款.13第四章技术条件、图纸及勘察资料.14第五章监理发包价计算表.14第一章、交易须知第一章、交易须知一、交易须知前附表一、交易须知前附表声明：声明：本交易须知前附表使用 GZZB 交易文件范本，与范本不同之处均以

2、下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效.项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：增城市中新镇人民政府招标代理：广州菲达建筑咨询有限公司设计单位：苏州市交通设计研究院有限责任公司中新镇街道升级改造工程施工监理中新镇中新墟、福和墟该项目实施街道升级改造工程，道路全长 7331 米,加铺沥青混凝土路面，并实施人行道、交通标志标线等改造工程。具体以施工图纸及工程量清单为准。234工程名称建设地点建设规模2项目5内容工程概算说明与要求约

3、980 万，其中建安费用约 800 万（1）计划开工日期为2014年 月日，竣工日期2014年 月日,施工总期：90日历天.6监理目标（2）质量目标:确保一次验收合格。（3）投资控制目标：投资控制在政府批准的工程投资总概算内。(4）安全文明施工目标:确保工程无重大安全事故。该项目实施街道升级改造工程，道路全长7331 米，加铺沥青混凝土路面，并实施人行道、交通标志标线等改造工程的监理工作，招标监理服务内容为项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织

4、协调等监理工作.从监理人收到发包通知书或参加由建设单位组织的第一次进场动员会之日起算，至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止(此处竣工结算指政府终审部门进行的竣工结算）,包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。镇财政资金按交易公告要求。（1）项目总监理工程师及总监代表必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中7交易范围及内容8监理服务期910资金来源承包意向人资质要求监理人员专华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程,11业配套要求注册执业单位为本公司；(据实配备）（2)人员配备要求：市政、测量、造价专业的监理人员,必须有监理上岗证,人数应按规定满足

5、工程施工时监理人员旁站监理的要求。报名资料收12报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。取方式本项目依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格2007 670 号)文件所规13报价方式定计价方式、计价标准并浮动-3，发包价为人民币 204249.39 元。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名资料将被拒绝。承包意向有14 90日历天(从递交报名资料截止之日计起）效期时间：自年月 日起具备现场踏勘条件；15踏勘现场方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：报名资料的报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部16组成分组成。报名资料

6、份17一份.数1.地点：广州公共资源交易中心增城交易部室。2。网上报名时间：从 2014 年月日至 2014 年月日时分，现场报名的时间18报名（递交报名资料)时间和地点:从2014年月日时分至2014年月和地点日时分.(广州公共资源交易中心增城交易部报名窗口）3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。3项目内容说明与要求1。摇珠开始时间:年月日时分2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部开标室.3。上述时间及地点是否有改变,请密切留意交易答疑纪要的相关信息。承包人提供的履约保函为承包价款的10%。1、报名资料语言：汉语.2、建设单位对本次交易结果将不负任何解释责任。摇珠

7、开始时19间和地点20履约担保21其他4二、交易须知修改表二、交易须知修改表声明：声明：本交易须知使用 GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/www。gzzbb.gz。cn）下载查阅。条款号条款号:3:3。4 4修改类型：修改修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注：交易保证金金额不超过发包价的2)的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广

8、州公共资源交易中心缴纳 0。2 万元(注：交易保证金金额不超过发包价的2）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：条款号：5 5。3 3修改类型：修改修改类型：修改原文：原文：报价方式:本项目依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格2007 670 号)文件所规定计价方式、计价标准并浮动%,承包价为人民币元。现文：现文：报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670号）文件所规定计价方式、计价标准并浮动 -3，承包价为人民币 204249.39 元。条款号：条款号：12.212.2修改类型：修改修改类型：修改原文原文:发包通知书发出之日起 30 日后,承

9、包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.现文：现文：发包通知书发出之日起30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 市政公用工程监理小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉.条款号：条款号：13.213.2修改类型修改类型:修改修改原文：原文：发包通知书发出之日起

10、15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文现文:发包通知书发出之日起 15 日后,承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形.（以下无正文)5三、交易须知通用条款三、

11、交易须知通用条款（一）交易文件（一）交易文件1.1.交易文件的组成交易文件的组成1。1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改:第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章技术条件（工程建设标准)(另册）第五章图纸及勘察资料（另册）第六章发包价及其工程量清单（另册）1。2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等.1。3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电

12、子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1。5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1。6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人.1。7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构)的电子签名及电子签章。2.2.交易文件的澄清与修改交易文件的澄清与修改2。1 交易文件发出后,在公告截止时间 3 日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改.2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资

13、源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。62。3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用.2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交（二）报名及报名资料递交3 3报名资料的组成报名资料的组成:3.1 报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成.3。2 资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明

14、书和法定代表人授权书；（2)企业资质证书副本复印件;(3）拟委派项目总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书复印件;3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.2 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2）的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出。3。5 报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4 4报名资料格式报名资料格式4.1 承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2 承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法

15、辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5 5承包总报价及造价承包和变更结算方式承包总报价及造价承包和变更结算方式5。1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第 13 项所规定的方式。5.2 承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第7 项和合同条款所列交易项目监理范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5。3 报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格 2007670 号)文件所规定计 价方式、计价 标准并 浮动 3%，承包 价为人 民币204249。39 元.75.4 建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整.6 6报名资

16、料的份数和签署报名资料的份数和签署6。1 承包意向人应按交易须知前附表第 17 项规定的份数递交报名资料.6.2 除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7 7报名资料的递交和接收报名资料的递交和接收7。1 承包意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7。2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2。2 委托代理人提交报名

17、资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2。3 承包总报价未按规定填写的.7.3 在报名截止期前,建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7。4 到报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易.8 8报名的有效性报名的有效性8。1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的,视为报名不成功,不得参加摇珠。8。2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足 3 家为交易失败.建设单位应重新发布交易公告。(三）摇珠及合同签定三）摇珠及

18、合同签定9 9参加摇珠会参加摇珠会9。1 承包意向人代表可按交易须知前附表第 19 项所规定的时间和地点参加摇珠,承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9。2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠.81010摇珠办法摇珠办法详见第二章摇珠办法1111发包通知书发包通知书11。1 确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规定的内容在广州公共资源交易中心公示 3 日。11.2 建设单位应当自确定承包人后 15 日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告;经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书.11.3 承包人必须在收到发包通知书后 24 小时之内以书面形式回复建设

19、单位，确认收到.1212合同协议书的签订合同协议书的签订12.1 建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起 30 日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.2 发包通知书发出之日起 30 日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3 未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,否则

20、建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担.12。4 建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。1313履约担保履约担保13。1 在收到发包通知书后的 15 日内,承包人应按本须知前附表第 20 项的规定向建设单位递交履约担保;如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具.13。2 发包通知书发出之日起 15 日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 市政公用工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对

21、损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。1414合同生效合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后，合同9正式生效。1515腐败与欺诈行为腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。15.1 对本条款的规定,特定义如下词汇:1)“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为;2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法

22、从公开的自由竞争中获得利益的行为。15。2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消承包资格。第二章第二章摇珠办法摇珠办法一、摇珠办法修改表一、摇珠办法修改表声明：声明：本摇珠办法使用 GZZB 交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：条款号：修改类型：增加修改类型：增加现文：现文：条款号：条款号：修改类型：删除修改类型：删除原文：原文：条款号条款号:修改类型：修改修改类型：修改原文：原

23、文：现文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）10二、摇珠办法二、摇珠办法1616摇珠所依据的规则16。1广州市小额建设工程交易管理办法(穗纪字201333 号）。1717摇珠程序摇珠程序:17。1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应.随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17。2 建设单位摇珠随机抽取 3 个序号，依先后顺序确定为

24、 1 至 3 名承包候选人。1818确定承包人确定承包人18。1 建设单位按照交易须知前附表第 19 条规定的时间和地点组织摇珠,根据摇珠结果,最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人，并编制摇珠报告。18.3 建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。18。4 排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。18.5 如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易.18.6 摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，

25、公示期为 3 天。承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出。11附表一摇珠序号确认表摇珠序号确认表工程名称：工程名称：建招日序号序号承包意向人名称承包意向人名称摇珠序号摇珠序号摇珠序号摇珠序号对应的承包意向人名称对应的承包意向人名称承包意向人签名确认承包意向人签名确认设单位代表：标代理机构代表：期：附表二工工建招日摇珠结摇珠结果果第一候第一候选人选人第二候第二候选人选人第三候第三候选人选人承包意向人签名确认承包意向人签名确认摇珠结果确认表摇珠结果确认表程名称：程名称：设单位代表：标代理机构代表:期:12第三章第三章合同条款合同条款注：另册。13第四章第四章技术条件、图纸及勘察资料技术条件、图纸及勘察资料注：本章由建设单位自行制定.第五章第五章监理发包价计算表监理发包价计算表依据国家发展改革委、国家建设部（发改价格2007 670 号)文件所规定计价方式、计价标准，并浮动 3%：施工监理服务收费基准价计算过程施工监理服务收费基准价计算过程工程费（万元）专业调整系数工程复杂程度调整系数高程调整系数基价（万元)下浮率监理服务费发包价（万元)20.424939804。1365861.00.851。021。0566383%14