土方工程施工合同.pdf

《土方工程施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程施工合同.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土方工程施工合同土方工程施工合同发包方：发包方：_（以下简称甲方）承包方承包方:湖 XXXXX（集团)有限公司（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。一、工程概况：一、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：二、工程监理：二、工程监理：三、承包方式及价款三、承包方式及价款：_元/m3 一次性包死(含一切费用）四、工程负责人四、工程负责人甲方派_同志为驻现场负责人,乙方派_同志为现场施工负责人，共同履行

2、本合同的各项规定，对工程质量、进度进行监督,办理验收交接手续和其他相关事宜。五、工伤事故：五、工伤事故：乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工过程中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其它损失由乙方负担，乙方不得因此影响工程施工进度。六、六、工期工期：本合同全部工程于_年_月_日开工至_年_月_日竣工,共_天。在施工过程中，除遇下列情况外,工期不予顺延。1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的；3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件,以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的.七、工程质量和保修七

3、、工程质量和保修1.工程质量要求:按有关规定和本合同的约定，经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验，工程质量达到合格标准;2.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准，甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查;3.乙方应根据甲方要求,随时提供有关技术资料,如材料,设备出厂合格证，试验报告等影印件或原件（由乙方提供的材料）;4。甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担；5.工程竣工，经验

4、收达到本合同约定的合格标准，乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用.八、双方责任八、双方责任甲方责任1.按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款）;2.协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系；3。负责现场施工的协调指挥，派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理签证中间工程的验收手续;4.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底；6.协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证；9。负责组织相关的试验检测工作，乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作；10

5、。负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作.乙方责任1.服从甲方、监理及业主现场指挥及管理；2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理；接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责；3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用；4.负责根据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸，甲方指令等）编制组织，施工方案,并报甲方审批；5.制定妥善的工程质量和安全保证措施；6对施工工人进行安全生产方面的教育,杜绝安全事故.九、结算以及付款方式：九、结算以及付款方式：1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;

6、2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进度拨给乙方进度款.工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款,且工期不予顺延。十、十、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。十一、十一、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。十二、十二、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃.十

7、三、十三、违约处理：违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500 元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息.十四、十四、争议解决：争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。十五、十五、未尽事宜，双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同，与本合同具有同等的法律效力。十六、十六、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分,应共同遵守。十七、十七、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_份,双方各持_份.甲方:乙方：湖 XXXXXXX（集团）有限公司甲方代表：乙方代表:联系方式:联系方式:日期:_年_月_日日期:_年_月_日