《合同法案例举例》word版.doc

《《合同法案例举例》word版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《合同法案例举例》word版.doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 合同法案例举例1.甲公司向包括乙公司在内的十余家公司发出关于某建设项目的招标书。乙公司在接到招标书后向甲公司发出了投标书。甲公司经过决标，确定乙公司中标，并向其发出中标通知书。请分析甲公司发出招标书和乙公司发出投标书行为的性质? 参考答案：甲公司发出招标书的行为在性质上属于要约邀请；乙公司发出投标书的行为在性质上属于要约。因为甲公司发出招标书的行为是希望收到招标书的公司能够向自己发出要约的意思表示，故属于要约邀请；而乙公司发出投标书的行为是希望能够和甲公司订立合同的意思表示，故属于要约。2.甲建筑公司向乙水泥厂发出购买水泥的要约，称如果对方同意其条件，将答复意见发至其电子邮箱中，乙水泥厂应约

2、将承诺发至其邮箱中，即开始准备履行合同。但是，甲建筑公司经办人却因为在外开会，一直未打开邮箱查看，致使甲建筑公司以为乙水泥厂未作承诺。1个月后，当乙水泥厂要求甲建筑公司履行合同义务时，甲建筑公司称双方并未签订合同，故没有履行义务。 请分析甲建筑公司与乙水泥厂之间是否存在合同关系? 参考答案: 甲建筑公司与乙水泥厂之间存在合同关系。根据合同法的规定，承诺生效时合同成立。承诺通知到达受要约人时生效。采用数据电文形式订立合同的，数据电文进入收件人指定的系统的时问视为到达时间。故乙水泥厂应约将承诺发至甲建筑公司指定的邮箱中，承诺即生效，合同就成立，甲建筑公司与乙水泥厂之间存在合同关系。3. 2005年

3、1月,工程师张某与家家乐房地产公司签订房屋买卖合同,购买了家乐小区二期的住房一套，但没有向房地产管理部门办理登记。2005年6月的时候，该房地产公司又将该套住房卖给了刘某，也没有向房地产管理部门办理登记。为此，三方发生纠纷。 请分析家家乐房地产公司分别和张某、刘某签订的合同是否有效，此案应该如何办理? 参考答案: 家家东房地产公司分别和张某、刘某签订的合同都是没有法律效力的。根据合同法的规定，依法成立的合同，若法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续的，合同办理了批准、登记等手续后生效，而房地产买卖合同应当到房地产管理部门办理登记后方才生效。所以上述两个合同都是无效的。从公平原则出发，张某与

4、房地产公司签订的合同，虽没有发生法律效力，但是双方意思表示一致的结果，该合同已经成立(但未生效)，只要履行登记手续即可生效。而刘某与房地产公司的合同，因房地产公司有过错而不成立；如果刘某在签订合同的时候没有与房地产公司恶意串通，则有权要求房地产公司承担缔约过失责任。4.某市在招商引资过程中，由市政府出面，甲企业与某境外企业达成一笔1000万美元的合同。在该境外企业的要求下，该市政府为合同做了保证担保。 请分析市政府为合同做了保证担保的行为是否符合法律规定，该担保合同是否有效? 参考答案: 市政府为合同做了保证担保的行为不符合法律规定，该担保合同无效。 因为，我国相关法律规定，除经国务院批准，为

5、使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷担保外，国家机关不得作为保证人。所以，市政府为合同做了保证担保的行为不符合法律规定，该担保合同无效。5.2007年6月，王某将自己的“德力”牌随身听交李某维修，双方就履行期限没有约定，7月李某修理结束以后，王某请求交付，但没有支付维修费用的意思表示，此时李某可以主张哪些权利? 参考答案:李某可以主张同时履行抗辩权和留置权。 根据合同法规定，同时履行抗辩权是指双务合同的当事人，履行义务没有先后顺序，一方在对方未履行前，有拒绝对方请求自己履行合同义务的权利。一方在对方履行义务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求，故王某在没有支付维修费用前，李某可以主张同时履

6、行抗辩权。 根据合同法规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权扣留该动产，以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿的一种债权担保方式。故王某在没有支付维修费用前，李某可以主张留置权。6.甲与乙签订一标的额为50万元的合同，双方约定定金为20万元，乙一直没有支付定金。后双方因合同履行发生纠纷，乙要求甲以双倍返还定金的形式承担违约责任，甲拒绝。 请分析定金合同是否成立，是否生效?定金数额的约定是否符合法律规定? 参考答案:定金合同已经成立但是未生效；定金数额的约定不符合法律规定。 定金合同是甲乙双方意思表示一致的约定，所以该合同已经

7、成立。但是，定金合同自实际交付定金之日起生效，而本案中乙并未交付定金，所以该合同尚未生效。合同法还规定，定金的数额由当事人约定，但不能超过主合同标的额的20%，而本案中约定的20万元超过了主合同标的额的20%(10万元)，故定金数额的约定不符合法律规定。 招投标法举例某办公楼的招标人于2003年10月8日向具备承担该项目能力的A、B、C、D四家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月1218日9至16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该4家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。 评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术

8、专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。 在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。 按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、A，故评标委员会确定承包商B为中标人。招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方

9、于12月12日签订了书面合同。问题: 1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么? 2从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合中华人民共和国招标投标法的有关规定? 参考答案： 1在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。 2 1)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。2)评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；评标过程中不应要求承包商考虑降价问题。3)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就

10、价格进行谈判。 4)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。5)对“评标委员会确定承包商B为中标人”要进行分析。如果招标人授权评标委员会直接确定中标人，由评标委员会定标是对的，否则，就是错误的。招投标法、合同法、安全管理条例举例1.某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15

11、层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。 在施工过程，发生如下几项事件： 事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加25万元，相应工序持续时间增加了4天； 事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天； 事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。 事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天； 事件五：

12、外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡； 事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。 上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件一、事件二、事件三、事件四，施工单位及时提出如下索赔要求： (1)增加合同工期13天； (2)增加费用11.8万元。 问题： (1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么? (2)施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔?为什

13、么? (3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理? (4)事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么? (5)对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序? 参考答案： (1)不违反有关规定。因为根据招标投标法的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单告说明团 建筑法案例例题某大学根据学校合并规划，在某市开发区建设新校址，投资2亿元，建设4栋教学楼、6栋学生宿舍楼、2栋食堂、1栋浴室、3栋家属楼等一揽子工程。建设周期为2年。

14、该项目经过招标后，某市建设工程总公司中标。关于工程施工，双方在施工合同中约定：鉴于该项目是国家投资项目，工程必须保证质量达到优良；其次，必须保证工期，确保工程建设不影响学校的正常工作并及时投入使用。对于工程施工，承包方可以在自己的下属分公司中选择施工队伍，无须与发包人另行签订合同。 某大学群楼建设工程承包合同签订后，作为总包单位，某市建设工程总公司遂安排下属施工能力强、施工工艺水平高的二、三、五、六建设分公司参与工程建设，并分别与这些参建分公司签订了某单体工程内部承包协议书，对工程工期和施工质量作了约定，并对施工提前奖励和延期罚款作了说明。 在以后的工程建设过程中，二分公司为了加快施工进度，将

15、其中一栋单体工程转交给了某具有三级施工资质的A施工公司，并收取该单体工程预算造价的20%作为管理费。五分公司，为争取提前奖励，将自己负责的工程部分分包给了临时组织的B农民施工队。 问题： (1)请问上述背景资料中二分公司和五分公司的行为是否合法?根据我国法律法规的规定，哪些分包行为属于违法分包行为? (2)下列关于工程承包的说法中，哪些是正确的或错误的? 1)大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。 ( ) 2)两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。( ) 3)总承包单位可以自行将承包工程中的部分工程发包给

16、具有相应资质条件的分包单位，无须经建设单位认可。( ) 4)建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责，分包单位按照分包合同的约定也对建设单位负责。( ) 5)分包工程出现的质量问题，应由分包单位自己负责，总承包单位无须承担任何责任。( )参考答案： (1)不合承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的； 4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。 (2)1)；2)；3)；4)；5) 质量管理条例举例某年7月某一天凌晨两点左右，某市一所大学的教学楼顶面带挂板大挑檐发生根部突然断裂。该工程系一幢六层砖混结构，长41.04m，宽9.78m，高18.OOm，建筑面积2259.6m2，设

17、计单位为该市建筑设计研究院，施工单位为某市建筑公司通过招标承建，监理单位为该市华科工程监理公司。建设单位在开工前未办理工程质量监督手续。事故发生后，进行事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，竟然将悬挑构件的受力钢筋放置反向，构件厚度控制不严。 问题： 1.对该起质量事故该市华科工程监理公司是否应承担责任?原因是什么? 2.政府对建设工程质量监督的职能是什么? 3.建设单位是否存在不符合建设工程质量管理条例的行为?为什么?参考答案：1.对该起质量事故该市华科监理公司应承担责任。原因是：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中，监

18、理未能发现钢筋位置反向，构件厚度控制不严等质量问题，因此必须承担相应责任。 2.政府质量监督的职能包括两大方面：一是监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定；二是监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。 3. 存在。建设单位在开工前未办理工程质量监督手续。因为建设工程质量管理条例明确规定建设单位在领取施工许可证或开工报告前,应当办理用地许可、规划许可、工程质量监督手续。单项选择题1某甲的妻子患重病住院，急需用钱。乙趁机表示愿借给甲200

19、00元。但半年后必须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲无奈之中表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的合同(D)。 A.因显失公平而无效 B.因显失公平而撤销 C.因乘人之危而无效 D.因乘人之危而撤销2某商店橱窗内展示的商品上标明“正在出售”，并标示了价格，则“正在出售”的标示视为(D) 。A.要约 B.承诺 C.既是要约又是承诺 D.要约邀请3某大厦系甲市政府投资建设的大型项目，根据施工计划，在2007年10月1日组织竣工验收合格后，对该项目档案移交应在(A)。A.2008年4月1日前 B.2008年4月1日后C.2008年1月31日前 D.2008年1月31日后4育才学校委托其教务人员王某

20、购买一批电教器材。王某到百货公司购买时，正好该公司举行有奖销售，规定购买商品若干元可得到奖券1张。王某代购电教器材得到奖券(A)。A.育才学校所有 B.育才学校所有，但应给王某以适当补偿C.归王某所有 D.育才学校与王某共有5甲公司与乙厂签订一份服装订购合同。约定由甲公司在5月份先支付乙厂预付款100万元，再由乙厂在8月份交付西服2000套。合同订立以后，甲公司以资金周转困难为由，没有按期交付预付款。到了8月份，甲公司要求乙厂提供西服时。乙厂可以行使(C)。A.不安抗辨权 B.同时履行抗辨权C.后履行抗辨权 D.撤销权6某代理人超越了授权范围进行了代理行为，事后才获得被代理人的同意，则此代理行

21、为应认定为(B)。A不具有法律效力 B有效代理行为C无权代理行为 D无效代理行为7 2002年1月1日某项目经理采用欺诈的手段与某材料供应商签订了一个水泥供资合同，则下面说法正确的是(C)。A.材料供应商撤销合同的诉讼时效是2年 B.该合同属于无效合同C.该材料供应商可以在2003年1月1日之前将该合同撤销D.如果想要撤销合同，该材料供应商只能到人民法院去行使撤销权8某材料采购合同约定如一方违约，则支付合同价款8%作为违约金，同时，该合同中同时还约定了承包商缴纳500元作为定金。结果材料供应商违约，如合同总价1万元。承包商应获得（C）赔偿。 A500元 B800元C1000元 D1300元9张

22、某向某农场购买了1吨苹果，约定在货到达后付款。在装车时，工作人员误装了1.5吨，张某和工作人员都没有发现。结果张某运输苹果的车在途中翻入沟中，苹果全部损失，张某应当向农场支付(A )苹果的价款。 A1吨 B1.5吨 C2.5吨 D0吨 10甲公司得知乙公司正在与丙公司谈判，甲为了排挤乙公司而向丙公司提出了更优惠的条件。乙公司退出后甲公司又借故中止谈判，给丙公司造成了损失。甲公司的行为定性为(B)。 A欺诈 B假借订立合同恶意磋商 C以合法形式掩盖非法目的D正常的商业竞争 11下列属于违约的是(B)。 A施工图未经审查开始施工B因不可抗力导致承包商没能按时完工 C中标通知书发出后改变中标结果D以

23、上都不对 12根据建筑安全管理条例，施工单位的安全生产费用不应该用于（C）。 A购买安全帽 B更新防护网 C购买先进施工机械 D工人安全培训 13A市甲公司与B市乙公司在C市签订建设工程合同，合同履行地在D市。合同约定若发生争议将纠纷提交C市仲裁委员会仲裁。现甲乙公司发生纠纷，甲欲申请仲裁，发现C市没有设立仲裁委员会，而A、B、D市均设立了仲裁委员会。甲可以(C)。 A向A市仲裁委员会申请仲裁 B向B市仲裁委员会申请仲裁 C向C市法院起诉 D向D市仲裁委员会申请仲裁 14某承包商甲向某水泥厂乙发出采购水泥10吨的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日寄至，时逢甲单位经理李某出差，5月9日悉知

24、信件内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效（B）。A 5月1日 B5月8日 C5月9日 D5月10日15甲向乙借款20万元，以自己的一套房子作为抵押担保。抵押期间，甲欲将这套房子以25万元卖给丙，丙知道房子已设置抵押，但愿意接受。以下表述正确的是(C)。A甲可以卖出该房屋，但应先征得乙的同意 B甲可以卖出该房屋，不必征得乙的同意 C甲可以卖出该房屋，但事前应通知乙 D甲无权卖出该房屋，因为此房屋已设置了抵押权 16某合同执行市场价格。签订合同时约定价格为每千克1000元，每天逾期交货和逾期付款违约金均为每千克1元。供货方按时交货，但买方逾期付款30天。付款时市场价格为每千克12

25、00元。则买方应付货款为每千克(D)元。 A1000 B1030 C1200 D123017.某房屋预售合同房价60万元,定金20万元房屋建成后,房产商高价把这套房子卖给了别人，买房人可要求房产商返还(B)万元。A20 B24 C32 D4018某公司法人代表口头委托小张代签一份工程合同，则下面说法正确的是(D)。 A.这种委托属于指定代理 B.小张签的合同属于无效合同C.小张签的合同是有效的合同 D.代签工程合同必须采用书面委托形式18某项目经理与某大学生签订了一份用工合同，合同中规定，该大学生的主要任务时伪造实验数据。在工作的过程中，由于该大学生没有很好完成任务，该项目经理依据签订劳务合同

26、要求其承担了违约责任，对此，说法正确的是(B)。A.该大学生违约，应该承担违约责任B.该合同内容违反了法律，该合同无效C.如果该大学生是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免责D.如果是该大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责任19.某承包商向设备出租单位预定了两台挖掘机，合同中已经指定了预定的是那两台，并约定2005年6月1日交货。但是，在2005年3月1日，该设备出租单位将自己所有的挖掘机全部租给了另外一家施工单位，租期为1年。则(A)。A.在2005年3月1日承包商就可以要求其承担违约责任B.在2005年6月1日承包商才能要求其承担违约责任C.在2005年3月1日承包就可

27、以要求设备出租单位承担缔约过失责任D.在2005年6月1日承包商才能要求设备出租单位承担缔约过失责任20.乙公司授权其采购员去采购甲公司的某产品100件，采购员拿着公司的空白合同书与甲公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当（D）。A要求乙公司支付200件产品的货款B乙公司可以向甲公司无偿退货C由甲公司交付100件产品，乙公司支付相应的货款D由甲公司交付200件产品，乙公司支付相应的货款21.施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方不承担违约责任的是（C）。A因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地B因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延C因为发生

28、洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工D因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延22某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这体现了诉讼解决纠纷的（ C）?。A公权性 B强制性C程序性 D独立性23.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当(A)。A驳回起诉 B.继续审理C终止起诉 D.将案件移交合同约定的仲裁机构24下列应承担侵权责任的行为是（A）。A.工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌B.某建筑公司未按造

29、合同约定的时间竣工C.工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤D工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒25.某施工单位法定代表人授权市场和约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于(B ) 。A.法定代理 B.委托代理C.指定代理 D.表见代理26.甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( A)享有。A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同27.某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使

30、用，但建设单位迟迟不予制服工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（B ）。A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉28.监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某（C ）。A以要求施工单位修改设计B应当报告建设单位要求施工单位修改设计C应当报告建设单位要求设计单位修改设计D应当要求设计单位修改设计29.某施工项目招标，招标文

31、件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交招标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ C）。A3月20日 B.3月30日C4月25日 D.4月30日 30.某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理 是否重新发包，下列说法中，正确的是（A ）。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包31.某建设项目招标，采用经评审的

32、最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（A ）。A1020万元 B.1010万元C1000万元 D.990万元32.某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由(B )。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用33

33、在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托个了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（A ）。A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任34.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的贷款，遂向乙钢材厂提供了一批水泥用来抵帐。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（A ）。A.有效 B.因乙超越经营范围而无效C.因乙超越经营范围而效力待定 D.因乙超越经营范围

34、而可撤消35.甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为（C ）。A.违约行为 B.行使同时履行抗辩权C.行使先履行抗辩权 D.行使不安抗辩权36.某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（B ）承担。A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.承包人和发包人共同37.甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销

35、的说法，正确的是（C ）。A.双方的债务法定抵销 B.双方债务基于一方主张而抵销C.双方债务性质不同不得抵销 D.双方债务只有约定方可抵销39.某施工单位与采石场签定了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（C ）。A.10万元 B.7万元 C.6万元 D.4万元40.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（C ）。A.丙公司应代甲清偿 B.乙可要求甲

36、或丙清偿C.只能由甲先行清偿 D.不可能由甲或丙共同清偿41.某扩建程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（D ）。A.11月15日 B.11月20日 C.11月30日 D.12月3日42.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠

37、款及利息。则利息起算日应为（ C ）。A.2005年10月10日 B.2005年10月20日C.2005年12月1日 D.2006年5月1日43.某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（B ）。A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不须赔偿由此给施工单位造成的损失44.某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，

38、则人民法院可以（ D）。A撤消案件 B.中止审理C终结审理 D.缺席判决45.某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权(A)。A进行辩论 B.进行和解C提起反诉 D.提起上诉46.某工程质量纠纷经仲栽庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲、乙、丙仲裁员分别认为应赔偿15、16、20万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的。此案中，应当裁决赔偿(D)万元。A15 B.16C17 D.2047.某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己的权利得到保障？(

39、B)A.2年 B.1年 C.4年 D.20年48.某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因是(D)。A.合同 B.侵权行为 C.无因管理 D.不当得利49.某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人才有资格参加该项目的投标。根据招标投标法，这个规定违反了(B) 原则。A.公开 B.公平 C.公正 D.诚实信用50.根据招标投标法，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的是(C)。A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B.某乙

40、，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人51.下面行为中没有违反安全生产法的是(B)。A.某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发生B.某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现场C.某项目经理强行要求有“恐高症”的某丙高空作业D.某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全帽52.某施工单位由于现场空间狭小，将雇佣来的农民工的集体宿舍安排在了一栋还没有竣工的楼房里，这种行为(A)。A.违反了建设工程安全生产管理条

41、例B.如果这栋楼房主体工程已经结束，并且有证据证明其质量可靠，就没有违反建设工程安全生产管理条例C.只要农民工同意，就成为一种合同行为，没有违反建设工程安全生产管理条例D.如果施工单位同时采用了安全防护措施，就没有违反建设工程安全生产管理条例53.某甲是某分包单位从事高空作业的作业人员，则(A)A.他有权要求施工单位为他办理意外伤害保险B.如果办理意外伤害保险，则保险费由分包单位支付C.如果他在工程竣工验收的过程中因公受伤，则不属于意外伤害险的承保范围D.必须遵守项目负责人的一切指令54.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（ B ）提出要求承担违约责任。A.发包方B.总包方 C.甲分包商D.监理单位55. A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，但按照合同约定，B施工单位仍有该项目的照管责任，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的C单位在未A与B单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，C单位为此行为付出了一定的资金，该笔资金应当由( B )支付。AA单位 BB单位 C.C单位 D.监理单位15