2022年山东省监理工程师之合同管理高分通关考试题库含解析答案.docx

《2022年山东省监理工程师之合同管理高分通关考试题库含解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山东省监理工程师之合同管理高分通关考试题库含解析答案.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。A.1B.2C.3D.4【答案】 B2、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（ ）。A.7B.14C.21D.28【答案】 C3、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应

2、当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】 D4、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以【答案】 A5、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（ ）。A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加D.

3、开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】 B6、招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()A.返还所有投标人的投标保函B.要求所有投标人延长投标保函有效期C.要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期D.要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期【答案】 B7、下列合同计价方式中，最不利于业主投资控制，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 D8、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指

4、出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】 A9、根据标准设计施工总承包合同，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。A.异常恶劣的气候条件B.不可预见的物质条件C.监理人的指示错误D.发包人提供的材料提前交货【答案】 C10、门顶弹簧(缓冲器)不适用

5、于以下哪种？( )A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门【答案】 C11、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押物只能由债务人提供B.正在建造的建筑物可用于抵押C.提单可用于抵押D.抵押物应当转移占有【答案】 B12、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（ ）。A.投标函附录B.技术标准和要求C.承包人建议书D.通用合同条款【答案】 C13、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。A.15天或14天B.15天或10天C.25天D.10天【答案】 A14、根据标准材料采购合同的规定，

6、买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。A.7日，3日B.28日，3日C.3个月，7日D.6个月，7日【答案】 C15、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意， 并应在更换（ ）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.28D.32【答案】 B16、关于投标保证金的递交说法错误的是（ ）。A.不作为其投标文件的组成部分B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递

7、交【答案】 A17、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）A.详细评审B.初步评审C.综合评估法D.最低评标价法【答案】 D18、下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（ ）。A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】 D19、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()A.

8、留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】 B20、勘察设计招标文件内容不包括（）A.评标办法B.投标人须知C.合同条款及格式D.技术经济指标要求【答案】 D21、（2018年真题）根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。A.暂列金额未包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C22、根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一

9、天将资料提交发包人C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】 A23、招标投标法实施条例规定，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从（ ）之日起算。A.发售招标文件B.发出中标通知书C.提交投标文件的截止D.评标结束【答案】 C24、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】 D25、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与

10、“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】 C26、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】 A27、(2016年真题)根据标准施工合同，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】 A28、甲施工企业获知自

11、己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。根据合同法，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C29、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（ ）。A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定

12、给予赔偿B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务【答案】 B30、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】 C31、施工合同履约保证的金额一般是（ ）。A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%B.履约银行保函额度是合同价格的10%C.履约担保书担保额度是合同价格的3%D.履约担保书担保

13、额度是合同价格的15%【答案】 B32、下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提【答案】 B33、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7【答案】 D34、根据担保法，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】 A35、在建设工程中，建设实施过程的内在规律是（）。A.先勘察.后设计.再施工B.先设计.后勘察.再施工C.

14、先施工.后设计.再勘察D.先勘察.后施工.再设计【答案】 A36、 根据施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】 C37、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性【答

15、案】 B38、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（ ）。A.专用合同条件通用合同条件合同协议书投标书明细表业主要求B.专用合同条件通用合同条件合同协议书明细表业主要求投标书C.合同协议书专用合同条件业主要求明细表通用合同条件投标书D.合同协议书专用合同条件通用合同条件业主要求明细表投标书【答案】 D39、承包人未能按照合同计划完成工作时，监理人要求采取措施加快进度，此时承包人( )。A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿【答案】 D40、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂

16、停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工【答案】 A41、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。A.合同协议书B.专用条款C.通用合同条款D.发包人要求【答案】 D42、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人C

17、.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】 C43、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】 C44、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。【相关知识点新教材已删除】A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地【答案】 D45、通用条款

18、规定的费用是指（ ）A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本【答案】 A46、在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B.发包人应在专用条款约定的期限内批复C.批准的计划作为“合同进度计划”D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】 C47、下列属于安全运动条件的是（）。A.身体不适时要休息B.一开始不要做剧烈的运动C.水分的补给充足D.饿了也要坚持运动E.可以长时间进行室内运动【答案

19、】 A48、根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】 B49、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A.货样买卖属于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】 B50、根据设计施工总承包合同，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A.

20、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B.发包人分包工作需要征得监理人同意C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】 B51、根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。A.承包人向监理人提出监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出监理人向发包人报告发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出发包人与监理人协商监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出发包人

21、通知监理人监理人向承包人发出变更指示【答案】 A52、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员【答案】 A53、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】 C54、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担

22、费用D.承包人办理申报手续并承担费用【答案】 D55、不能成为合同保证人的是（ ）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.以公益为目的的学校【答案】 D56、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.必须通过公开招标方式B.必须通知邀请招标方式C.可以不通过招标方式D.只能通过协议方式【答案】 C57、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C.诉讼解决合同争议D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲

23、裁的程序解决争议【答案】 B58、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务【答案】 C59、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（ ）。A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过【答案】 D60

24、、九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。A.合同协议书中标通知书设计费用清单专用合同条款通用合同条款B.设计费用清单合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款C.合同协议书中标通知书专用合同条款通用合同条款设计费用清单D.中标通知书合同协议书通用合同条款专用合同条款设计费用清单【答案】 C61、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人【答案】 D62、根

25、据标准设备采购合同的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。A.一次B.二次C.三次D.四次【答案】 C63、根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A.3天B.7天C.14天D.28天【答案】 C64、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度増加D.发包人的工程风险加大【答案】 A65、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（ ）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。A.投标人B.招

26、标人C.总监理工程师D.项目经理【答案】 B66、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。A.施工企业必须为全体职工办理B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】 D67、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查B.称重记账法必须进行进餐人数的登记C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】 B68、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检

27、验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】 A69、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。A.抽检比例和取样方法B.抽检数量和检测方法C.检测方法和抽检比例D.取样方法和抽检数量【答案】 A70、(2019年真题)根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款C.中标通知书中的中标

28、价格D.承包人的投标报价【答案】 B71、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（） A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】 A72、根据标准施工合同，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。A.发包人B

29、.承包人C.监理人D.材料供应商【答案】 B73、在NEC合同文本中，目标合同( )。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】 B74、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务C.延迟交付材料金额每周为0.5%D.迟延付款违约金的最高限额

30、为合同价格的10%【答案】 C75、 在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知( )天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】 C76、根据标准材料采购招标文件规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（ ）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书【答案】 B77、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延C.

31、检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】 A78、（2021年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】 B79、招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法【答案】 B80、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15【答案】 A81、如果当地的食物供

32、应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米【答案】 B82、(2015年真题)根据标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】 D83、静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01【答案】 D84、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目

33、仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期【答案】 A85、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【答案】 C86、 关于无权代理的表述中，不正确的是（ ）。A.没有代理权而为的代理行为属于无权代理B.代理权终止后的代理行为属于无权代理C.无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D.未经追认的

34、越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。【答案】 D87、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是( )。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】 A88、(2016年真题)根据标准施工合同，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】 A89、下列选项中，属于合同法律

35、关系客体中智力成果的是（ ）。A.借款合同B.勘察设计C.施工安装D.知识产权【答案】 D90、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。A.工程师与承包人共同检验B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】 C91、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的

36、法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】 C92、（2019年真题）根据英国工程施工合同文本（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】 A93、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。A.属于无条件的、不可撤销担保B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义

37、务【答案】 A94、根据标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是( )。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】 D95、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】 D96、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于()。A.费用B.追加合同价款C.索赔款D.可接受合同金额【答案】 B97、监理人征得发包人同意后，

38、应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前【答案】 B98、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C99、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位【答案】 B100、在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（）。A.购买的标的物要分批交付B.工程建设的工期较长时一般不用C.买受人如果对其

39、中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物【答案】 A二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括()A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商提供的设计不当造成的损失C.不属于承包商原因造成的放射性污染D.属于承包商原因造成的放射性污染E.政策法规的变化对工程成本的影响【答案】 AC102、标准施工合同的组成包括（）。A.前附表B.通用条款C.专用条款D.正文E.签订合同时采用的合同附件格式【答案】 BC103、订购物资或产品的供应方式，可以分

40、为（）。A.采购方到合同约定地点自提货物B.采购方到商家自提货物C.供货方负责将货物邮寄到指定地点D.供货方负责将货物送达买家E.供货方负责将货物送达指定地点【答案】 A104、下列评标专家应当回避评标的是（ ）。A.与投标人之一有亲属关系B.行政监督部门的人员C.曾在其他评标中受过行政处罚的D.曾在其他招标中受过刑事处罚的E.与投标人之一有朋友关系但不影响客观公正评标的【答案】 ABCD105、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（ ）。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，

41、可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经监理人确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人商定或确定变更工作的单价E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由监理人自己确定变更价格并执行。【答案】 ABD106、根据建设工程委托监理合同（示范文本），下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导

42、致工程发生质量事故【答案】 D107、根据标准施工招标文件，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（ ）。A.投标文件格式B.投标有效期C.投标保证金D.已标价工程量清单E.安全生产许可证【答案】 BCD108、下列关于建设工程材料和设备采购方式及其特点的说法正确的是（）。A.直接订购方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.直接订购方式达成交易快，有利于及早交货C.询价方式一般适用于零星采购、应急采购D.询价方式存在较大的主观性和随意性E.招标是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，有利于规范买卖双方的交易行为【答案】 BD109、根据标准材料采购合同的规定，若合同约定了合

43、同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同【答案】 BC110、设计施工总承包合同中，发包人是否负责提供施工设备和临时工程，在通用条款中给出的选择包括（）。A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式C.发包人不提供施工设备或临时设施D.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式E.发包人提供部分施工设备或临时设施【答案】 C111、设计施工总承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。A.设计B.采购C.招标D.施工E.试运行【答案】 ACD112、按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，有关监理人指示通用条款明确规定（）。A.监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项B.除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示C.监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承