二建-习题练习精讲2015-含答案优秀PPT.ppt

《二建-习题练习精讲2015-含答案优秀PPT.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二建-习题练习精讲2015-含答案优秀PPT.ppt（99页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、习题练习习题练习第一部分 1Z301000 建设工程基本法律学问 1Z301010建设工程法律体系建设工程法律体系1、下列法律中，属于行政法的是（、下列法律中，属于行政法的是（BD）A.公司法公司法B.建筑法建筑法C.合同法合同法D.治安管理惩处法治安管理惩处法E招投标法招投标法2、依据法的效力等级，建设工程质量管理、依据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于条例属于(C)A.法律法律B.部门规章部门规章C.行政法规行政法规D.单行条例单行条例3、法律效力等级的正确说法是（D）A国际条约宪法行政法规司法说明B法律行政法规地方性法规部门规章C行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D宪法法律行政法

2、规地方政府规章1Z301020建设工程法人制度建设工程法人制度1、关于施工企业法人与项目经理部法律关系、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是的说法，正确的是(B)。A项目经理部具备法人资格项目经理部具备法人资格B项目经理是企业法定代表人授权在建设工程项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者施工项目上的管理者C项目经理部行为的法律后果由自己担当项目经理部行为的法律后果由自己担当项目经理部是施工企业内部常设机构项目经理部是施工企业内部常设机构1Z301030建设工程代理制度建设工程代理制度1、甲托付乙为自己购买设备一台，乙以自己的、甲托付乙为自己购买设备一台，乙以自

3、己的名义从丙处购买了甲须要的设备。乙的行为属名义从丙处购买了甲须要的设备。乙的行为属于（于（D）A代理代理B无权代理无权代理C表见代理表见代理D不是代不是代理行为理行为2、建设工程项目实施过程中，下列行为属于托、建设工程项目实施过程中，下列行为属于托付代理的有（付代理的有（ACDE）。）。A项目法人授权工程招标机构为其办理招标事项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜宜B施工企业法定代表人代表企业参与施工投标施工企业法定代表人代表企业参与施工投标C监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务监理任务D项目经理代表施工企业负责具体工程项目的项目经理代表施工

4、企业负责具体工程项目的施工管理施工管理E设计单位的设计负责人向施工单位和监理单设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底位进行设计交底3、甲公司常常派业务员小张与乙公司订立合同。小张调离后，又持盖有甲公司公章的合同书与尚不知其已调离的乙公司订立一份合同，并依据通常做法提走货款，后逃匿。对此甲公司并不知情。乙公司要求甲公司履行合同，甲公司认为该合同与己无关，予以拒绝。下列各项中，表述正确的是（D）。A、甲公司不担当责任B、甲公司应与乙公司分担损失C、甲公司应负主要责任D、甲公司应当担当合同责任4、关于表见代理的错误说法是(B)。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C.表

5、见代理在本质上属于无权代理 D.善意相对人有理由信任行为人有代理权5、（B）由代理人和第三人担当连带责任。A授权书不明的B第三人知道代理人无权代理的，仍与代理人实施民事行为C代理人不履行职责，损害被代理人利益的D代理人明知代理事项违法而代理的1Z301040建设工程物权制度建设工程物权制度1、依据物权法的相关规定，将（、依据物权法的相关规定，将（ABE）作为抵）作为抵押物的，其抵押权自登记时设立押物的，其抵押权自登记时设立A交通运输工程交通运输工程B正在施工的建筑物正在施工的建筑物C生产设备、原材料生产设备、原材料D正在加工的工程模板正在加工的工程模板E建设用地运用权建设用地运用权2当事人之间

6、订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（D）A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力3、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（CD）。A乙取得房屋全部权B甲必需收回房屋并向乙方交付C丙取得该房屋的全部权D乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲担当违约责任E丙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲担当违约责任1Z301050建设工程债权制度建设工程债权制度1、下列状况发生不当得利之债的是（、下列状况发生不当得利之债的是（D）A施工单位向

7、工人支付工资施工单位向工人支付工资B施工单位为工人办理工伤社会保险施工单位为工人办理工伤社会保险C施工单位为工人发放降温费施工单位为工人发放降温费D施工单位计算错误多付给张某三天工钱施工单位计算错误多付给张某三天工钱2、在建设项目施工中形成的下列债权，不属于合同之债的、在建设项目施工中形成的下列债权，不属于合同之债的是（是（B）A施工单位与材料商签订的合同施工单位与材料商签订的合同B施工现场砖块坠落砸伤行人施工现场砖块坠落砸伤行人C施工单位向材料商支付材料款施工单位向材料商支付材料款D材料商向施工单位交付材料材料商向施工单位交付材料3、下列行为中，构成无因管理的有(BCD)。A、甲接受托付帮助

8、他人保养施工机具B、乙见他人仓库失火遂召集人员参与救火C、材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的农夫工送往医院救治D、戊见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以警示E、总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该状况但未告知总承包单位1Z301060建设工程学问产权制度建设工程学问产权制度1、下列作品中，属于著作权疼惜对象的有（、下列作品中，属于著作权疼惜对象的有（ABE）A.建筑作品建筑作品B.工程设计图工程设计图C.注册商标注册商标D.外观设计专利外观设计专利E、立体作品、立体作品2、某建设单位托付设计单位进行工程设计，设计单、某建设单位托付设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为设计师，

9、李某完成了设计方案并交位指定李某为设计师，李某完成了设计方案并交付单位运用，李某享有的权利（付单位运用，李某享有的权利（C）A运用权运用权B著作权著作权C署名权署名权D全部权全部权1Z301070建设工程担保制度建设工程担保制度1、依据担保法，下列财产不能作为担保物的、依据担保法，下列财产不能作为担保物的是是(DE)。A厂房厂房B转让的专利权转让的专利权C正在建设的建筑物正在建设的建筑物D公立幼儿园的教化设施公立幼儿园的教化设施E宅基地宅基地2、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司向乙出具工程款支付担保，双方没有约定保证方式。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确

10、的是(B)A、丙公司应代甲清偿 B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿 D、不行能由甲或丙共同清偿3.依据物权法不适合用于质押财产的是的（C）（11单）A 汇票 B 仓单 C 建设用地 D 应收账款4 关于担保的说法，正确的是（D）。（11单）A、质押不转移对质押财产的占有 B、建筑物占用范围内的建设用地运用权可以单独作为抵押的对象C、债务履行期届满质权人未受清偿的，只能与债务人协议，以将质押财产拍卖的方式来实现债权D、以汇票作为抵押财产的质押合同，自权利凭证交付之日起生效5.关于留置的说法，正确的是（C）(12单)A留置的标的是不动产B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区分 C留置权人

11、负有妥当保管留置财产的义务D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物 1Z301090建设工程法律责任制度建设工程法律责任制度1、下列违约责任中，属于民事责任担当方式的是（、下列违约责任中，属于民事责任担当方式的是（C）A警告警告B罚款罚款C支付违约金支付违约金D没收财产没收财产2.下列责任中，属于行政惩处的有（下列责任中，属于行政惩处的有（ACE）A.责令停产停业责令停产停业B.罚金罚金C.暂扣或者吊扣执照暂扣或者吊扣执照D.赔偿损失赔偿损失E.治安拘留治安拘留3.项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严峻

12、后果的，其行为构成（故或者造成其他严峻后果的，其行为构成（B）A重大劳动平安事故罪重大劳动平安事故罪B.重大责任事故罪重大责任事故罪C工程重大平安事故罪工程重大平安事故罪D.危害公共平安罪危害公共平安罪其次部分其次部分 1Z302000 1Z302000 施工许可法律制度施工许可法律制度1、有关施工许可证的说法正确的是（D ）A可以延期，但不得超过1次B中止施工满1年的工程在回复施工前，建设单位应重办施工许可证C因故不能按期开工超过6个月的，应核验开工报告 D工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价的50%2、建设单位申领施工许可证应具备的条件是（ABD ）。A已经确定建筑施工企业 B已经办

13、理该建筑工程用地批准手续；C有满足施工须要的施工图纸及资料 D该托付监理的工程已经托付监理 E具备平安生产的条件1Z302020施工企业从业资格制度施工企业从业资格制度1、以下施工合同哪些施工合同有效（、以下施工合同哪些施工合同有效（D）A承包人仅取得了设计资质承包人仅取得了设计资质B承包人超越资质等级签订合同承包人超越资质等级签订合同C没有资质的实际施工人借用他人资质签订合同没有资质的实际施工人借用他人资质签订合同D建设工程不能招标，接受干脆发包签订合同建设工程不能招标，接受干脆发包签订合同2、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程部符合质量标准，给

14、建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是(A)。A甲、乙应担当连带责任B甲与乙属于联合投标C实际施工并非造成损失的是甲，与乙无关D投标人是乙，只能由乙担当赔偿责任1Z302030建立师注册执业制度建立师注册执业制度1、张某于、张某于2012年年6月领取了建立师执业证书，月领取了建立师执业证书，2013年年1月月申请了变更注册，则变更后的证书有效期截至（申请了变更注册，则变更后的证书有效期截至（A）A2015年年6月月B2015年年1月月C2016年年6月月D2016年年1月月2、有五位先生通过了建立师执业资格考试，目前准备申请注册。下列情形中不予注册的有（ABC）。A李先生两年前担当

15、工长时，由于过失损害罪被判刑1年B赵先生担当某施工企业的项目经理，希望能利用业余时间从事其他企业的施工管理工作C王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册D周先生拖欠农夫工工资E张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分3关于注册建立师执业管理的说法，正确的是（B）。A.施工中形成的施工管理文件，应当由注册建立师签字或加盖执业印章 B.施工单位签署质量合格的文件上，必需有注册建立师的签字盖章 C全部工程施工项目负责人必需由本专业注册建立师任 D.大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建立师担当第三部分第三部分 1Z3030001Z303000 建设工

16、程发承包制建设工程发承包制度度 招投标法招投标法1.某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（D）修改投标文件，并书面通知招标人。A投标有效期内 B.评标之前 C投标文件截止时间后D.提交投标文件截止时间前2、投标人少于（B）人，应重新招标A2 B3 C5 D103、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币1.2亿元，则要求投标方供应的投标保证金数额最高应为（A）元。A240万 B120万 C80万 D20万4.甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标，则下列联合体成员的行为中正确的是（B）。（11单）A 该联合体成员甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B 该联合体成员签订共同投标协议

17、C 该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该项目进行投标D 甲、乙、丙、丁四家公司设立一个新公司作为该联合体投标的牵头人5.某建设工程项目施工招标，甲公司与乙公司均参与投标，并都托付了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于(C)。A联合投标B合法投标C串通投标D独立投标6、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自担当50。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（A）。A建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B建设单位只能向安装公司索赔20万元C建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D建设单位只能向建

18、筑公司索赔10万元7、以下关于中标的说法哪些错误（D ）A投标人与中标人应与中标通知书发出之日起30天内签订合同B签订合同后5日内退还未中标人保证金 C招标人应在接到评标报告后的3日内公示候选人D招标文件中应确定投标文件编制的时间不少于15日8、某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有(BD)A、削减一名招标人代表，专家不再增加B、削减一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不削减招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不削减招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E、不削减招标人

19、代表，再从专家库中抽取三名专家 9、依据(招标投标法)和招标投标法实施条列)关于招标项目的说法。正确的有（CD）A招标人不行以授权评委委员会干脆确定招标人B评委会成立对其评审看法担当个人责任C履约保证金不得超过中标合同金额的10%D国有资金控股的依法必需进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E招标人可以与投标人就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判1Z303020建设工程承包制度建设工程承包制度1.关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有（的有（ABCD）A.施工总承包单位对其选购施工总承包单位对其选购的材料质量负责的材料质量负责B.施工

20、总承包单位对施工质量负责施工总承包单位对施工质量负责C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位担当连带责任设单位担当连带责任E.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责2、某体育馆施工实行工程总承包，发包单位可以将工程的（BDE）一并发包。A代建 B施工 C监理 D设计 E设备选购3、下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有（AB）。A.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资

21、质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C 工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、选购、施工、监理、试运行等全过程的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包3.下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是（CDE）A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建工单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业依据承包合同的约定，干脆将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进

22、行分包4、下列建设工程分包的说法中，属于承包人合法分包的是（A）A未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包B将专业工程分包给不具备资质的承包人C将劳务作业分包给不具备资质的承包人D未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人5、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有(ABC)A、乙可以将专业工程分包给丙B、丙可以将劳务作业分包给丁C、乙可以将劳务作业分包给丁D、甲可以将专业工程发包给丙E、甲可以将劳务作业分包给丁6、以下哪些是违法分包（ABC）A个人承揽分包业务B主体结构

23、分包C总承包人或专业承包人不予劳动者签订劳动合同或不交社会保险D将工程肢解后分包E工程没分包，但项目负责人、技术负责人等不是本单位的信用法1、依据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（DE）A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包；C、施工前未对有关平安施工的技术要求做出具体说明的D、未依据节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务的第四部分第四部分 1Z3040001Z304000 建设工程合同和劳建设工程合同和劳动合同法律制度动合同法律制度1Z304011合同的分类特征和订立原则合同的分类特征和订立原则1、某扩建工程建设

24、单位因急于参与认证，于11月15日未经检验而运用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为(A)A、11月15日 B、11月20日 C、11月30日 D、12月3日2、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文 件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人始终未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为(C)A、2005年10月10日 B、2005年10

25、月20日C、2005年12月1日 D、2006年5月13、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是(AC)A、承包人可申请人民法院将该工程拍卖。B、承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C、承包人申请拍卖该工程，应在工程竣工之日起6个月内提出。D、承包人的工程款优于已向发包人交付了全部款项的购房人E、承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中优先扣除。1Z304016无效合同和效力待定合同的规定无效合同和效力待定合同的规定1、下列选项中，属于无效合同的有（下列选项中，属于无效合同的有（BC）。）。A供应商欺诈

26、施工单位签订的选购供应商欺诈施工单位签订的选购合同合同B村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C施工单位将工程转包给他人签订的转包合同施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同2、某施工合同因承包人重大误会而属于可撤销合同时，则下列表述错误、某施工合同因承包人重大误会而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是的是(C)。A.承包人可申请法院撤销合同承包

27、人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权接着认可该合同承包人可放弃撤销权接着认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人在承包人在1年内不主见撤销权，则撤销权归为无效年内不主见撤销权，则撤销权归为无效3.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为（B）A无效 B有效 C效力特定 D失效1Z304017合同的履行、变更、转让、撤销和终止合同的履行、变更、转让、撤销和终止1、依据我国法律规定，下列合同转让行为无

28、效的是（依据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ABD）。）。A甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位通知乙单位C甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业的丁企业D甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司的一笔债权转让给丙公司E甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公

29、司，随后通知乙单位乙单位1Z304018违约责任及违约责任违约责任及违约责任1、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后应商于合同签订后7日内将日内将3000吨钢筋运至某工吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（应商未按合同约定交货，则（C）。）。A施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任责任B供应商应向施工单位担当违约责任供应商应向施工单位担当违约责任C供应商应向贸易公司担当违约责任供应商应向贸易公司担当违约责

30、任D施工单位与贸易公司均可向供应商追施工单位与贸易公司均可向供应商追2、在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是（C）。A因为建设单位拖延供应图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定时间内供应场地3、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ABC）。A约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以恳求人民法院或者仲裁机构予以增加B违约方支付拖延履行违约金后，另一方仍有权要求其接着履行C当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约

31、金条款或定金条款D当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款E约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以恳求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减4、某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，依据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位(B)A、10万元 B、7万元 C、6万元 D、4万元1Z304020劳动合同及劳动关系制度劳动合同及劳动关系制度1、依据劳动法规定，用人单位不应当支付劳动者经济补偿金的状况、依据劳动法规定，用人单位不应当支付劳动者经

32、济补偿金的状况有有(B)A.劳动合同因合同当事人双方协商一样而由用人单位解除劳动合同因合同当事人双方协商一样而由用人单位解除B.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作，由用人单位解除劳动合同的由用人单位解除劳动合同的D.用人单位面临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的用人单位面临破产进行法定整顿期间确需裁减人员的2、以下说法哪些是正确的（、以下说法哪些是正确的（BC）A劳务派遣中，与劳动者建立劳动关系的是用工单位劳务派遣中，与劳动者建立劳

33、动关系的是用工单位B劳动者的工资不得低于最低工资标准劳动者的工资不得低于最低工资标准C用人单位违法解除劳动合同的，劳动者可以要求接着履行或者依据双用人单位违法解除劳动合同的，劳动者可以要求接着履行或者依据双倍的经济补偿金标准赔偿倍的经济补偿金标准赔偿D用人单位应自用工之日起与劳动者签订书面合同，没有签订的，应支用人单位应自用工之日起与劳动者签订书面合同，没有签订的，应支付劳动者双倍工资付劳动者双倍工资E试用期工资可以低于最低工资标准试用期工资可以低于最低工资标准3.关于劳动合同试用期的说法，正确的有（CE）A.试用期次数最多为2次B试用期不包含劳动合同期限内C试用期最长为6个月D试用期内，用人

34、单位可无理由解除劳动合同E.以完成确定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期4在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ABCE）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严峻失职给本单位造成重大损失C.严峻违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E、被依法追究刑事责任5、依据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时实行的正值行为有（AC）A约定专业技术培训服务违约金B扣押居民身份证C签订竞业限制协议书D扣押职业资格证E要求供应担保1Z304030相关合同相关合同1、某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为、某工程需租用钢管，双方约定租凭期限为8个月，则下列关于该租个月，则下列关于该租

35、凭合同的说法，错误的是凭合同的说法，错误的是(C)A、应以书面方式订立、应以书面方式订立B、若以口头方式订立，则租凭期视为、若以口头方式订立，则租凭期视为6个月个月C、若以口头方式订立，视为不定期合同、若以口头方式订立，视为不定期合同D、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同2、某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有法，错误的有(DE)A、应以书面方式订立、应以书面方式订立B、假如未约定利息，应按银行同类贷款利息计算、假如未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C、利率不得

36、低于银行同类贷款利率、利率不得低于银行同类贷款利率D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍倍E、没有约定利息的，为无息、没有约定利息的，为无息3、融资租赁合同中，出卖人向（B）担当瑕疵担保责任。A出租人B承租人C出租人和承租人D出租人或承租人第五部分第五部分 1Z305000 1Z305000 建设工程施工环保、节建设工程施工环保、节能和文物疼惜法律制度能和文物疼惜法律制度1、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量削减对环境的污染，应当实行的措施是(D)。A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B.造纸厂投入运营后3个月内必需建设污水处理设施C.建设单位对造

37、纸厂污染环境进行检测后确定何时修建污水处理设施D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产运用2、依据环境噪声污染防治法的规定，环境噪声污染防治设施的拆除或者（C），必需事先经所在地的县级以上地方政府环境疼惜行政主管部门批准。A修理B检测C闲置D运用3.以下关于建筑节能的说法，错误的是（D）。A企业可以制定严于国家标准的企业节能标准B国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准4、关于在文物疼惜单位限制地带内进行建设的说法，错误的有(BCE)。A.全国重点文物疼惜单位四周的建设限制

38、地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物疼惜单位及其环境的设施C.不得破坏文物疼惜单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准E.全国重点文物疼惜单位不得拆除第六部分第六部分 1Z306000 1Z306000 建设工程平安生产建设工程平安生产法律制度法律制度1、依据建设工程平安生产管理条例，施工企业的项目负责人在平安生产方面的主要职责有（ABDE）A对建设工程项目的平安生产负总责 B落实平安生产责任制 C制定平安生产规章制度和操作规程 D确保平安生产费用的专项运用 E依据工作特点组织制定平安施工措施2.建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于平安生产责任

39、的说法，正确的是（A）。A分包合同中就应当明确总、分包单位各自的平安生产方面的 权利和义务B.分包单位的平安生产责任由分包单位独立担当C总承包单位对分包单位的平安生产担当全部责任D.总承包单位和分包单位对施工现场平安生产担当同等责任3、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产平安事故，专业承包单位由此起先质疑总承包单位的管理实力，并一 再违反总承包单位的平安管理指令，导致重大生产平安事故，则关于本工程的平安生产管理，下列说法中，正确的有(ABDE )A、总承包单位对施工现场的平安生产总责B、专业承包单位应听从总承包单位的平安生产管理C、总承包单位与专业承

40、包单位对全部生产平安事故担当连带责任D、专业承包单位对该重大生产平安事故担当主要责任E、分包合同中应明确双方的平安生产方面的权利与义务4.平安生产法规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产平安事故伤亡依法应担当的责任。该规定是为了疼惜从业人员（C）的权利。A.拒绝违章指挥和强令冒险作业B.紧急避险C.恳求赔偿D.指责和检举、控告5、施工作业施工人员平安生产义务（BC）（11多）A运用劳动生产平安用具B接受安生生产培训C发觉事故立刻报告D抢救E为自己购买从业保险6、某施工单位申领建筑施工企业平安生产许可证时，依据我国建筑施工企业平安生产许可证管理规定，应

41、具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（BDE）。A应急救援人员B单位主要负责人C从业人员D专职平安生产管理人员E项目负责人7.依据建设工程平安生产管理条例，关于意外损害保险的说法，正确的是（A）。A 意外损害保险属于非强制险B 保险由建设单位办理C 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D 保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止8.依据国务院（特种设备平安保障条例）从事施工起重机械定期检验的检验机构，应由（D）批准。（11单）A 县级以上人民政府 B 省级政府特种设备平安监督部门C 国务院 D 国务院特种设备平安监督部门9、某建设工程由于场地狭小，项目经理准备将部

42、分工人安置在建材仓库的二楼房间内，下列看法中符合法律规定的是（A）A因为仓库是建材仓库，所以二楼不得用作工作集体宿舍B因该工程短暂确有困难，经公安消防机构批准，可以支配员工集体宿舍C可以临时安置员工集体宿舍，但应尽快解决D只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定10关于建设单位平安责任的说法，错误的是（C）A应当向施工单位供应资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期 C应当进行平安施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案11.建设单位的平安责任包括（ABCD）A向施工单位供应地下管线资料B依法履行合同C供应平安生产费用D不推销劣质材料设备E对分

43、包单位平安生产全面负责12.某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起平安事故，造成2人死亡，依据（建设工程平安生产管理条例）此次事故应由（B）上报有关主管部门（11单）A 幕墙分包企业 B 施工总承包企业 C 监理单位 D 建设单位第七部分第七部分 1Z3070001Z307000 建设工程质量法律建设工程质量法律制度制度 1、关于举荐性标准，下面说法正确的是(A)。A.不管是在什么级别的举荐性标准，都可以不执行B.假如是举荐性地方标准，也必须要执行C.假如是举荐性行业标准，也必须要执行 D.假如是举荐性国家标准，也必须要执行2依据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工，监理、验收等阶

44、段执行强制性标准的状况实施监督的机构是（C）。A.建设项目规划审查部门B.建筑平安监督管理机构 C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门3.因设计缘由导致的质量缺陷，在工程保修期内的正确说法是（B）。A施工企业不仅要负责，还要担当保修费用B 施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向建设单位索赔C施工企业仅负责保修，由此产生的费用应向设计单位索赔D施工企业不负责保修，由建设单位自行担当修理4、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂缘由为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由(B)A、建设单位修理并担当修理费用B、

45、施工单位修理并担当修理费用C、施工单位修理，设计单位担当修理费用D、施工单位修理，混凝土供应单位担当修理费用5、工程质量不合格，以下哪些说法不正确（BC）A承包人有过错并拒绝返修的，发包人可要求削减支付价款B未竣工验收而擅自运用的，发包人不得主见任何质量权利C发包人供应的材料设备不符合强制性标准的，由发包人负责返修D承包人无条件返修E不行抗力导致工程损失，由施工方负责修理6施工单位担当保修责任的前提条件之一是（C）。(12单)A.非施工单位缘由产生的质量问题B.工程未按期交工 C.属于保修书中约定的保修范围D.工程价款结算完毕 7.依据建设工程质量管理条例对涉及（B）的装修工程，建设单位应托付

46、原设计单位或具有相应资质的设计单位提出设计方案。(11单)A 增加工程内部装修 B建筑主体和承重结构变动 C 增加工程造价总额 D变更建筑工程局部运用功能8关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（AD）。(12多)A.经原设计单位书面同意，建设单位可托付其他具有相应资质的单位修改设计文件 B.设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改 C.建设单位可以随意托付其他设计单位修改设计文件 D.设计文件须要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准 E、设计文件不符合合同约定时，监理单位有权修改设计 9下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（AC）。A总承包单位

47、不得将主体工程对外分包B分包单位应当依据分包合同的约定对建设单位负责C总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量担当连带责任D施工单位在施工中发觉涉及图纸有差错时，应当依据国家标准施工E在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务10.必需经总监理工程师签字的工作是（D）。(11单)A 开工前的放线定位 B分项工程验收 C 下一步工序 D建设工程竣工验收11、缺陷责任期一般不包括（D）A6个月B12个月C24个月D36个月12、以下说法不正确的是（A）A工程竣工验收后，对大型人员密集型场所、特殊工程应由公安机关消防机构备案并抽查B环保验收与主体工程同时进行C建设单位对不符合

48、民用建筑节能强制性标准的，不出具竣工验收合格报告D城乡规划部门对工程规划验收不合格的，建设单位不得组织竣工验收第八部分第八部分 1Z3080001Z308000 解决建设工程纠纷解决建设工程纠纷法律制度法律制度1.某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议，关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（A）。A质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B.合同仲裁条款约定无效 C双方必需签订补充仲裁协议D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会受理2、2009年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金

49、，乙忙于事务始终未向甲主见权利。2009年8月，乙因出差遇险无法行使恳求权的时间为20天。依据民法通则的有关规定，乙恳求人民法院疼惜其权利的诉讼时效期间是（A）。A、自2009年5月5日至2010年5月5日B、自2009年5月5日至2011年5月25日C、自2009年5月5日至2012年5月5日D、自2009年5月5日至2012年5月25日3.某施工合同约定：发生争议由冲裁委员会或有管辖权的人民法院管理，后双方发生合同争议，依据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（AD）A.合同履行地法院 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.被告居处地法院 E.原告居处地法院 4、某工程质量纠纷经仲栽庭开

50、庭审理后，在赔偿数额上形成三种看法，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿(D)万元。A.15 B。16C.17 D。205.仲裁裁决被人民法院裁决不予执行，当事人可以（C）。A.向人民法院上诉B.向人民法院申请再审C.向人民法院执行申请复议D.依据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁6、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发觉该房屋的承重墙出现严峻开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（B）人民法院管辖。A甲市 B乙市 C丙市