正规项目施工合同范本.docx

《正规项目施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《正规项目施工合同范本.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、正规项目施工合同范本 本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。今日我就给大家整理了项目施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 【篇一】项目施工合同 合同编号： 订立合同双方： 定作人：(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人： 签约人： 定作人承办单位： 联络人： 联系电话： 定作人机构地址： 传真电话： 承揽方：(以下简称乙方) 承揽方法定代表(负责)人： 签约人： 承揽方营业执照： 施工资质： 承揽方施工项目经理： 手机： 承揽方机构地址： 传真电话： 银行开户许可证： 开户行： 帐户： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以

2、及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互协作，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺当竣工。双方达成以下合同条款： 第一条标的 本合同甲方托付乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：_元。 其次条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元)略 注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最终交工实际测量平方米为准。 第三条工程概况及承包范围 1、工程名称：_邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程 2、工程地点_邮政局生产业务楼施工现场 3、承包范围：grc装饰件

3、安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷; 4、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商：_); 5、工程造价：本工程总造价按乙方于_年_月_日上午参与_组织的工程招标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。 第四条工程期限与保障责任 1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_天; 2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延; 3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不行抗拒因素造成工期顺延，乙方不担当责任。 第五条甲方责任 1、供应现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房; 2、供应施工用双排脚手架; 3、负责施工现场各施工单位间的协调工作

4、; 4、严格监督施工质量，组织工程验收。 第六条乙方责任 1、负责安装中全部有材料供应。施工主要材料必需有合格证明资料，如：材质单、合格证等; 2、仔细组织施工，严格按grc外装饰工程施工验收标准施工; 3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任; 4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品爱护工作; 5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方担当。 第七条工程付款及结算方式 1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程

5、总价款; 2、乙方带料进场起先施工_日内，甲方拨付工程总价_%的工程款; 3、乙方安装完成，验收报告签字之日起_日内，再拨付工程总价_%; 4、工程质保金为工程总价_%，质保期_年。质保金在_年后无工程质量问题时，于_年_月_日付清。 第八条施工及竣工验收 1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应听从于实际艺术效果; 2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。 3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程

6、款。 第九条乙方服务承诺 1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，运用寿命不少于_年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费修理，超过两年修理只收取材料费，修理保证_小时赶到现场; 2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护; 3、因甲方缘由造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行修理，但要收取材料费。 第十条双方违约责任 1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、运用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_‰违约金。 2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期

7、一天，除补交货款外，应向乙方支付_元的违约金。 3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_元违约金。 4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_元在甲方支付工程款时加罚违约金。 第十一条纠纷的处理 当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_仲裁委员会仲裁; 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十二条附则 1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。 2、合同履行期间，甲、乙任

8、何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 签约地点： 签约日期：年月日 【篇二】项目施工合同 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 工程内容：_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：_ 资金来源：_ 二、工程承包范围 承包范围：_ 三、合同工期 开工日期：_ 竣工日期：

9、_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准：_ 五、合同价款 金额(大写)：_元(人民币) $：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1。本合同协议书 2。中标通知书 3。投标书及其附件 4。本合同专用条款 5。本合同通用条款 6。标准、规范及有关技术文件 7。图纸 8。工程量清单 9。工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的

10、期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同双方约定_后生效。 发包人：(公章)承包人：(公章) 居处：居处： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 【篇三】项目施工合同 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程

11、建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-2002要求。 5、预料施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标

12、准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预料为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。 第五条：双方责任 1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。 2、甲方应为乙方供应基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守

13、平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任

14、务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 【篇四】项目施工合同 甲方： 乙方： 甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平

15、安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守： 一、承包方式 采纳包工不包料方式承包。 甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。 三、承包价格

16、每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场，每日午餐 乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。 六、质量要求 乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中

17、扣除。 七、留意平安 劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在年月日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出安排，以便刚好筹备。 九、后期修理 因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任 十、其它 其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。 甲方签字(章)： 乙方签字(章)： 签字日期： 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页