2022年四川省设备监理师之设备监理合同评估题库a4版可打印.docx

《2022年四川省设备监理师之设备监理合同评估题库a4版可打印.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年四川省设备监理师之设备监理合同评估题库a4版可打印.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、设备监理师之设备监理合同题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、行政纠纷的处理方式不包括( )。A.听证B.复议C.和解D.诉讼【答案】 C2、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括( )。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】 D3、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】 C4、根据合同法，因技术进口合同争议提起诉讼的期限为( )年。A.4B.3C.2D.1【答案】 A5、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件，工程的照管责任由承包商转移

2、至业主的时间是( )之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】 B6、FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指( )。A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】 B7、检核表的核心思想是( )。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理

3、性D.完整描述事件的全过程【答案】 B8、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自( )之日起承担标的物毁损、灭失的风险。A.合同成立B.合同签订C.合同生效D.违反约定【答案】 D9、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是( )。A.班组长B.监理工程师C.本单位负责人D.总监理工程师【答案】 C10、根据安全生产法的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是( )。A.拒绝执行违章指挥B.拒绝冒险作业C.检举危害生命安全的行为D.严格遵守安全操作规程【答案】 D11、设备工程合同生效后，设

4、备工程合同的变更，( )。A.不能出自于业主的要求B.不能出自于承包商的建议C.只能出自于监理工程师的建议D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】 D12、产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。A.民事责任B.行政责任C.经济责任D.刑事责任【答案】 C13、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】 C14、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草

5、案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】 C15、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由( )。A.第三人向定作人负责B.承揽人与第三人共同向定作人负责C.承揽人向定作人负责D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】 C16、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是( )。A.由出卖人负责B.由买受人承担C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】 D17、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的

6、标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A18、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的( )关系。A.社会B.权利义务C.道德D.人际【答案】 B19、债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当( )。A.通知债权人B.经债权人同意C.与第三人约定且经主管部门批准D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】 B20、根据招标投标法，下列项目必须进行招标采购的是( )。A.某新式武器的设计B.地震灾区道路抢修C.部分使用国有投资项目的施工D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】 C21、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主

7、收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是( )。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的23个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】 C22、根据民法通则的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是( )。A.张某因工伤要求损害赔偿B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金C.甲厂购买的机床存在质量缺陷D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】 D23、根据产品质量法，下列情形中，属于“产品缺陷”的是( )。A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准C.产品

8、的结构、配方等方面存在不合理的危险D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】 C24、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得( )的补偿。A.工期延长B.相应费用C.合理利润D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】 D25、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( )万元。A.100B.150C.200D.400【答案】 C26、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是( )。A.设计文件B.业主要求C.承包商文件D.投

9、标书【答案】 B27、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。A.业主B.承包商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】 A28、在( )后，承包商应仔细检查业主要求和定位放线的基础资料，并将发现的任何问题通知工程师。A.收到开工通知B.收到中标通知C.进驻现场D.提供设计文件【答案】 A29、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是( )。A.刑事责任B.瑕疵担保责任C.行政责任D.产品责任【答案】 D30、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于( )。A.投标人相互串通投标

10、B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】 D31、劳动争议仲裁时效期间为( )。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】 C32、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。A.发件人的主营业地B.发件人的经常居住地C.收件人的主营业地D.收件人的经常居住地【答案】 C33、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，仲裁应以( )进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】 D34、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到( )的审查认可。A.业主B.承包

11、商C.设备监理工程师D.总监理工程师【答案】 A35、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】 D36、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为( )。A.驳回上诉，维持原判决B.撤销原判决，发回重审C.裁定一审人民法院再审D.依法改判【答案】 A37、下列有关合同解除的叙述，错误的是( )。A.合同解除包括约定解除和法定解除B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C.当事人协商一致，可以解除合同D.当事

12、人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】 D38、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是( )。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】 D39、保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A.投保人B.受益人C.被保险人D.保险人【答案】 C40、按照招标投标法实施条例的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间

13、是( )之日。A.投标人发出投标文件B.招标人收到投标文件C.提交投标文件截止D.提交投标保证【答案】 C41、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定( )。A.尚无合同关系B.合同没有成立C.合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】 C42、检核表的核心思想是( )。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】 B43、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的(

14、)。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】 C44、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据合同法的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是( )。A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价【答案】 B45、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据

15、题义，下列表述正确的是( )。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】 B46、根据产品质量法的规定，以下说法正确的是( )。A.产品责任的诉讼时效期间为1年B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】 C47、合同法规定，商业广告的内容( )，视为要约。A.包含价格内容的B.符合要约规定的C.详细介绍商品的D.附加了期限的【答案】 B48、按

16、照招标投标法实施条例的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向( )投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】 A49、FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是( )。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】 B50、投标邀请书，是指招标人向( )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。A.3B.5C.7D.9【答案】 A51、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前

17、予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰【答案】 B52、根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是( )。A.全部使用国有资金投资的项目B.部分使用国有资金投资的项目C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目D.使用外国政府贷款的项目【答案】 C53、当工程施工过程中有分包商参与时，应掌握各分包商的HSE管理情况，避免可能发生的不利事件对整个工程的实施和其他人员造成影响的是( )。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】 D54、根据侵权责任法，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从( )时起

18、算。A.产品离开生产者的成品仓库B.发现产品质量问题C.产品造成人身伤害D.受害人投诉【答案】 A55、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】 D56、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由( )承担。A.业主B.工程师C.承包商D.业主和承包商共同【答案】 C57、甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到

19、电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。A.承诺迟延但有效B.承诺迟延且无效C.承诺超期但有效D.承诺超期且无效【答案】 B58、按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人的宅基地使用权C.抵押人拥有的股票D.学校设施【答案】 A59、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的( )天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】 D60、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是( )。A.合同条件B.承包商建议书C.业主要求D.投标函【答案】 D61、下列

20、选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是( )。A.修补质量缺陷B.结算预付款C.设计交底D.裁决合同争端【答案】 A62、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过( )。A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 C63、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是( )。A.民事法律关系B.民事行为C.法律责任D.法律事实【答案】 D64、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括( )。A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识C.商务知识、管理知识和法律知识D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】 A65、在买卖合同中，当

21、事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，( )。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】 A66、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】 D67、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的( )。A.采取补救措施B.赔偿损失C.继续履行D.违约金规则【答案】 C68

22、、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。A.招标文件为准，开标时间后延B.招标文件为准，开标时间不变C.书面解答为准，开标时间后延D.书面解答为准，开标时间不变【答案】 C69、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是( )。A.承包人越级承揽工程B.承包人超越范围承揽工程C.承包人向评标委员行贿中标D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】 D70、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( )。A.对仲裁

23、裁决不服可以再向人民法院起诉B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力C.当事人可以通过调解程序解决合同争议D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】 C71、根据我国招标投标法规定，开标由( )主持，邀请所有投标人参加。A.招标地建设主管部门B.工程项目所在地建设主管部门C.招标人D.招标代理机构【答案】 C72、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是( )。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】 C73、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行

24、业的标准【答案】 A74、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是( )。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】 A75、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。A.返还定金B.抵作合同价款C.双倍返还定金D.继续履行合同【答案】 C76、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是( )。A.视为在竣工试验本应

25、完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】 A77、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据物权法，乙对该汇票的质权自+( )时成立。A.甲将汇票交付于乙B.汇票登记C.甲将汇票提存于公证处D.质押合同签字【答案】 A78、安全生产法确定的安全生产管理方针是( )。A.行业管理、企业负责B.安全为了生产、生产必须安全C.安全第一、人人有责D.安全第一、预防为主【答案】 D79、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得( )。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业

26、的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】 A80、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照( )履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】 B81、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有( )。A.资格预审B.资格后审C.特别审查D.现场踏勘【答案】 A82、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】 B83、设备工程完工后，( )应组织对设备工程项目进行验收。A.业主B.设备监理工程师C.设计人D.承包人【答

27、案】 A84、法定代理终止条件是( )A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人辞去委托D.代理人丧失行为能力【答案】 D85、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是( )。A.工程师B.工程师的助理C.承包商D.分包商【答案】 C86、与指定分包商签订分包合同的当事人是( )。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】 D87、在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是( )。A.国务院B.国家质量监督检验检疫总局C.卫生部D.国家工商总局【答案】 B88、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月2

28、1日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】 C89、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是( )。A.物权关系B.雇佣关系C.债权关系D.产权关系【答案】 C90、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是( )条款。A.不可抗力B.索赔C.风险与保险D.竣工结算【答案】 A91、检核表的核心思想是( )。A.确定事件的逻辑关系B.持续改进C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全过程【答案】 B92、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于(

29、 )规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】 C93、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使( )。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】 A94、根据FIDIC生产设备和设计一施工合同条件的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】 B95、按照FIDIC新黄皮书的规定，如果在业主接收整个设备工程或单位工程后进行竣工后试验，确定

30、可以开始试验日期的是( )。A.工程师B.工程师代表C.承包商D.业主【答案】 D96、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在( )日内，予以退还投标保证金。A.开标后30B.完成评标后15C.发出中标通知书30D.签订施工合同5【答案】 D97、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，( )。A.觉察到该不可抗力事件的14天内B.该不可抗力事件发生的14天内C.觉察到该不可抗力事件的28天内D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】 A98、根据建设工程安全生产管理条例，下列选项中，属于施工单位

31、应采取的安全措施的是( )。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取爆破物品使用许可证D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】 B99、业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】 D100、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于( )。A.可撤销合同B.附期限合同C.

32、附条件合同D.无效合同【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、当权利人的物权受到他人侵犯时，权利人可以行使的权利包括( )。A.请求确认物权B.请求恢复原状C.请求支付违约金D.请求赔偿损失E.请求排除妨碍【答案】 ABD102、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，属于不可抗力的情况有( )。A.国家间的战争B.工程所在国的内乱或内战C.承包商人员引起的骚乱、罢工D.非承包商使用或造成的军火、爆炸、辐射、污染E.不利的气候条件【答案】 ABD103、下列关于设备工程监理服务合同中委托人的叙述，正确的有( )。A.设备工程项目由原有企业投资的，原有

33、企业是委托人B.设备工程项目由多方投资的，其投资实体是委托人C.设备工程项目由政府单一投资的，其设立的公司是委托人D.委托人只负责项目筹资、项目建设E.设备工程项目由多方投资的，投资方设立的无限责任公司是委托人【答案】 ABC104、按照劳动保护的相关规定，用人单位应当对( )定期进行健康检查。A.从事危险作业的劳动者B.女职工C.未成年工D.从事特种作业的劳动者E.从事有职业危害作业的劳动者【答案】 C105、业主要保证现场的( )配合承包商工作。A.工程师B.工程师的助理C.工程师雇用的其他职员D.业主指定的分包商E.业主雇用的其他承包商【答案】 ABC106、选择谈判小组成员一般要考虑的

34、方面有( )。A.敏捷清晰的思维推理能力B.专业特长C.各专业知识有机整合D.谈判小组的人员数量E.表达与传递信息的能力【答案】 BCD107、属于设备工程合同变更的情况有( )。A.业主的变更要求B.承包商提出的变更建议，并经业主批准C.业主提出的变更建议，并经承包商批准D.承包商管理制度调整E.政府领导的决定【答案】 AB108、资格预审的目的有( )。A.防止投标人之间串通B.确保获得最优报价C.确保投标人具有履行合同的能力D.防止投标人骗取中标E.确保招标具有一定的竞争性【答案】 C109、根据劳动合同法的规定，劳动合同类型有( )。A.固定期限劳动合同B.长期性劳动合同C.无固定期限

35、劳动合同D.时限性劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同【答案】 AC110、按照担保法的规定，下列选项正确的是( )。A.债权人和保证人订立书面保证合同后，当债务人不履行债务时，由保证人按照约定履行债务或者承担责任B.所有抵押合同均自签订之日起生效C.留置是债权人按照合同约定占有债务人或第三人的动产D.质押包括动产质押和不动产质押E.定金应以书面形式约定，定金数额最高不得超过主合同标的额的20%【答案】 A111、设备工程合同履行阶段的期中付款包括( )。A.预付款B.进度付款C.竣工结算款D.最终付款E.材料、设备付款【答案】 ABC112、合同文档管理的主要内容有( )。A.建立

36、合同文档管理制度B.分析、改进合同条款C.妥善分类、保存和使用合同文档D.及时审核和接收承包商提交的竣工文档E.整理和编制整个设备工程的竣工资料并归档【答案】 ACD113、非正常终止设备工程合同的情形有( )。A.由业主终止B.由承包商终止C.因不可抗力终止D.根据法律终止E.因结清证明生效终止【答案】 ABCD114、承包商的人员实施( )行为的，工程师有权要求承包商撤换相应人员。A.质量检验员工作不认真，玩忽职守B.作业人员坚持冒险作业C.现场管理人员指挥作业人员装运临时工程D.作业组长要求作业人员带伤带病坚持工作E.捕杀当地野生保护动物【答案】 ABD115、设备工程合同履行中，承包商

37、提交工程师审核的承包商文件包括( )。A.操作和维修手册B.合同规定的竣工文件C.质量管理内审文件D.指定分包商的资质文件E.业主要求中规定的技术文件【答案】 AB116、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有( )。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】 ABCD117、承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同，下列合同属于承揽合同的有( )。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.测试合同E.互易合同【答案】 ABCD118、地方政府部门造成的工程中断，承包商有

38、权延长工期的条件有( )。A.业主未将地方政府部门制定的新规定告知承包商B.承包商已经采取措施，仍不能避免工程延误C.承包商已经遵守了地方政府部门制定的程序D.地方政府的行为延误或干扰了承包商的工作E.承包商无法提前预见此类延误或中断【答案】 CD119、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括( )。A.完善合同条款B.认真审核索赔报告C.反驳承包商的索赔D.加强监督管理E.提供全面服务【答案】 AD120、委托合同与委托代理合同的区别在于：委托事项可以是( )行为。A.事件B.法律事实C.法律行为D.事实行为E.行政行为【答案】 CD121、业主的设备工程合同总体策划的内容包括( )

39、。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】 BCD122、招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【答案】 BD123、结清证明的生效条件有( )。A.承包商已经完成全部合同义务B.工程师已经确认最终的结算金额C.收到业主退还的履约保证D.业主已经支付最

40、终付款证书中指明的应付金额E.工程师签发了最终付款证书【答案】 CD124、合同法规定，有( )情形之一的，合同终止。A.债权人免除债务B.债务相互抵销C.债务依法提存D.债权合法转让E.债务已按约定履行【答案】 ABC125、承包商以“业主实质上未能履行合同义务”为由提出终止合同的通知生效后，业主的义务和责任有( )。A.应迅速将履约保证退还给承包商B.应按照合同规定，向承包商支付其应得的款项C.应尽快确定已经完成的工程、货物和承包商文件的价值D.应支付此类终止所导致的承包商的利润损失和其他损失E.退还全部保留金【答案】 ABD126、在设备工程安装合同中，如果由采购方负责设备安装调试，则发

41、包人的职责包括( )。A.指导安装调试B.办理土地征用C.处理设备的质量问题D.参加试车和验收试验E.办理停水、停电等所需证件【答案】 B127、基于现场保安，承包商可以允许进入现场的经授权的人员有( )。A.承包商人员B.业主人员C.工程师通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员D.业主通知承包商允许进入现场的其他承包商的人员E.政府主管部门的监督检查人员【答案】 ABCD128、承包商以“业主实质上未能履行合同义务”为由提出终止合同的通知生效后，业主的义务和责任有( )。A.应迅速将履约保证退还给承包商B.应按照合同规定，向承包商支付其应得的款项C.应尽快确定已经完成的工程、货物和承包商文

42、件的价值D.应支付此类终止所导致的承包商的利润损失和其他损失E.退还全部保留金【答案】 ABD129、评标过程中，初步评审的主要内容包括( )。A.投标人的合格性B.投标担保C.资格证明文件D.业绩E.报价的合理性【答案】 ABCD130、中标人按照约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )工作分包给他人完成。A.全部B.部分C.部分非主体D.非关键E.总价款三分之一以下的【答案】 CD131、安全生产法中“三同时”制度是指( )。A.同时安全培训B.同时资金投入C.同时设计D.同时施工E.同时投入生产和使用【答案】 CD132、按照我国民法通则的规定，无权代理的表现形式有( )。A.无代理权人以他人名义实施的代理行为B.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施的代理行为C.代理人超越代理权限实施代理的行为D.代理人代理权终止后实施的代理行为E.代理人与第三人恶意串通的代理行为【答案】 ACD133、按照我国合同法的规定，下列陈述中，属于对要约内容的实质性变更的有( )。A.有关合同标的数量变更B.有关合同履行期限的变更C.对要约内容作出某些一般性补充D.对要约内容作出某些限制E.对要约内容增加有建议性条款【答案】 AB134、下列产品中，实行工业产品生产许可证制度的有( )。A.工作服B.电力铁塔C