《正规建设施工劳务分包合同范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正规建设施工劳务分包合同范文.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、正规建设施工劳务分包合同范文 近年来,在社会高速发展及城市化进程不断加快的背景下,建设施工分包是一种常态,那么对于建设施工劳务分包合同你了解多少呢?以下是我为大家整理的正规建设施工劳务分包合同范文,供大家参考学习。 建设施工劳务分包合同1 发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、 公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积 1.3包工内
2、容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 其次条 合同工期:开工日期20_年20_年 第四条 合同价款? 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价 元/平方米,合同总造价为:元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥 工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条 合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,其次个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付其次个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20_年年底一次付清余款。 5.2前期合同价款的支付必需以工人领取生活费得方式由乙方造表签字,根据造表干脆发放到
3、工人手上的方式进行。 第六条 平安施工 6.1平安施工:承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。 第七条 工程质量、验收与保修 7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可接着施工。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及
4、施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条 工期延误 8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 8.1.1因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力; 8.1.2设计变更和工程量增加; 第九条 文明施工 9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 9.2全部施工人员进入施工现场必需佩戴平安帽,并保证其务工人员不随地大小便,不打架斗殴,不偷盗,假如有以上事务发生,
5、根据14.2.3执行。 第十条 :承包人自备工具及须知 10.1承包人自备工具为:翻斗车、振动泵、铁锹等。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,发包人供应电力供应到施工现场(100米内)。 10.3承包人自备机具,其修理保养自理。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。 12.2 负责于20_年3月15日供应施工图纸1套,供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况,
6、材料领用状况及行政管理事务。 12.4负责本工程中各工种,工序间的协调与协作,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改看法,督促承包人进行整政。 12.5负责组织工程的验收工作。 12.6本工程发包人施工代表为周勇,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。 第十三条 承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查,保证人员的政治素养、身体素养和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名
7、、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码,作为人工工资发放的依据。 13.3在施工生产过程中,承包人必需保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于5%,听从发包人的统筹支配,统一调动。 13.4承包人必需按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。 13.5承包人应对其作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化,自觉遵守发包人现场管理规定,听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查,并刚好向发包人供应有关状况和资料。 第十四条 违约责任 14.1发包人违约责任 1411由于发包人缘由造成停工、窝工
8、时应按实际发生状况向承包人办理书面洽商,如超过三十天以上酌情予以补偿。 1412由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人担当。 1413发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,15天布予以回应的,承包人有权依法追索拖欠款。 14.2承包人违约责任 1421因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在3日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签
9、认。 1422因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人担当。 14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴,偷盗等事务,承包人负全部责任,为此发包人有权终止本合同,并追究由此遭遇的经济损失。 第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请 调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。 第十六条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份。 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代
10、表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建设施工劳务分包合同2 甲方: 乙方: 甲乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律法规,在同等自愿、充分协商一样的基础上,为了明确双方在施工过程中的权益和责任,依据本工程的实际状况,双方签订以下条款。 一、工程名称及地点: 二、承包方式:包工包料,包制作安装。 三、样式要求:以图纸要求和甲方要求为准。 五、付款方式:合同签订,材料到场,负责人验收签字后,起先施工,每十层完工后,支付已完工程造价的80%给乙方,工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金,三年后无息付清。 六、质量
11、标准:达到国家现行施工验收规范进行施工,达到验收合格。 七、平安生产及平安事故处理 1、平安施工:发包人承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。 2、乙方人员发生伤亡时,双方应尽力抢救,同时爱护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,分清责任,假如乙方违规不按规范要求施工所造成的事故,由乙方担当。 八、甲方的权利和义务 1、甲方负责进行技术交底,在施工中进行检查、报验和组织验收。 2、给乙方施工队供应住宿和伙房安置,制作场地,水电供应。供应往楼上运输材料的垂直运输工具。 九、乙方的权利和义务 1、按国家相关质量
12、标准制作,按甲方供应的图纸,实际测量后制作安装,否则造成的一切损失均由乙方担当。 2、遵守甲方的管理,平安文明施工,保证质量。违反操作规程而产生的一切平安事故均有乙方自行负责担当。 十、本协议未尽事宜,双方签订补充协议。 十一、本协议一式两份,甲乙双方各一份。 十二、本协议自双方签字后生效,至工程结束货款结清后终止。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 建设施工劳务分包合同3 发包方(甲方) 承包方 (乙方) 依照国家有关法律法规,经双方协商一样,签订本合同,并肃穆履行。 第一条工程名称: 其次条工程地点: 第三条承包范围:
13、 第四条承包方式:包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方供应。 第五条工期: 年 月 日,至 年 月 日。 第六条工程质量: 1、 质量标准:合格 2、 甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范细心组织施工,确保工程质量。如质量不合格,必需返工处理,其工料损失由乙方担当。隐藏工程由 甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)赐予乙方结算工费。 第七条工程价格:建筑面积/,单价 ,总价 万元。 第八条工期及付款方式: 工期在施工材料及设备刚好供应,项目部
14、有效的组织各道工序正常施工于前完工,如因施工人员配备不到位,而拖延工期处以劳务费额每日 的罚款;反之每提前一天赐予 的嘉奖。拨款按工程进度每月的 日前所完成的工程量的 拨款,其余在整体竣工后一次付清. 第九条甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化,做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定刚好做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并刚好对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、根据
15、合同约定,按时足额向乙方支付工程款。 6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项,并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件) 第十条乙方责任: 1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,细心组织施工。 2、按甲方的工期安排要求,仔细编制施工作业安排,每月应按时完成甲方下达的月工期安排。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行平安协议书中的规定,落实施工现场平安生产措施,做好各项基础工作。 5、按国家的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。 (1)乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业
16、人员身份证件、特别工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。 第十一条平安生产: 1、 乙方必需仔细按有关平安施工的制度施工,严格遵守平安操作规章制度施工,严格遵守平安操作规程;乙方必需听从平安监理和项目部平安员的平安管理,并配平安巡查员制度协作有关平安管理人员的平安生产管理,违反平安生产制度的甲方有权对当事人和公司进行惩罚。 2、 甲方在施工生产中创建平安条件,并且保障平安生产设施齐全;三宝用品由甲方供应。如因甲方的平安设施不到位或违反平安生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。 3、 甲方负责为从事施工作业人员办理意外损害
17、保险,乙方必需听从甲方平安生产管理,乙方不听从甲方管理导致生产平安事故的,由乙方担当主要责任。 第十二条材料管理: 乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收,严格按甲方供应的协作比施工,不得偷工减料。乙方在施工中造成奢侈的按原价的2倍处以罚款。 第十一条施工机具管理: 1、 施工须要的机械设备由甲方按施工组织设计配备,乙方依据施工组织设计合理的支配有相应资格证书及操作阅历的操作工,严禁无证人员操作特别设备。 2、 手续操作工具乙方自行负责。 3、 甲方供应的工具由乙方仔细保管养护及修理,如有人为损坏,乙方负责赔偿。 第十三条现场管理: 1、 乙方人员要严格遵守现场管理制度,在甲
18、方的领导下组织施工,有关安排、进度、质量、材料供应等工作双方应亲密协作,保证施工顺当进行。 2、 乙方应对自己的施工人员常常进行遵纪遵守法律和平安生产及爱惜财产的教化,并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权实行必要措施制止,乙方应担当相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜. 3、 乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整齐。 4、 乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。 第十四条生活管理: 1. 甲方负责供应乙方所需食宿环境(条件)。 2. 全部炊事用具由甲方供应。 3. 生活用需用品由乙方自理。 4. 甲方供应烧
19、柴燃料。 第十五条其它: 1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,其损失由乙方担当。 2 、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方担当。 3、合同签订后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或中止,如单方随意变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。 4、乙方应合理管筹资金,做到专款专用,保证工人工资。如因资金不到位(工人工资短缺)所造成期延误,由甲方负责。 5、现场发生临时用工,工资由甲乙双方协商确定。 6、劳动保险事故发生的处理等,按相应的劳工法规执行。 第十六条未尽事宜,双方协商解决。 第十七条合同期限: 本合同双方签字盖章后生效,工程全部竣工,办完交工验收手续,结清全部款项后失效。 第十八条:全同份数: 本合同正本两份,双方各执一份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 正规建设施工劳务分包合同范文本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页
限制150内