土木工程索赔基本理论.ppt

《土木工程索赔基本理论.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土木工程索赔基本理论.ppt（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第九章第九章 土木工程索赔基本理论土木工程索赔基本理论第一节 索赔的基本概念 在市场经济条件下，工程索赔在土木工程市场中是一种正常的现象。在我国，由于工程索赔处于起步阶段，对工程索赔的认识尚不够全面、正确，还存在一些意思问题。因此应加强对索赔理论和方法的研究，认真对待和搞好土木工程索赔。工程索赔索赔的基本概念及特点索赔的含义:工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。索赔的特征:1、索赔具有双向性2、只有实际发生了经济损失或权利损害3、索赔是一种未经对方确认的单方行

2、为，它与工程签证不同。索赔与违约责任的区别:、索赔事件的发生，不一定在合同文件中有约定；而工程合同的违约责任，则必然是合同约定的。、索赔事件的发生，既可以是一定的行为，也可以是不可抗力事件所引起的；而违约责任，必须要有合同不能履行或不能完全履行的违约事实的存在，发生不可抗力可以免除对方的责任。、索赔事件的发生，可以是合同当事人一方引起,也可以是任何第三人行为引起;而违反合同则是当事人一方或双方的过错造成的4、一定要有造成损失的结果才能提出索赔因此索赔具有补偿性；而合同违约不一定要造成损失结果，因为违约具有惩罚性、索赔的损失结果与被索赔人的行为不一定存在法律上的因果关系。如因业主指定分包人原因造

3、成承包人损失的，承包人可以向业主索赔等；而违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系。索赔的起因、工程项目的特殊性、工程项目的特殊性、工程项目内外部环境的复杂性和多变性、工程项目内外部环境的复杂性和多变性、参与工程建设主体的多元性、参与工程建设主体的多元性、工程合同的复杂性及易出错性、投标的竞争性三、索赔管理的特点和原则（一）特点1、索赔工作贯穿于工程项目始终2、索赔是一门融工程技术和法律与一体的综合学问和艺术3、影响索赔成功的相关因素多（1）合同管理（2）进度管理（3）成本管理（4）信息管理（二）索赔应遵循的原则1、客观性原则2、合法性原则3、合理性原则四、工程索赔的作用（一）索赔既是合同和法

4、律赋予正确履行合同者免受意外损失的权力，索赔是当事人保护自己、避免损失、增加利润、提高效益的手段（二）索赔既是落实和调整合同双方经济责、权、利关系的手段，也是合同双方风险分担的再一次划分。（三）索赔是合同实施的保证（四）索赔对提高企业和工程项目管理水平起着重要的促进作用。（五）索赔有助于政府转变职能（六）索赔有利于承发包双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法和技巧，有助于对外开放和对外工程承包的开展。第二节第二节 索赔的分类索赔的分类一、按索赔有关当事人分类承包人与发包人之间的索赔总承包人与分包人间的索赔以上两种索赔也称施工索赔发包人或承包人与供货人、运输人间的索赔发包人或承包人

5、与保险人间的索赔以上两种也称商务索赔二、按索赔的依据分类合同内索赔合同外索赔道义索赔发包人一般在下面几种情况下，可能会同意并接受这种索赔。1、若令找其他承包人，费用会更大2、为了树立自己的形象3、出于对承包人的同情和信任4、谋求与承包人更理解或更长久的合作。三、按索赔目的分类工期索赔费用索赔四、按索赔处理方式分类1、单项索赔 2、综合索赔道义索赔案例：1、合同分析 合同条件中关于工程变更的条款为：“业主有权对本合同范围内的工程进行他认为必要的调整。业主有权指令不加代替地取消任何工程或部分工程，有权指令增加新工程但增加或减少的总量不得超过合同额的25%。这些调整并不减少乙方全面完成工程的责任，而

6、且不赋予乙方针对业主指令的工程量的增加或减少任何要求给予补偿的权利。”在报价单中有门窗工程一项，工作量平方米。对工作内容承包商的理解（翻译）为“以平方米计算，根据工艺的要求运进、安装和油漆门和窗，根据图纸中标明的规范和尺寸施工。”即认为承包商不承担门窗制作的责任。对此项承包商报价仅为2.5LE(埃磅)每平方米.而上述的翻译“运进”是不对的,应为“提供”，即承包商承担门窗制作的责任，而报价时没有门窗详图。如果包括制作，按照当时的正常报价应为130 LE(埃磅)每平方米。在工程中，由于业主觉得承包商门窗报价很低，则下达变更令加大门窗面积，增加门窗层数，使门窗工作量达到25090平方米，且大部分门窗

7、都有板、玻璃、纱三层。2、承包商的要求承包商以业主扩大门窗面积、增加门窗层数为由要求与业主重新商讨价格，业主的答复为，合同规定业主有权变更工程，工程变更在合同总额25%范围之内，承包商无权要求重新商讨价格，所以门窗都以原合同单价支付。对合同中“25%的增减量”是合同总价格，而不是某个分项工程量，例如本例中尽管门窗增加了150%，但墙体的工程量减少，最终合同总额并未有多少增加，所以合同价格不能调整。实际付款必须按实际工程量乘以合同单价，尽管这个单价仅为正常报价的1.3%。承包商在无奈的情况下，与业主的上级接触。由于本工程承包商报价存在较大的失误，损失很大，希望业主能从承包商实际情况及双方友好关系

8、的角度考虑承包商的索赔要求。最终业主同意：（1）在门窗工作量增加25%的范围内按原合同单价支付，即平方米按原价格2.5LE(埃磅)每平方米计算。（2）对超过的部分，双方按实际情况重新商讨价格。最终确定单价为130LE(埃磅)每平方米，则承包商取得费用赔偿：（2509010133.21.25)(130 2.5)=1614978.75(LE)3、案例分析（1）这个索赔实际上是道义索赔，即承包商的索赔没有合同条件的支持，或按合同条件是不应该赔偿的。业主完全从双方友好合作的角度出发同意补偿。（2）翻译的错误是经常发生的，它会造成对合同理解的错误和报价的错误。由于不同语言之间存在着差异，工程中又有一些习

9、惯用语。对此如果在投标前把握不准或不知业主的意图，可以向业主询问，请业主解答，且不可自以为是地解释合同。（3）在本例中报价时没有门窗详图，承包商会有很大风险，就应请业主对门窗的一般要求予以说明，并根据这个说明提出的要求报价。（4）但有些索赔或争执难以解决时，可以由双方的高层进行接触，商讨解决办法，问题常常易于解决。一方面，对于高层，从长远的友好合作的角度出发，许多索赔可能都是“小事”；另一方面，使上层了解索赔处理的情况和解决的困难，更容易吸取合同管理的经验和教训。五、按索赔的对象分类 1、索赔 2、反索赔第三节第三节 索赔的依据与证据索赔的依据与证据一、索赔的依据索赔的依据主要是法律、法规及工

10、程建设惯例。尤其是双方签订的工程合同文件。由于不同的具体工程有不同的合同文件，索赔的依据也就不完全相同，合同当事人的索赔权利也不同。二、索赔的证据索赔证据是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。索赔证据作为索赔文件的组成部分，在很大程度上关系到索赔的成功与否。常见的索赔证据主要有各种合同文件经工程师批准的承包人施工进度计划，施工方案、施工组织设计和具体的现场实施情况记录。施工日志及工长工作日志、备忘录等工程有关施工部位的照片及录象等工程各项往来信件工程各项会议纪要、协议及其其他各种签约、定期与业主雇员的谈话资料等发包人或工程师发布的各种书面指令和确认书，以及承包人要求、请求、通

11、知书。气象报告资料。投标前业主提供的参考资料和现场资料施工现场记录工程各项经业主或工程师签认的签证。施工现场记录工程各项经业主或工程师签认的签证。工程结算资料和有关财务报告。各种检查验收报告和技术鉴定报告各类财务凭证。其他。例某公司承包的一幢地下例某公司承包的一幢地下2层、地上层、地上30层层的钢筋混凝土高层建筑，合同规定结构的钢筋混凝土高层建筑，合同规定结构施工工期仅为个月，每拖延施工工期仅为个月，每拖延1天罚款天罚款6000美元。开工之初，许多人美元。开工之初，许多人 都预计要拖期都预计要拖期1个月。但在施工过程中，个月。但在施工过程中，项目经理部严格管理，设立专职管理人项目经理部严格管理

12、，设立专职管理人员，及时收集、整理、保存各种资料和员，及时收集、整理、保存各种资料和来往函件，他们根据合同中不可抗力条来往函件，他们根据合同中不可抗力条款，从当地天文台、气象台取得日降水款，从当地天文台、气象台取得日降水量超过量超过25mm、6小时内风速连续超过小时内风速连续超过7级的气象资料，及时与工程师办理了签级的气象资料，及时与工程师办理了签证，成功地向业主索赔证，成功地向业主索赔40天工期，并在天工期，并在原定的工期内完成了合同范围内的结构原定的工期内完成了合同范围内的结构施工。施工。例例2、在一起施工合同纠纷诉讼案件中、在一起施工合同纠纷诉讼案件中l l由于某工程承包公司采取了与国际

13、惯例相由于某工程承包公司采取了与国际惯例相接轨的管理方式，在施工过程中设立专职接轨的管理方式，在施工过程中设立专职人员，根据签证和索赔的不同要求，按不人员，根据签证和索赔的不同要求，按不同标准分类积累资料，做到所有的设计资同标准分类积累资料，做到所有的设计资料、图纸及设计变更通知均有原始的交接料、图纸及设计变更通知均有原始的交接记录，有发包人、承包人、双方及监理方记录，有发包人、承包人、双方及监理方参加的共参加的共84次每周例会都有详细的书面记次每周例会都有详细的书面记录及其各方负责人的签名。此外，施工中录及其各方负责人的签名。此外，施工中重大问题的会议纪要、双方信函往来以及重大问题的会议纪要

14、、双方信函往来以及技术措施的确定、设备选型以及造型改变技术措施的确定、设备选型以及造型改变和相关技术要求等都留有包括照片在内的和相关技术要求等都留有包括照片在内的书面资料。对提出的书面资料。对提出的102项工程索赔都能项工程索赔都能l l配套提供原始设计图纸、设计变更资料、配套提供原始设计图纸、设计变更资料、发包人书面指令、变更后发生的购料合同、发包人书面指令、变更后发生的购料合同、发票以及实物或现场照片等五六项相互说发票以及实物或现场照片等五六项相互说明的书面证据材料。这些严密、齐全的原明的书面证据材料。这些严密、齐全的原始资料，成为一个能够清楚地说明整个施始资料，成为一个能够清楚地说明整个

15、施工过程真实情况的巨大宝库。根据这些证工过程真实情况的巨大宝库。根据这些证据，他们不仅反驳了业主提出的质量与工据，他们不仅反驳了业主提出的质量与工期延误索赔万美元，而且还成功地索回了期延误索赔万美元，而且还成功地索回了工程欠款，签证增加款、索赔款及利息共工程欠款，签证增加款、索赔款及利息共计万美元和万人民币。计万美元和万人民币。l l三、索赔证据的基本要求三、索赔证据的基本要求l l（一）真实性（一）真实性（二）及时性（反应了承包人的态度和管理水平）（三）全面性（不能零乱和支离破碎）关联性（证据与事件有必然联系）（四）有效性（证据必须具有法律效力）例、某国一个输油码头的建设。某承包例、某国一个

16、输油码头的建设。某承包人在人在1978年年6月月12日向业主提出投标条日向业主提出投标条件，件，8月月7日，一个咨询公司代表业主发日，一个咨询公司代表业主发回一个信函，游客站有意接受承包人回一个信函，游客站有意接受承包人6月月12日的投标书，建议承包人考虑向有关日的投标书，建议承包人考虑向有关厂商发出钢板桩的订货，并提出了钢板厂商发出钢板桩的订货，并提出了钢板桩的具体尺寸。承包人在桩的具体尺寸。承包人在他认为需要进入施工现场的时候，可以随他认为需要进入施工现场的时候，可以随时进入。时进入。2周以后承包人与钢板桩的厂商订周以后承包人与钢板桩的厂商订了合同并通知了业主。了合同并通知了业主。3周以后

17、，承包人将周以后，承包人将一些临时工棚及部分设备、小型翻铲和部一些临时工棚及部分设备、小型翻铲和部分按中国人进入了现场，并开始作业。分按中国人进入了现场，并开始作业。12周后，咨询公司突然代表业主通知承包人：周后，咨询公司突然代表业主通知承包人：业主决定放弃该码头的建设，要求承包人业主决定放弃该码头的建设，要求承包人拆除现场已建的设施及设备，恢复原状。拆除现场已建的设施及设备，恢复原状。承包人为此提出索赔。索赔项目如下：拆承包人为此提出索赔。索赔项目如下：拆除费用除费用4826美元，临时工棚、房屋租金美元，临时工棚、房屋租金1200美元，开办费美元，开办费10000美元，钢板桩解美元，钢板桩解

18、除合同赔偿费除合同赔偿费 7295美元（以上合计美元（以上合计23321美元）、利润美元）、利润（上几项之和乘以（上几项之和乘以30%的美元），管理费的美元），管理费2500美元，总索赔美元。双方提请仲裁，美元，总索赔美元。双方提请仲裁，结果承包人索赔未能成功。其原因为中标结果承包人索赔未能成功。其原因为中标前往来信函未构成准法律文件；咨询公司前往来信函未构成准法律文件；咨询公司通知承包人只是有意接受，而承包人又未通知承包人只是有意接受，而承包人又未向业主要求发出中标通知书（业主不答复向业主要求发出中标通知书（业主不答复属默认）；钢板桩订货也只是建议。考虑属默认）；钢板桩订货也只是建议。考虑去

19、订货不是指示去订货；承包人进入现场去订货不是指示去订货；承包人进入现场也没有明确由法律效力的指示。由于承包也没有明确由法律效力的指示。由于承包人没有获得具有法律效力的文件，所以仲人没有获得具有法律效力的文件，所以仲裁结果是业主不予赔偿。裁结果是业主不予赔偿。第四节第四节 索赔文件索赔文件 一、索赔文件的一般内容一、索赔文件的一般内容题目题目事件事件理由理由结论结论详细计算书详细计算书附件附件二、索赔文件编写要求二、索赔文件编写要求1、符合实际（不能虚构和扩大，更）2、说服力强3、计算准确4、简明扼要第五节 索赔工作程序一、承包人的索赔（一）索赔意向通知书（二）索赔资料的准备（承包人内部处理阶段

20、）（三）索赔文件的提交（四）工程师对索赔文件的审核承包商索赔成立的条件1、与合同相比较，事件已经造成了承包人实际的额外费用增加或工期损失。2、承包人的损失不是承包人的风险3、承包人的损失不是承包人的责任4、承包人在规定的时间内提出了索赔。（五）工程师与承包人协商补偿和工程师索赔处理意见（六）业主审核索赔处理（七）承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼 发包人的索赔 根据我国建设工程施工合同规定，因承包人原因不能按照协议书约定的竣工期或工程师同意顺延的工期竣工，或因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准，或承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务或发生错误而给发包人造成损失时，发包人也应该按合同约定的索赔时限要求，向承包人提出索赔。Q&A谢谢！谢谢！