2022年全省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升模拟题库（夺冠系列）.docx

《2022年全省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升模拟题库（夺冠系列）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师之交通工程目标控制点睛提升模拟题库（夺冠系列）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之交通工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（ ）。A.34B.40C.44D.50【答案】 B2、招标控制价应在招标文件中注明（ ）。A.可以上调或下浮B.不应上调或下浮C.可上调，不可下浮D.不可上调，可下浮【答案】 B3、价值工程中的技术指标是（ ）。A.最高的销售数量B.最大的营业规模C.最低的寿命周期成本D.可靠地实现所需功能【答案】 D4、下列桥梁中，不需开展施工安全风险评估的是（ ）。A.跨径大于

2、50m的石拱桥B.跨径大于200m的梁式桥C.跨径大于500m的悬索桥D.特殊桥型或特殊结构桥梁的拆除或加固工程【答案】 C5、质量管理体系审核由（ ）对体系各项活动进行客观评价，这些人员应独立于被审核的部门和活动范围。A.企业内胜任的管理人员B.行业认可的审核人员C.企业领导D.外审专家【答案】 A6、关于监督施工单位按已批准的施工方案组织中的专项安全施工方案实施的说法，错误的是（）。A.危险性较大的分部分项工程必须按照批准的专项安全施工方案进行施工B.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，必须报原批准部门同意C.建设单位项目负责人应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施进行重

3、点监督检查D.在施工过程中需要对专项安全施工方案进行修改的，不得擅自修改【答案】 C7、下列属于事后监理的是（）。A.对工程量清单中的分项工程做出单价分析表B.计量审核C.抽检D.把实际耗费同中标工程量清单进行比较，并把发生偏差的信息反馈给各方【答案】 D8、控制是一个大系统，下列内容属于控制目标分系统的是（ ）。A.组织机构B.各类科学方法C.进度质量费用D.组织技术经济合同【答案】 C9、签订合同协议书后（ ）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。A.7B.14C.28D.30【答案】 C10、已知年利率12，每月复利计息一次，则季实际利率为（ ）。A.1.003B.3.0

4、0C.3.03D.4.00【答案】 C11、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（ ）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】 B12、用“4M1E”法进行工作质量管理的时候，E指的是（ ）。A.人B.材料C.设备D.环境【答案】 D13、以下费用支付描述错误的是（）A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）B.在评标和合同谈判时，

5、安全生产费用为不可竞争性费用C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】 D14、依法属于国有的士地有()。.A.城市市区的土地B.依法不属于集体所有的荒地C.农村宅基地D.国家建设征收的土地E.自留地【答案】 A15、施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为（ ）个子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】 D16、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】 C17、根据中华人民共和国招标投标法的规定，招标方式

6、分为公开招标和（）。A.工程招标B.邀请招标C.投资招标D.控制招标【答案】 B18、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】 A19、锁脚锚杆安装施工说法不正确的是（ ）。A.应在钢架安装就位后立即施作锁脚锚杆B.安装位置应在钢架连接钢板位置以上100300mmC.采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间D.上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的60%时，方可开挖下一台阶【答案】 D20、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一

7、年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（ ）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】 D21、季节性冻土地区路基施工时，下列（ ）可以在冰冻期施工。A.高速公路的土质路堤B.二级公路的土质路堤C.半填半挖地段D.填挖交界处【答案】 B22、下列属于施工服务过程的是（ ）。A.燃料运输B.生产电力C.机械维修D.材料加工【答案】 A23、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（ ）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作

8、面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】 D24、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。A.40B.30C.20D.10【答案】 B25、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】 A26、以下与桥梁布直和结构有关的主要尺寸和术

9、语名称中描述错误的是（）A.低水位指在枯水季节的最低水位B.高水位指在洪峰季节河流中的最高水位C.设计洪水位指桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的低水位D.对于有支座的桥梁，计算跨径是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离A选项，低水位:枯水季节的最低水位。B选项，高水位:洪峰季节河流中的最高水位。C选项，设计洪水位:桥梁设计中按规定的设计洪水频率计算所得的高水位。D选项，计算跨径:对于有支座的桥梁,是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离;对于拱式桥，是两相邻拱脚截面形心点之间的水平距离。【答案】 C27、施工单位年度施工产值估计为17000万元，需要配备（）名专职安全生产管理人员。A.2B

10、.3C.4D.5【答案】 C28、根据必须招标的工程项目规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万C.施工单项合同估算价为人民币360万.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万29、【答案】 A30、某企业于年初向银行借款1000万元，其年名义利率为12%，若按月复利计息，则该年第3季度末价款本利和与年有效利率分别为（ ）。A.1093.7和12.68%B.1093.7和12.55%C.1092.7和12.68%D.1092.7和12.55%【答案】 A31、按

11、矿料级配分类，属于开级配沥青混合料的是（ ）。A.SMAB.AMC.AC-16D.OGFC【答案】 D32、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】 A33、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.00C.29.63D.32.00【答

12、案】 D34、关于抛石挤淤的说法不正确的是（ ）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】 C35、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。A.项目经理B.安全总监C.副经理D.总工程师【答案】 A36、（ ）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B

13、.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】 A37、溶洞是（ ）现象的一种。A.岩堆B.滑坡C.岩溶D.岩爆【答案】 C38、某工程有5个施工过程，划分为6个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（ ）d。A.50B.55C.57D.60【答案】 C39、节点时间参数是以节点为对象计算的。节点是工序的连接点，表示其前面工作的结束和后面工作的开始，所以节点时间参数是工作持续时间的开始或结束时刻的瞬间。下列选项为节点时间参数的是（ ）。A.节点的最早必须实现时间B.节点的最迟实现时间C.节点的最早可能实现时间D.节点的最早实现时

14、间【答案】 C40、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B41、斜拉桥施工过程中要选择完善的施工工艺，对每个环节进行精确的计算、检测，确保施工合理、施工工艺正确，保证桥梁的（ ）。A.施工进度符合要求B.工程造价控制在一定范围C.工程质量和结构安全D.按期完工【答案】 C42、未经（ ）签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。A.监理工程师B.项目经理C.项目总工程师D.总监理工程师【答案】 D43、在提高产品或作业价值的主要途径中，（ ）是最理想的提高价值的途径。

15、A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】 A44、下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】 C45、明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水盲管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于（ ）。A.设计强度的60%B.设计强度的75%C.设计强度的80%D.设计强度【答案】 B46、对于（ ），事故单位应按照职责分工立即组织整改，确保及时进行治理。A.一般事故隐患B.较大事故隐患C.重大事故隐患

16、D.特大事故隐患【答案】 A47、石砌防护构造物主要起（ ）作用，以防止冲刷和风化。A.防护B.隔离C.排水D.支撑【答案】 B48、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、木桥是按（）来划分的。A.主要承重结构所用的材料B.使用性质C.承重构件受力体系D.跨越障碍的性质【答案】 A49、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。A.工程变更B.价格调整C.工期调整D.进度款结算【答案】 B50、隧道开工前，施工单位应编制施工组

17、织设计，并做好施工准备和组织落实工作。监理机构应组织审核，由（ ）负责审批。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.总监理工程师D.监理单位负责人【答案】 C51、郑良县拟新建一造纸厂，因建成后的造纸厂将排出有机毒液，排放时可能会影响周围环境，造纸厂筹建人员中有人建议先征得县环保部门同意,有人则认为“此造纸厂的建设已征得项目主管部门同意，没有必要再通过环保部门认可”。据此，请回答下列题。A.防治污染的设施必须与主体工程同时设计B.防治污染的设施必须与主体工程同时施工C.防治污染的设施必须与主体工程同时投产使用D.防治污染的设施必须与主体工程同时检验维修【答案】 A52、公路工程施工监理规范

18、（JTG G10-2016)第6.0.7条规定，监理机构应参加（ ）组织的竣工验收， 提交监理工作报告和工程监理资料，配合竣工验收检查。A.建设单位B.施工总承包单位C.城建档案馆D.工程质量监督机构【答案】 A53、双车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，单车道施工便道的宽度宜不小于（ ）m，并宜设置错车道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】 C54、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】 A55、可使用粉煤灰填

19、筑的路堤的是（ ）。A.一级公路下路床B.二级公路上路床C.二级公路下路床D.一级公路上路床【答案】 C56、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数Vi1，则说明（ ）。A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能C.评价对象的功能水平应提高D.功能现实成本大于功能评价值【答案】 B57、隧道施工测量时，当洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近20m范围内的气体浓度，小于（）时方可进行测量作业。A.0.5%B.1%C.2%D.3%【答案】 A58、工程监理工作的核心是进行（ ）。A.组织建设B.目标控制C.动态管理D.制定计划【答案】

20、 B59、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。A.1万元以下B.1万元以上2万元以下C.1万元以上3万元以下D.5万元以下【答案】 B60、为了实现对进度的有效控制，监理工程师采取的经济措施是（）。A.建议建设单位与施工单位协商，对非施工单位原因造成的应急赶工给予合理的赶工费用B.督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更，监理工程师应严格按照规定程序进行管理D.加强工程延期和索赔管理【答案】 A61、环境影响报告书应当由（ ）编制。A.建设单位B.环境影响评

21、价机构C.环境保护行政主管部门D.具有相应资质的环境影响评价机构【答案】 D62、将6.3785修约到小数后第三位是（ ）。A.6.379B.6.38C.6.378D.6.380【答案】 C63、关于暂列金额，下列说法中正确的是（ ）。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额C.暂列金额不包括以计日工方式支付的金额D.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先是可以确定的【答案】 B64、桥梁拓宽桥面铺装时，对既有桥梁原铺装层的结合面应进行处理，凿除原结构表面的浮浆，使集料外露，形成（ ）自然凹凸粗糙面或采用机械刻

22、槽形成糙面。A.23mmB.34mmC.46mmD.57mm【答案】 C65、当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（ ）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。 A.应力集中B.受力不均C.剪切D.偏压【答案】 D66、按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（ ）。A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间B.根据工期要求确定作业人数和船机台数C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时

23、估计法估计工程项目的持续时间D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】 D67、（）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，对项目平安工地建设负总责。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】 A68、沥青路面纵向裂缝换算为损坏面积时，应该用裂缝长度乘以（ ）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】 B69、隧道爆破应采用（ ）。A.预裂爆破B.光面爆破C.微差爆破D.定向爆破【答案】 B70、根据公路工程标准施工招标文件（2018年版）专用合同条款第10.1条规定:监理人应在（）内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。A.14天B.2

24、4天C.7天D.10天【答案】 A71、路堤填前压实质量控制标准：二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于90% 。三级、四级公路，压实度应不小于（ ）。A.70%B.75%C.80%D.85%【答案】 D72、（ ）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位【答案】 A73、在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（ ）。A.20B.30C.40D.50【答案】 C74、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（ ）的委托，依法承担其建设

25、项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。A.建设单位B.政府监督机构C.施工单位D.设计单位【答案】 A75、生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员（）管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。A.统一B.分工管理C.互带D.分别【答案】 A76、对高速公路和一级公路，密级配沥青混合料的厚度不宜小于公称最大粒径的（ ）。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍【答案】 C77、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（ ）。A.应在滑坡体处于相对稳定

26、的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】 B78、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40B.50C.75D.100【答案】 A79、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（ ）处。A.0B.1C.2D.3【答案】 B80、桥梁中的桥墩和桥台底部的奠基部分称属于（ ）。A.下部结构B.支座C.上部结构D.附属设施【答案】 A81、雨期开挖岩石路基，爆破的炮眼宜（）设置。A.向上倾斜30B.向

27、下倾斜30C.水平D.垂直【答案】 C82、费用支付项目按（ ），可分为清单支付项目和合同支付项目。A.时间分类B.支付内容分类C.工程内容分类D.合同执行情况分类【答案】 B83、某沥青混合料出厂温度为200，属于过度加热，该沥青混合料应（ ）。A.尽快使用B.废弃C.加冷料重新拌和D.冷却后使用【答案】 B84、常用的支座不包括（ ）。A.板式橡胶支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】 D85、对于桥梁工程混凝土配合比设计，高性能混凝土中粗集料其压碎指标应不大于（ ）。A.2%B.3%C.5%D.10%【答案】 D86、设i=10%，现在的1000元等于5年末的（ ）元。A.10

28、00B.1500C.1610.5D.2000【答案】 C87、公路工程项目施工前，（）的职责之一就是申请领取施工许可证。A.设计单位B.建设单位C.施工单位D.监理单位【答案】 B88、采用（ ）的计价模式的招标文件中，招标人可以不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.成本加罚金合同【答案】 A89、土石路堤指用石料含量占总质量（ ）的土石混合材料填筑的路堤。A.30%40%B.30%50%C.30%60%D.30%70%【答案】 D90、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）A.5%B.3%C

29、.2%D.1%【答案】 A91、对于超过一定规模的危大工程，（ ）应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】 C92、总体、年度安全生产费用使用计划收悉后（）天内批复。A.1B.3C.5D.7【答案】 D93、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（ ）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】 D94、以下关于投资回收期的说法错误的是（）A.投资回收期又称投资偿还期B.指建设项目以其每年的净收益抵偿其全部投资所需的时间长度C.投资回

30、收期指标有静态投资回收期及动态投资回收期两种D.投资回收期指标通常指的是静态投资回收期【答案】 D95、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（ ），套帽内活动空隙的长度宜为（ ）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】 A96、拱桥圬工砌体的边角压碎、砌块断裂，干砌石拱桥砌缝张口等，可用（ ）修补。A.混凝土B.水泥砂浆C.水泥浆D.细石混凝土【答案】 B97、净现金流量的表达正确的是（）。A.CIt=CFt-COtB.CIt=COt-CFtC.CFt=CIt-COtD

31、.CFt=COt-CIt【答案】 C98、水下混凝土应采用导管法灌注。单元槽段长度小于（ ）时，可采用1根导管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】 B99、施工安全风险评估工作费用应在项目（ ）中列支。A.管理费B.措施费C.安全生产费用D.规费【答案】 C100、某工程有5个施工过程，分4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。则流水施工工期为（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】 C101、（ ）是控制工程费用的有效手段。A.经济措施与合同措施相结合B.合同措施与技术措施相结合C.经济措施与技术措施相结合D.组织措施与合同措施相结合【答案】 C二 , 多选题 (共

32、100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)102、路基工程常见质量问题有（ ）。A.路堤沉陷B.路基边坡塌方C.路基沿坡面滑动开裂D.特殊地质水文情况的毁坏E.路基沉降【答案】 ABCD103、下列属于桥梁基础中浅基础的是（ ）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】 ABD104、在价值工程中功能的分类按其重要程度，可以分为（）。A.必要功能B.使用功能C.基本功能D.过剩功能E.辅助功能【答案】 C105、网络计划中，工作总时差、自由时差及相邻两项工作之间的时间间隔之间的关系是（ ）。A.工作的总时差一定不会超过其相应的自由时差B.工作的总时差一

33、定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔C.工作的自由时差一定不会超过该工作与其紧后工作之间的时间间隔D.工作的自由时差不可能超过总时差E.工作的自由时差，有可能超过或等于总时差【答案】 CD106、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列情形中不得使用基桩人工挖孔工艺的有（ ）。A.地下水丰富B.孔内空气稀薄C.软弱土层D.机械成孔设备可以达到E.机械成孔设备不能达到【答案】 ACD107、关于台阶法开挖施工说法正确的是（ ）。A.用两台阶法或三台阶法，台阶数量不宜多于3个B.台阶开挖高度宜为2.53.5mC.对于上台阶开挖，每循环进尺，级围岩宜不大于3mD.对于上台

34、阶开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距E.下台阶左右侧开挖宜同时开挖【答案】 ABCD108、关于模板、支架和拱架拆除的说法，正确的有（ ）。A.非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时拆除B.芯模和预留孔道内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时才可拔除C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，才可拆除D.对预应力混凝土结构，其侧模应在预应力钢束张拉后拆除E.对预应力混凝土结构，其底模及支架应在结构建立预应力前可拆除【答案】 ABC109、下列不属于进行试验路段的主要目的的是（ ）。A.确定松铺厚度B.确定土

35、质情况C.确定压实工艺D.确定压路机型号E.确定弃土位置【答案】 B110、下列关于人民法院与其他组织之间的受案范围理解正确的有：()A.某市A区张某和李某因宅基地纠纷，张某向A区人民调解委员会申请调解，而李某不同意调解，向A区人民法院起诉，因为张某向A区人民调解委员会申请调解在先，对于李某的起诉，A区法院不应当受理B.北京市海淀区刘某与孔某因为履行合同发生争议，刘某按照合同中的仲裁条款向北京市仲裁委员会申请仲裁，而孔某怕仲裁对自己不利而向海淀区法院起诉，海淀区法院对于本案不应受理C.胡某就职于广东省番禺区某高新科技公司，因工资薪酬问题与公司发生争议，胡某向番禺区人民法院起诉，番禺区法院应当受

36、理D.高某与孙某就收养子女问题达成协议，并在协议中约定一旦事后发生争议，由上海市仲裁委员会仲裁，后高某欲解除收养关系而向上海市仲裁委员会申请仲裁，孙某也向上海市某区法院起诉要求宣告仲裁协议无效，对于本案，该区法院可以受理【答案】 BD111、依据公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录，下列情形中不得使用基桩人工挖孔工艺的有（ ）。A.地下水丰富B.孔内空气稀薄C.软弱土层D.机械成孔设备可以达到E.机械成孔设备不能达到【答案】 ACD112、建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（ ）。A.同一施工过程的各施工段上的流水节拍成倍数关系B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作

37、队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段上可连续工作E.施工段之间可能有空闲时间【答案】 BD113、关于桩基础施工质量要求中声测管的说法正确的有（ ）。A.桩长超过40m桩基内宜布置声测管，一般布置45根B.声测管应顺直，弯曲度不大于 5mm/mC.不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭接焊缺陷存在D.声测管内应保证畅通无异物，管底端应封口处理E.声测管可直接固定在钢筋笼内侧上，固定方式可采用焊接或绑扎，固定点距离一般不超过2m【答案】 BC114、双重预防机制是指以（）和（）两种手段相结合的生产安全事故预防机制。A.风险分级管控B.隐患排查治理C.现场应急预案D.综合应急预案E.现场处置方案

38、【答案】 AB115、隧道洞口坍塌的预防措施有（ ）。A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统B.自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖C.清除洞口上方可能滑塌的表土、危石D.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡E.做好压浆工作【答案】 ABCD116、财务费用指施工企业为筹集资金提供投标担保、预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的各种费用，包括（）。A.企业经营期间短期贷款利息净支出B.企业经营期间汇兑净损失C.企业经营期间调剂外汇手续费D.企业经营期间金融机构手续费E.企业经营期间人员增加费用【答案】 ABCD117、下列选项属于安全监理的作用的有（）。A.有利于防止或减少生产

39、安全事故，保障人民群众生命和财产安全B.有利于实现工程投资效益最大化C.有利于提高建设工程安全生产管理水平D.有利于员工工资及时发放E.有利于建设工程安全生产保证机制的形成【答案】 ABC118、以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（）。A.坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m）进行计算C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算D.修补应为裂缝、板角断裂、边角剥落和坑洞等损坏的修复E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m）乘以0.1

40、m影响宽度计算【答案】 BCD119、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（ ）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】 ABCD120、质量监督有（ ）两种。A.企业内部监督B.领导监督C.同行监督D.外部监督E.主管部门监督【答案】 AD121、人民法院作出的除权判决，其效力有：()A.确认票据权利的效力B.宣告票据无效的效力C.作为支付凭证的效力D.强制执行的效力【答案】 BC122、按照马歇尔试验方法确定最佳沥青用量后依据规范或设计要求尚需进行（ ）。A.水稳定性检验B.高温稳定性检验C.低温抗裂性

41、能检验D.钢渣活性检验E.高温抗车辙性能检验【答案】 ABCD123、危险、有害物质和能量失控主要体现在（ ）。A.人的不安全行为B.物的不安全状态C.思想上认识不足D.环境的恶劣E.管理缺陷【答案】 AB124、绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】 AC125、关于施工准备阶段安全监理，监理工程师对专项安全方案的审查内容包括（）。A.程序性审查B.符合性审查C.针对性审查D.强制性审查E.条件性审查【答案】 ABC126、企业管理费包括（）。

42、A.基本费用B.主副食运费补贴C.职工探亲路费D.职工婚.丧.嫁.娶补贴E.财务费用【答案】 ABC127、工程质量评定等级分为（ ）。A.优秀B.良好C.合格D.一般E.不合格【答案】 C128、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（ ）。A.编制本单位应急预案B.编制本单位应急工作资金预算草案C.为项目施工单位提供预测信息D.审批施工单位报送的安全专项施工方案E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】 ABC129、下面说法中，不正确的是（ ）。A.正式工程应与批准的试验路段统同一标准B.铺设试验路段一段长约50-100mC.为了方便沥青运输车清理，车槽表面可撒有机物D.过度加热的混合料可适当冷却后使用E.为消除纵向接缝，应采用全路摊铺【答案】 BCD130、宽阔水域和海上桥涵工程的卫星定位测量平面控制网宜分为4个等级，（ ）宜由勘察设计单位布设。A.首级网B.首级加密网C.一级加密网D.二级加密网E.三级加密网【答案】 AB131、关于施工便道的相关规定，下列选项中正确的有（）。A.双车道施工便道宽度不宜小于6.5mB.单车道施工便道宽度不宜小于6.5mC.单车道施工便道宽度不宜小于4.5m，并宜设置错车道D.错车道路段的施工便道宽度不宜小于6.5m，有效长度不宜小于20mE.施工便道应根据