2022年广东省监理工程师之合同管理高分通关测试题库含答案解析.docx

《2022年广东省监理工程师之合同管理高分通关测试题库含答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年广东省监理工程师之合同管理高分通关测试题库含答案解析.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之合同管理题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】 B2、在调查表的答案设计中除了要与问题一致外，还要注意做到答案具有穷尽性和（）。A.可比性B.互斥性C.包含性D.重叠性【答案】 B3、根据FIDIC施工合同条件，合同争端裁决委员会的组成人员由()。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包

2、商协商选定D.工程师和承包商协商选定【答案】 C4、关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张 权利的说法，正确的是（ ）A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C.施工企业的保修责任可以全部免除D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任【答案】 D5、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】 C6、风险型CM合同计价的方式是（）。A.采用成本

3、加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【答案】 B7、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人【答案】 D8、（）的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交

4、学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价【答案】 B9、根据建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料【答案】 C10、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。A.普通家庭一般不容易做到B.能量不足C.易发生慢性病D.易发生营养缺乏病【答案】 C11、根据标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发

5、生的事项。A.施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同有效期内【答案】 C12、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（）A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】 C13、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。A.发包人B.承包人C.甲某D.乙某【答案】 B14、

6、FIDIC施工合同条件是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可抗力事件发生的时点B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属D.承包商投标时能否合理预见【答案】 D15、下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】 C16、施工合同履行中，

7、发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程【答案】 C17、下列属于施工合同条件适用范围的是（）。A.大型或较复杂的工程项目B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包C.重复性的工程项目D.投资金额相对较小的项目【答案】 A18、谷类中氨基酸的含量较低的是（）。A.蛋氨酸B.色氨酸C.亮氨酸D.赖氨酸【答案】 D19、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（ ）。A.最低评标价法B.综合评估法C.最高投标价

8、法D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】 A20、某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】 A21、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人提供的材料、设备不符合要求B.发包人原因指示的暂停施工C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】 C22、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C

9、.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价【答案】 D23、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。A.适宜招标选择供货商B.属于加工承揽合同C.供货商负责从生产到保修的全过程D.采购人较多考虑性价比【答案】 A24、根据FIDIC施工合同条件，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天【答案】 C25、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )。A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人

10、修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】 B26、工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。A.招标文件的内容不同B.对投标书的编制要求相同C.开标形式相同D.评标原则相同【答案】 A27、关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是()A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【答案】 B28、根据标准设计施工总承包合同，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C

11、.署名权D.保护作品完整权【答案】 C29、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】 A30、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？( )A.泡沫玻璃B.冰花玻璃C.钢化玻璃D.防辐射玻璃【答案】 C31、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工

12、程设备，并在到货( )天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11【答案】 C32、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同（示范文本）对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】 A33、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【答案】 B34、骨软化病常见症状不包括（）。A.骨压痛B.

13、骨痛C.肌无力D.“O”形腿【答案】 D35、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是( )。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件【答案】 B36、下列情况中，投标保证金予以退还的是（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】 B37、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在

14、评标价中（）这笔金额。A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】 A38、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.应当根据物保是否由债务人提供确定【答案】 D39、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。A.全部消灭B.还有75万元C.还有125万元D.

15、还有160万元【答案】 D40、FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。A.施工合同条件(1999年版)B.土木工程施工分包合同条件(1994年版)C.设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件(1999年版)D.简明合同格式(1999年版)【答案】 B41、根据九部委发布的标准勘察合同，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责 。A.24小时B.2天C.3天D.7天【答案】 B42、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知

16、中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【答案】 C43、（2017年真题）根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。A.承包人向监理人提出监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出监理人向发包人报告发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出发包人与监理人协商监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出发包人通知监理人监理人向承包人发出变更指示【答案】 A44、工程勘察设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内容相同，评标

17、原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标条件不同【答案】 D45、根据FIDIC施工合同条件的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是()。A.承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B.施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C.运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D.承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有【答案】 B46、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

18、D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】 B47、根据标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）。A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工【答案】 B48、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】 A49、某工程项目施工中，工程师对

19、未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为 ()A.工期顺延、给予经济补偿B.工期不予顺延、给予经济补偿C.工期顺延、不给经济补偿D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】 A50、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【

20、答案】 D51、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是( )。A.监理人对工程实施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大【答案】 A52、按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员B.具有编制招标文件的能力C.具有组织评标的能力D.具有100万的注册资金【答案】 D53、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工

21、报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】 A54、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是( )。A.法人资格B.持有正规营业执照C.联合体组织D.持有正规的资质证书【答案】 C55、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人【答案】 D56、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，关于监理人对承包人

22、的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D57、体内缺铁处于红细胞生成缺铁期时表现为（）。A.游离原卟啉浓度升高B.血红蛋白浓度下降C.运铁蛋白浓度升高D.出现临床症状【答案】 A58、根据标准施工合同，合同附件格式包括（）。A.项目经

23、理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B59、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D60、投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件B.投标人在投标有效期内修改投标文

24、件C.投标人采用不正当的手段骗取中标D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】 B61、根据NEC工程施工合同，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求【答案】 A62、根据标准施工合同，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【答案】 C63、关于吊顶变形缝的结构要

25、求，错误的是( )A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】 B64、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.建筑功能有特殊要求的C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】 C65、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.债务人和债权人的约定B.保证人和债务人的约定C.保证人和债权人的约定D.

26、公证人和债权人的约定【答案】 C66、在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。A.28日B.56日C.60日D.90日【答案】 D67、建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()A.是终局性的，对发包人具有强制约束力B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】 D68、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，则评标委员会会对（）递交的备选投标方案予以考虑。A.所有投标人B.通过初步评审的投标人C.中标候选人D.中标人【答案

27、】 D69、根据FIDIC施工合同条件保留金返还承包商的方式是()A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】 A70、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。A.不批准承包人的索赔要求B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立【答案】 B71、以下关于施工企业意外伤害保险的

28、说法中，正确的是（ ）。A.保险费由建设单位支付B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】 B72、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D73、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务【答案】 D74、对于可能发生

29、的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。A.与承包人协商后确定实施变更B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 C75、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼【答案】 D76、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】 A77、工程总承包合同履行管理中，如果发包人合同要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以（）为准。A.合同约定B.规范规定C.

30、承包人企业标准D.发包人企业标准【答案】 A78、根据施工合同标准文本的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A.监理人、发包人B.发包人、监理人C.监理人、工程质量监督机构D.发包人、工程质量监督机构【答案】 A79、发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列做法正确的是（）。A.应当提请合同争议评审B.如不接受争议评审组意见，可以再申请仲裁或提起诉讼C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，争议双方不必争取友好协商【答案】 B80、设备采购的评标时，关境内制造的产品

31、，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用【答案】 A81、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】 C82、(20

32、18年真题)根据标准施工合同，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。A.施工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】 A83、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短【答案】 B84、(2014年真题)根据标准施工合同，下列事件中，属于不可抗力的是（）。A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动【答案】 D85、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的

33、责任。A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则【答案】 C86、根据建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()A.需等待发包人批准B.工程师已拒绝索赔要求C.承包人的索赔要求已成立D.承包人需进一步提交补充索赔证据【答案】 C87、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制【答案】 A88、（2020年真题）根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证

34、B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查【答案】 A89、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。A.索赔目的B.索赔起因C.索赔的合同依据D.索赔事件的性质【答案】 C90、根据标准施工合同，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价【答案】 A91、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。A.抵押的财产不转移占有B.抵押的财产应

35、当为债务人所有C.土地所有权可以作为抵押物D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】 A92、根据标准施工合同，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效【答案】 D93、风险型CM合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】 B94、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】 C95、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申

36、请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人的竣工日应确认为()A.承包人自检合格日B.承包人递交竣工验收报告日C.竣工验收开始日D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】 B96、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】 C97、工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因

37、素索赔等，是依据()进行分类。A.索赔的合同依据B.索赔的目的C.索赔事件的性质D.索赔的起因【答案】 C98、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()A.地基基础B.防水工程C.给水管道D.排水管道【答案】 B99、影响人体健康最重要的因素是（）。A.医疗条件B.遗传因素C.个人生活方式D.社会条件【答案】 C100、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据

38、（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。A.价格清单的价格构成B.费用性质C.计划发生时间D.计量周期E.相应工作量【答案】 ABC102、依据民法典，被担保的债权既有物的担保又有人的担保，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，且当事人没有约定，则（ ）。A.债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任C.第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任D.第三人提供物的担保的，债权人应当先就物的担保实现债权E.提供担保的第三人

39、承担担保责任后，有权向债务人追偿【答案】 AC103、根据建设工程勘察合同（示范文本）（GF20160203），发包人义务包括（）A.发出开始勘察通知B.依法纳税C.办理证件和批件D.遵守法律E.支付合同价款【答案】 ACD104、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是（ ）。A.合同责任明确，简化了管理的工作内容B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准D.减少了设计变更和承包人的索赔E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查【答案】 ABD105、合同进度计划的主要作用有（ ）。A.控制合同工程进度的依据

40、B.监理人确认进度付款证书的依据C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。D.承包人编制阶段和分项进度计划的基础E.监理人确认承包人逾期违约的依据【答案】 AC106、某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()A.施工企业可以行使代位权B.施工企业可以行使撤销权C.施工企业应以建设单位名义行使权利D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E.施工企业行使权利的范围以其债权为限【答案】 BD107、建筑工程一切险中，保险人对（ ）原因造成的损失不负责赔

41、偿。A.设计错误引起的损失和费用B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用C.外力引起的机械或电气装置的本身损失D.盘点时发现的短缺E.除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失【答案】 ABD108、建设工程施工招标公告的内容包（）。A.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D.投标人的资格要求E.评标办法【答案】 BCD109、下列属于公开招标优点的是（）。A.招标流程简单B.招标范围广C.竞争激烈D.有利于取得有竞争性的报价E.招标速度快【答案】 BCD110、根据建设工程委托监

42、理合同（示范文本），下列情况中，监理人应承担违约责任的有()。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【答案】 D111、按照建设工程施工合同的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。A.提供施工场地B.现场勘查C.组织设计交底D.编制施工实施计划E.约定开工时间【答案】 AC112、(2015年真题)根据标准施工合同，保险的正确处理方式有（ ）。A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外

43、伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】 ACD113、在施工准备阶段，属于发包人应完成的工作是（）。A.提供施工现场的工程地质资料B.办理土地征用C.提供工程进度计划D.向施工单位进行设计交底E.办理施工许可证【答案】 AB114、公开招标和邀请招标的区别包括()A.对投标人资质的要求不同B.竞争程度不同C.招标费用不同D.邀请投标人的方式不同E.评标工作量不同【答案】 BCD115、在委托监理合同中，监理人相对于委托人享有的权利有()。A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系【答案】 AD116、根据标准材料采购招标文件中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。A.预付款B.交货款C.进度款D.验收款E.结清款【答案】 AC117、工程总承包合同中，监理人职责说法正确的是（）A.监理人的职责与权力与标准施工合同基本相同B.发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权