《工程招投标与合同管理》项目四--建设工程施工合同与管理.pptx

《《工程招投标与合同管理》项目四--建设工程施工合同与管理.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《工程招投标与合同管理》项目四--建设工程施工合同与管理.pptx（67页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程招投标与合同管理项目四项目四 建设工程施工合同与管理建设工程施工合同与管理目 录CONTENTS建设工程施工合同建设工程施工合同管理建设工程施工合同的争议与解除01章节 PART建设工程施工合同建设工程施工合同的概念建设工程施工合同的类型建设工程施工合同的选择建设工程施工合同的内容建设工程施工合同（示范文本）案例引入 某工程概算获批准后，准许招标。工程项目采用公开招标的形式，招标文件中明确指出，工程施工合同按总价合同承包。经过招标、投标、评标等程序后，甲企业最终中标。签订合同时，甲企业认为自身对施工现场熟悉、工程结构简单，且工期不到1年，市场材料价格不会有太大变化，最终接受招标人采用固定总

2、价工程施工合同的要求。经过谈判协商，确定合同价为700万元。案例引入 请思考：（1）甲企业为何考虑了“施工现场、工程结构、工期、材料市场价格”等因素较为有利后，才接受了招标人采用固定总价合同的要求？（2）按计价方式的不同，建设工程施工合同的类型有哪些？（3）作为承包人，对于施工现场环境复杂、工程结构复杂、工期较长（超过1年）的工程项目，是否可以接受固定总价合同？若不能接受，可采用哪种合同类型？（4）你认为什么类型的合同风险分担最合理？1.1 建设工程施工合同的概念 根据中华人民共和国合同法（以下简称合同法）中第二条规定：“合同法中所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民

3、事权利义务关系的协议。”（一）合同的概念1.1 建设工程施工合同的概念 建设工程合同是指在工程建设过程中，发包方与承包方依法订立的、明确双方权利与义务关系的协议。通常，建设工程合同包括建设工程勘探合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三种。（二）建设工程合同的概念1.1 建设工程施工合同的概念 建设工程施工合同是发包人与承包人就完成商定的施工工程，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同是工程质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。（三）建设工程施工合同的概念1.2 建设工程施工合同的类型 建设工程施工合同按施工种类的不同，可分为建筑施工合同、设备安装施工合同、装饰装修及房屋修缮施工合同

4、等；按承包单位数量的不同，可分为总承包施工合同、分别承包施工合同和分包施工合同；按合同计价方式的不同，可分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同等。建设工程施工合同的类型1.2 建设工程施工合同的类型1）固定总价合同2）可调总价合同（一）总价合同1.2 建设工程施工合同的类型1）固定单价合同2）可调单价合同（二）单价合同1.2 建设工程施工合同的类型 成本加酬金合同是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金的合同。成本加酬金合同有多种形式，主要有成本加固定费用合同、成本加定比费用合同、成本加奖金合同、成本加保证最大酬金合同等。（三）成本加酬金合同1.3 建设工程施

5、工合同的选择（4）项目单项工程的明确程度。（5）项目准备时间的长短。（6）项目的外部环境因素。建设工程施工合同选择（1）项目规模和工期长短。（2）项目的竞争情况。（3）项目的复杂程度。1.4 建设工程施工合同的内容 合同法第二百七十五条规定：“施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。”施工合同的内容1.5 建设工程施工合同（示范文本）-（1）示范文本的组成 合同协议书是示范文本中的总纲性文件，共计13条，分别为工程概况、合同工期、质量标准、签

6、约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺、词语含义、签订时间、签订地点、补充协议、合同生效、合同份数。（一）合同协议书1.5 建设工程施工合同（示范文本）-（1）示范文本的组成 通用合同条款是合同当事人根据建筑法合同法等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款1.5 建设工程施工合同（示范文本）-（1）示范文本的组成 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。（三）专用合同条款1.5

7、 建设工程施工合同（示范文本）-（1）示范文本的组成 示范文本的附件是对施工合同当事人权利义务的进一步明确，并且使得施工当事人的有关工作一目了然，便于执行和管理。（四）附件1.5 建设工程施工合同（示范文本）-（2）合同文件的组成 （1）中标通知书（如果有）。（2）投标函及投标函附录（如果有）。（3）专用合同条款及其附件。（4）通用合同条款。（5）技术标准和要求。合同文件组成1.5 建设工程施工合同（示范文本）-（2）合同文件的组成 （6）图纸。（7）已标价工程量清单或预算书。（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件的组成部分。合同文件组成案例分析 （1）因

8、为固定总价合同需承包人承担履行合同的全部风险，只有在考虑了工程的各项条件有利后（工程结构简单、工期短等），判断工程风险较低，才可接受采用固定总价合同类型。（2）按计价方式的不同，建设工程施工合同可分为总价合同、单价合同和其他形式合同。（3）通常不能接受固定总价合同。作为承包人最好争取采用成本加酬金合同，次之选择单价合同。（4）单价合同。无论工程复杂情况如何、工程量计算是否准确、工期长短如何，单价合同都可避免、降低双方的风险。02章节 PART建设工程施工合同管理建设工程施工合同管理的概述工程施工质量的管理工程施工进度的管理合同中有关工程价款的管理案例引入 某小区建设地原为农田，按设计要求在建设

9、时，地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.00 m处。为此，招标单位在水通、电通、道路通和场地平整的“三通一平”阶段委托土方施工公司清除耕植土产，再用好土回填压实至设计标高。招标文件中指出，建设工程施工单位无须再考虑清除耕植土的问题。然而，施工单位开工后，在挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽然已经达到设计标高，但未见老土，且在基础和场地范围内，仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。案例引入 请思考：（1）在工程施工中，遇到地基条件与原设计所依据的地质条件资料不符时，承包人应该怎么办？（2）根据修改的设计图纸，基础开挖要加深加大。为此，承包人提出变更工程价格和延长工期的要求

10、。请问承包人的要求是否合理？为什么？（3）对合同中未规定的承包人义务，合同实施过程又必须进行的工作，你认为应如何处理？2.1 建设工程施工合同管理的概述 建设工程施工合同管理是指各级工商行政管理机关、建设行政主管机关、金融机构工程发包单位、监理单位、承包单位等，依据法律、行政法规、规章制度，采用法律和行政手段，对建设工程施工合同关系进行组织、指导、协调及监督，保护合同当事人的合法权益，调解合同纠纷，防止和制裁违法行为，保证合同法规贯彻实施等一系列法定活动。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题1）遭受不可抗力事件方的工作2）不可抗力导致的后果及损失承担3）不可抗力解除合同（一）不可抗力2.

11、1 建设工程施工合同管理的概述常见问题1）分包的一般规定2）分包的确定3）分包合同价款4）分包合同权益的转让（二）工程分包2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题-（3）保险除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险和安装工程一切险。若发包人委托承包人投保，投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。（1）（2）（3）发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。承包人用依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合

12、同聘请的第三方依法参加工伤保险。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题-（3）保险发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，具体事项由合同当事人在专用合同条款中约定。（4）（5）（6）除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并保证按保险合同条款要求持续投保。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题-（3）保险合同当事人应及时向另一方当事人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。（7）2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题123（四）担保除专用合同条款另有规定外，发包

13、人要求承包人提供履约担保时，发包人应当向承包人提供支付担保。发包人向承包人提供工程支付担保，按合同约定支付价款及履行合同约定的其他义务。承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题1）发包人的义务（1）提供施工现场、施工条件和基础资料。（2）提供资金来源证明及支付担保。（3）支付合同价款。（4）组织竣工验收。（5）现场统一管理协议。（五）合同双方的义务2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题 1）承包人的义务 （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承

14、担保修义务。（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题 （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。（6）按环境保护约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。（7）按安全文明施工条约定采取施工安全措施，确

15、保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。2.1 建设工程施工合同管理的概述常见问题 （8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人。（10）应履行的其他义务。2.2 工程施工质量的管理1）发包人供应材料与工程设备2）承包人采购材料与工程设备（一）对材料和设备的质量控制2.2 工程施工质量的管理1）质量要求2）质量保证措施3）隐蔽工程检查4）不合格工程的处理5）质量争

16、议检测（二）工程质量标准及质量检验2.3 工程施工进度的管理-（1）施工组织设计（1）施工方案。（2）施工现场平面布置图。（3）施工进度计划和保证措施。（4）劳动力及材料供应计划。（5）施工机械设备的选用。（6）质量保证体系及措施。（7）安全生产、文明施工措施。（8）环境保护、成本控制措施。（9）合同当事人约定的其他内容。（一）施工组织设计的内容2.3 工程施工进度的管理-（1）施工组织设计 除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人

17、收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。（二）施工组织设计的提交和修改2.3 工程施工进度的管理-（2）施工进度计划 承包人应按照施工组织设计约定，提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，并经发包人批准后实施。（一）施工进度计划的编制2.3 工程施工进度的管理-（2）施工进度计划 除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。（二）施工进度计划的修订2.3 工程施工进度的管理-（

18、3）开工 除专用合同条款另有约定外，承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。（一）准备开工2.3 工程施工进度的管理-（3）开工 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可，然后经发包人同意，由监理人在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知。工期自开工通知中载明的开工日期起算。（二）开工通知2.3 工程施工进度的管理-（4）测量放线除专用合同条款另有约定外，发包人应在不得晚于开工通知中载明的开工日期前7天通过监理

19、人向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其书面资料。（1）（2）（3）承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线、水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。2.3 工程施工进度的管理-（5）工期延误1）因发包人原因导致工期延误2）因承包人原因导致工期延误2.3 工程施工进度的管理-（6）不利物质条件 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件和非自然的物质障碍和污染物等，包括地表以下物质条件和水文条件以及专

20、用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。2.3 工程施工进度的管理-（7）异常恶劣的气候条件 异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣气候条件的具体情形。2.3 工程施工进度的管理-（8）暂停施工1）因发包人原因引起的暂停施工2）因承包人原因引起的暂停施工3）指示暂停施工4）紧急情况下的暂停施工5）暂停施工后的复工6）暂停施工的持续时间7）暂停施工期间的工程照管8）暂停施工的措施2.3 工程施工进度的管理-（9）提前竣工（2）（1）发包人要求承

21、包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。2.4 合同中有关工程价款的管理1）预付工程款的数额2）预付工程款的拨付3）预付工程款的扣回（一）工程预付款2.4 合同中有关工程价款的管理（二）安全文明施工费（1）发包人应在工程开工后的28日内，预付不低于当年施工进度计划安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

22、（2）安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。（4）发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付。（3）承包人经发包人同意，采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。2.4 合同中有关工程价款的管理1）工程量的确定2）工程进度款的支付（三）工程进度款2.4 合同中有关工程价款的管理1）市场价格波动引起的调整2）法律变化引起的调整（四）合同价款调整2.4 合同中有关工程价款的管理123l竣工结算申请l竣工结算审核l最终结清（五）竣工结算案例分析 （1）发生这种情况时，承包人可采取下列办法。根据示范文本的规定，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地

23、质资料不符时，承包人应及时通知发包人，要求对原设计进行变更。在示范文本规定的时限内，向发包人提出设计变更价款和工期顺延的要求，发包人如同意则调整合同；如不同意，则应由发包人在合同规定的时限内，通如承包人就变更价格协商。协商一致后再修改合同。若协商不一致，则按工程承包合同纠纷处理方式解决。案例分析 （2）承包人的要求合理。因为工程地质条件的变化，不是一个有经验的承包人能够合理预见的，属于发包人风险，基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。（3）一般情况下，可按工程变更处理。其处理程序参见问题（1）答案中的第点，也可另行委托其他施工单位施工。03章节 PART建设工程施工合同的争议与解除建设工程施

24、工合同的争议建设工程施工合同的解除案例引入 某建筑公司与某学校签订建设工程施工合同，明确承包人（建筑公司）保质、保量、保工期完成发包人（学校）的学生宿舍楼施工任务。工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工报告。发包人认为工程质量好，双方合作愉快，为不影响开学学生入住，没有组织验收而直接投入使用。但在使用中发现存在质量问题，遂要求承包人修理。承包人则认为工程未经验收便提前使用，出现质量问题，承包人不再承担责任。案例引入 请思考：（1）你认为该质量问题的责任该由谁来承担？（2）工程未经验收，发包人提前使用，可否视为工程已交付，承包人不再承担责任？（3）如果工程现场有发包人聘任的监理工程师，出现上述问题

25、应如何处理？监理工程师是否承担一定责任？（4）发生上述问题，承包人的保修责任应如何履行？3.1 建设工程施工合同的争议 和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。（一）和解3.1 建设工程施工合同的争议 调解是指当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决合同纠纷的方法。（二）调解3.1 建设工程施工合同的争议123l争议评审小组的确

26、定l争议评审小组的决定l争议评审小组决定的效力（三）争议评审3.1 建设工程施工合同的争议 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议。（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院起诉。（四）仲裁或诉讼3.2 建设工程施工合同的解除1）协商解除合同2）发生不可抗力时解除合同3）当事人违约时解除合同（一）协商解除合同的情况3.2 建设工程施工合同的解除1）发包人违约的责任及付款（1）发包人违约的责任。（2）因发包人违约解除合同后的付款。2）承包人违约的责任及付款（1）承包人违约的责任。（2）因承包人违约解除合同后的处理。（二）解除合同后的责任及付款案例分析 （1）该质量问题的责任由发包人承担。（2）工程未经验收，发包人提前使用可视为发包人已接收该项工程，但不能免除承包人负责保修的责任。（3）监理工程师应及时为发包人和承包人协商解决纠纷，出现质量问题属于监理工程师履行职责失职，应依据监理合同承担责任。（4）承包人的保修责任，应依据建设工程保修规定履行。（5）发包人和承包人可通过协商调解及合同条款规定去仲裁或诉讼。谢谢观看