2022年云南省监理工程师之水利工程目标控制点睛提升试题库带答案下载.docx

《2022年云南省监理工程师之水利工程目标控制点睛提升试题库带答案下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年云南省监理工程师之水利工程目标控制点睛提升试题库带答案下载.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之水利工程目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列各项中，不属于效益比选法的是（）。A.净现值比较法B.净年值比较法C.费用现值比较法D.差额投资内部收益率比较法【答案】 C2、在危险源评价的方法中，安全检查表法适用于（）评价。A.决策期B.设计期C.施工期D.运营期【答案】 C3、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】 D4、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（ ）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答

2、案】 A5、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（ ）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】 A6、某项目的固定投资为25000 万元，流动资金为5000 万元，项目资本金为15000 万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000 万元，运营阶段的年平均净利润为4500 万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 D7、对拟建项目的技术路线工艺过程、工程条件进行研究，对不同方案进行比较，提出最终合理的建设方案是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段

3、C.设计阶段D.施工阶段【答案】 B8、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。A.要求工期B.合同工期C.计算工期D.计划工期【答案】 C9、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（ ）A.生产厂B.供应商C.使用年限D.规格和型号【答案】 D10、某建设项目年设计生产能力10 万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售中税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5 万台。若企业要盈利,则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】 A11、以下关于承包人提供的材料和工程设备的质量控制的说法，错误的是

4、（）。A.承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备承包人应对其采购的材料和工程设备负责B.承包人应按通用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理机构审批C.承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准D.对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理机构进行检验和交货验收【答案】 B12、计量型抽样方案是用（）对批作出判断。A.样本中含有的不合格品数B.样本量C.样本值D.样本均值和样本标准差【答案】 D13、已知一批混凝土总体坍落度，标准偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，

5、公差下限TL=5.4cm。则工序能力指数为（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】 A14、以下关于有负荷调试必须具备条件的说法，错误的是（）。A.无负荷调试中发现的各类质量问题部分已解决完毕B.工程的全部辅助生产系统满足调试需要并畅通无阻C.生产操作人员配备齐全，辅助材料准备妥当D.对生产的处理量、产量、产品品种及其质量等是否达到设计要求，进行全面检验和评价【答案】 A15、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】 B16、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（ ）。A.1.5mB.

6、2mC.2.5mD.3m【答案】 B17、（）是事故隐患排查治理的责任主体。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.各参建单位【答案】 D18、主要金属结构安装项目开工前，（）必须编制安装方案供监理工程师审查。A.承包单位B.分包单位C.供货单位D.安装单位【答案】 D19、根据水利工程工程量清单计价规范（GB50501-2007），工程量清单的组成不包括（ ）A.分类分项工程量清单B.措施项目清单C.零星工作项目清单D.单位工程工程量清单【答案】 D20、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（ ）。A.唯一性B.多变性C.

7、动态性D.固定性【答案】 C21、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 B22、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（ ）天内作出变更指示。A.3B.7C.14D.21【答案】 C23、工程建设进入水库下

8、闸蓄水时，应当组织进行（ ）A.专项验收B.阶段验收C.竣工验收D.分部工程验收【答案】 B24、下列选项中，不属于MSProject主要功能的是（ ）。A.一致且高效地安排任务和资源B.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目C.跟踪收集与工作有关的所有信D.保障资源分配的合理化【答案】 D25、工程施工过程中发生安全事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】 C26、保证大坝具有足够的抗地震能力、防火等级为工程产品的（）性质。A.时间性B.可靠性C.经济性D.安全性【答案】 D27、价值工程研究

9、的成本是指（）。A.生产成本B.使用成本C.工厂成本D.寿命周期成本【答案】 D28、进入工地料库的袋装水泥取样检验时，每批应从不少于（）袋中抽取。A.5B.10C.20D.30【答案】 C29、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（ ）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】 A30、GB/T19000 质量管理体系与 ISO9000 系列标准（ ）。A.参考采用B.等同采用C.参照采用D.等效采用【答案】 B31、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（ ）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】 C32、平行检测中混凝土试样应不少于承包人检测数量的

10、（ ）%A.1B.3C.5D.7【答案】 B33、在水利工程中根据需要编报专题进度报告的单位是（ ）。A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人【答案】 A34、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（ ）%后进行。A.70B.75C.80D.85【答案】 A35、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于自然环境。A.通风照明条件B.工程地质C.施工环境作业面大小D.临近的地下管线【答案】 B36、以下不属于引发质量事故直接原因的是（ ）。A.施工管理混乱B.人的行为不规范C.材料的不符合规定状态D.机械的不符合规定状态【答案】 A37、下列选项中不属于发包人应按

11、照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。A.基准点B.水准点C.基准线D.控制网【答案】 D38、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：编制基础单价；计算概算工程量；编制各分部工程概算；编制建筑、安装工程单价；计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 B39、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（ ）调整系数。A.0.80B.0.85C.0.90D.1.09【答案】 A40、监理实施细则中的进度部分，由负责进

12、度控制工作的监理工程师组织（ ）编制监理实施细则的进度部分。A.相关专业监理人员B.相关监理员C.总监理工程师D.相关施工单位人员【答案】 A41、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】 A42、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。A.通过合同工程完工验收B.工程尾款全部结算完C.工程竣工决算完成D.工程交付【答案】 A43、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）A.枢纽工程B.除险加固工程C.引水工程D.堤防工程【答案】 B44、下列不属于水

13、利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（ ）A.事故调查不及时不放过B.事故原因不查清楚不放过C.补救和防范措施不落实不放过D.主要事故责任者和职工未受到教育不放过【答案】 A45、埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模。A.30%B.50%C.70%D.100%【答案】 C46、下列关于质量保证金说法正确的是（）。A.承包没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保证保证金，无需延长缺陷责任期B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用C.缺陷责任期满14d，发包人将剩余的质量保证金返还承包人D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务

14、【答案】 D47、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。A.310B.48C.38D.410【答案】 D48、质量方针是由（ ）正式发布的组织的宗旨和方向A.总监理工程师B.监理工程师C.技术负责人D.最高管理者【答案】 D49、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。A.巡回监督B.抽查C.旁站D.平行检验【答案】 A50、材料强度测定值分别为21.0、23.4、19.2、19.06、20.4、21.6（单位：MPa），则该材料的中位数为（）。A.19.4MPaB.20.2MPaC.20.

15、7MPaD.20.9MPa【答案】 C51、混凝土单体横截面积小于（）m3的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对孔洞回填的混凝土也不予计量。A.0.2B.0.5C.0.1D.0.6【答案】 C52、下列关于总价合同的说法中，正确的是（）。A.固定总价合同，承包人一般报价都较高，不利于降低工程造价B.可调值总价合同，承包人承担了物价上涨这一不可预测费用因素的风险C.固定工程量总价合同，如果设计改变或增加类似项目，发承包双方协商确定新的单价并调整总价D.总价合同对承包人来说没有风险【答案】 A53、对已经停工的工程，必须有（）签署复工通知方能复工。A.发包人代表B.施工单位代表C.

16、总监理工程师D.质检站代表【答案】 C54、水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于（）个。A.3B.4C.5D.7【答案】 C55、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】 D56、 由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。A.实践性和概括性B.实践性和指导性C.理论性和概括性D.理论性和指导性【答案】 B57、项目的国民经济评价是从（）的角度，评价项目在宏观经济上的合理性。A.国家经济整体利益B.资源

17、合理配置C.经济效益D.社会影响【答案】 B58、关于混凝土抗压强度的离差系数计算Cv=Sn/Rn中，正确的是（）。A.Cv代表混凝土强度的标准差B.Rn代表混凝土抗压强度的离差系数C.Sn代表统计周期内n组试件强度的平均值D.n代表样本容量【答案】 D59、对材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检验，看其有无质量问题的材料质量检验方法为（）。A.书面检验B.无损检验C.外观检验D.理化检验【答案】 C60、测定港区路基下沉值可以采用（）进行检验。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.完全随机抽样【答案】 A61、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工及相

18、应的费用索赔，监理工程师应当（）A.不予批准B.批准相应的措施项目费C.批准相应的直接工程费D.批准相应的施工机械损失和人员窝工费用【答案】 A62、水利工程竣工验收质量抽检时，承担竣工验收质量抽检的检测单位由（ ）择定。A.监理单位B.施工单位C.竣工验收单位D.项目法人【答案】 C63、水利工程施工进度计划编制可分为（）个阶段。A.四B.三C.二D.一【答案】 A64、作为质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任，是指的（）。A.质量义务B.质量权利C.质量担保D.质量保证【答案】 D65、水利工程施工中属于监理在进度控制中经济措施的是（）。A.编制进度控制监理实施细则B.办理

19、工程进度款支付C.加强变更管理D.建立进度计划审核制度【答案】 B66、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。A.发包人B.监理机构C.供货方D.承包人【答案】 D67、跟踪检测时，混凝土试样不应少于承包人检测数量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】 C68、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落实主体责任C.事故隐患排查D.上报事故报告【答案】 D69、BIM能直观高效地表达（ ）数据。A.结构完整B.二维空间C.多维空间D.总结对比【答案】 C70、采用文件凭据法进行调价时，一般在招标文件中都限定调价的范围，

20、下列项目可以调价的是（）。A.医疗费B.杂项开支C.零配件费D.地方附加税【答案】 D71、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出B.安全文明施工费可以浮动C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】 C72、最常采用的反映数据变异程度的特征值是（ ）。A.极差B.样本中位数C.标准偏差D.总体算术平均数【答案】 C73、招标人可以自行决定是否编制（ ）。A.招标控制价B.招标底价C.标底D.招标限价【答案】 C74、不属于传统进度管理存在的主要问题的是（）。A.

21、项目信息丢失现象严重B.无法有效发现施工进度计划中的潜在冲突C.工程施工进度跟踪十分困难D.在处理质量偏差时缺乏整体性【答案】 D75、根据中华人民共和国招标投标法实施条例第二十七条规定，（ ）可自行决定是否编制标底。A.投标人B.招标人C.设计人D.上级主管部门【答案】 B76、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求每一工程所用水泥品种以12种为宜，并宜固定厂家供应。有条件时，应优先采用（）。A.散装水泥B.袋装水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸水泥【答案】 A77、关于工程签证争议的鉴定，下列做法错误的是（）。A.签证明确了人工材料、机具台班数量及价格的，按签证的数

22、量和价格计算B.签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算C.签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格计算D.签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算【答案】 B78、财务评价和国民经济评价的不相同之处不包括（ ）。A.评价目的B.评价参数C.评价角度D.评价采用的价格【答案】 A79、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】 A80、对已建工程具有重大分歧时，由（）委托第三方具有相应资质等级的检测单位进行检测，检测数量视需要确定，检测费用由责任方承担。A.施工单位B.监理单位C.项目法人D.质量监

23、督机构【答案】 C81、计数型抽样检验中，衡量一批产品质量水平的重要指标是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】 C82、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（ ）。A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验【答案】 D83、质量检验的目的不含（）。A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准B.判定工序是否正常C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度D.保证施工进度的正常进行【答案】 D84、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的

24、是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】 A85、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。A.紧前工作B.紧后工作最早开始时间C.紧后工作最早完成时间D.整个任务按期完成【答案】 D86、新设项目法人项目资本金通常以（ ）的方式投入。A.注册资本B.资本公积C.公司现金D.增资扩股【答案】 A87、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（ ）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】 B88、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）A.75%B

25、.80%C.85%D.100%【答案】 C89、资源优化主要有（）问题。A.资源有限工期最优的优化B.工期固定-资源均衡的优化C.最小优化D.费用优化【答案】 B90、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（ ）A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】 A91、根据水利工程施工监理规范(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案

26、】 B92、混凝土工程中每一仓号为一个（）。A.单元工程B.分部工程C.单位工程D.工程项目【答案】 A93、下列关于水利工程的铁路工程概算的说法中，错误的是（）。A.其投资按设计提供的里程乘以工程所在地的造价指标估算B.其投资按设计提供的特征性工程量乘以工程所在地的造价指标估算C.根据设计提供的三级项目工程量，进行单价分析作出概算D.可以按经审核的委托单位专项概算数列入【答案】 B94、提出对整个拟建项目的总体构想，是项目建设阶段最初阶段的工作是（）。A.项目建议书阶段B.可行性研究报告阶段C.设计阶段D.施工阶段【答案】 A95、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。A.建设及安装

27、工程费B.独立费用C.预备费D.设备费【答案】 B96、分类分项工程工程量清单计价的要求中，对工程量清单中没有标价的项目做法正确的是（ ）。A.不予支付任何款项B.按变更支付款项C.按协商支付款项D.按政府指导支付款项【答案】 A97、投资按其时间长短可分为长期投资和短期投资，长短期的区分般以（ ）年为界。A.4B.3C.2D.1【答案】 D98、工程产品在规定的使用条件下，能正常发挥规定功能的工作总时间，是指工程产品的（）。A.时间性B.适应性C.可信性D.经济性【答案】 A99、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担

28、。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】 C100、下列方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是（）A.资产负债率B.利息备付率C.内部收益率D.投资收益率【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】 ACD102、属于安全生产目标主要内容的有（）。A.文明施工管理目标B.生产安全事故控制目标C.安全生产投入目标D.生产安全事故隐患排查治理目标E.生产安全成本目标【答案】 ABCD103、计量工作

29、方式包括（）。A.由承包人在监理人的监督下进行计量B.由监理人进行计量C.由发包人进行计量D.监理人与承包人联合计量E.发包人代表和承包人联合计量【答案】 AD104、根据最高人民法院关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排(以下简称内地与澳门特别行政区安排），下列说法正确的是、（)A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月C.送达费用一般由委托方支付D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】 A105、质量检验分为（ ）

30、。A.全数检验B.抽样检验C.免检D.顺序抽样E.分层抽样【答案】 ABC106、个合理的抽样方案，应该保证（）。A.所接收的产品100%是合格品B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】 BC107、下列关于阶段验收说法正确的是（）。A.阶段验收由项目法人主持B.大型水利工程阶段验收前应进行技术预验收C.下闸蓄水后，施工单位完成蓄水安全鉴定D.阶段验收鉴定书是阶段验收的备查资料E.验收主持单位自阶段验收通过之日起30个工作日制作阶段验收鉴定书【答案】 BD

31、108、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。A.相对密度B.需水量C.细度模数D.烧失比E.超逊径【答案】 ABD109、工程经济评价应遵循的原则包括（）。A.效益与费用计算口径对应一致的原则B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】 AC110、根据水利水电建设工程验收规程（SL223-2008），政府验收主要包括（ ）A.竣工验收B.单位工程验收C.专项验收D.阶段验收E.水电站中间机组启动验收【答案】 ACD111、根据水利工程质量

32、管理规定，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底C.监理单位应根据监理合同组织招标工作D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】 AC112、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。A.单体调试B.双体调试C.联体无负荷调试D.联体有负荷调试E.全系统调试【答案】 ACD113、水利水电工程施工危险源

33、辨识，按辨识区域划分为（）。A.生产.施工作业区B.办公区C.物资仓储区D.生活区E.娱乐区【答案】 ABCD114、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）A.我国对外贸易法第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇B.民法通则第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律C.1980年联合国国际货物销售合同公约D.民事诉讼法关于“

34、涉外民事诉讼的特别规定”【答案】 ABCD115、设计概算审查的方法主要有（）。A.对比分析法B.查询核实法C.联合会审法D.顺序检查E.系统分析法【答案】 ABC116、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。A.简单的随机抽样B.分层随机取样C.两级随机取样D.系统随机取样E.重复取样【答案】 ABCD117、下列关于OC曲线用途的描述中，正确的是（）。A.OC曲线上的点不能估计连续提交批的接收概率B.曲线是选择和评价抽样方案的重要工具C.OC曲线能形象地反映出抽样方案的特征D.在选择抽样方案过程中，可以通过多个方案OC曲线的分析对比，择优使用E.OC曲线上的点不能估计连续提交批的给出过

35、程平均不合格率【答案】 BCD118、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。A.对工程质量进行检验，并记录检验数据B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定D.参与质量事故的分析处理E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】 ABCD119、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。A.施工单位“三检制”实施B.施工单位定期组织的安全检查C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查D.季节性和节假日安全检查E.班组自我检查、交接检查【答案】 BCD120、根据水利水电工程标准文件，承包人只能索赔工期和费用的有（）。A.施工

36、过程发现文物B.异常恶劣的气候条件C.发包人的原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.不可抗力【答案】 AD121、MSProject主要功能包括（）。A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流B.跟踪收集项目的工期、成本和资源需求C.以标准、美观的格式形象具体地呈现项目计划D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】 BCD122、施工进度计划审查的主要内容包括（）。A.施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性B.关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性C.施工进度计划的经济性D.

37、施工进度计划的先进性E.材料、构配件、工程设备供应计划与施工进度计划的衔接关系【答案】 AB123、质量检验按检验数量通常分为（）。A.全数检验B.部分检验C.抽样检验D.随机检验E.免检【答案】 AC124、 下列哪一或哪些选项认为法律必须建立在道德基础上，两者不可分离，强调“法的正义性”和“合目的性”优先，法律的权威和效力来自于法律之外；人们在现实生活中对那些“不法的法律、“恶法”有温和抵抗的权利，至少人们能够根据自己的理性判断来选择自己的行为,可以不按照恶法去从事那些反人类、反人道的“非法”行为？（）A.自然法学B.实证主义法学C.马克思主义法学D.社会法学【答案】 A125、 中国甲公

38、司以CIF价向德国乙公司出口一批货物，双方选择适用2010年国际贸易术语解释通则，甲公司向中国人民保险公司投保了一切险,并规定以信用证方式支付。甲公司在规定的期限内在指定的中国某港口装船，船公司签发了提单，甲公司取得单据后办理了议付。次日甲公司接到德国乙公司来电，称装货的海轮在海上失火，货物全部烧毁，要求甲公司出面向中国人民保险公司提出索赔，否则要求甲公司退还全部货款。依国际惯例及中国海商法，下列选项哪些是正确的？（)A.乙公司应向中国甲公司提出索赔B.乙公司应向保险公司提出索賠C.乙公司应向船公司提出索赔D.乙公司承担货物自装运港装上船开始起的切风险【答案】 BD126、同一标号（或强度等级

39、）试块组数n大于等于30组时，28天龄期的试块抗压强度应同时满足（）。A.强度保证率不小于60%B.任意一组试块强度不低于设计强度的85%C.设计28天龄期抗压强度小于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数不大于0.22D.设计28天龄期抗压强度大于或等于20.0MPa时，试块抗压强度的离差系数小于0.18E.随机抽取一组试块强度不低于设计强度的75%【答案】 BCD127、外国法人的认可，即内国对外国法人的法律人格的认许。关于外国法人认可制度，下列哪些表述是正确的？（）A.概括认可制采用内国对属于某一外国之特定的法人概括地加以认可B.特别认可采用内国对外国法人通过特别登记或批准程序加以认可

40、C.我国对外国法人的认可属于一般认可制D.我国对外国法人的认可属于特别认可制【答案】 ABD128、根据水利工程设计概（估）算编制规定（水总2014429 号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。A.材料原价B.运杂费C.采购费D.保管费E.损耗费【答案】 AB129、除专用合同条款另有约定外，应由监理机构组织发包人按合同进行交货和验收的有（）。A.水工金属结构B.启闭机C.机电产品D.水泥E.钢材【答案】 ABC130、单元工程质量检验项目分为（）。A.保证项目B.基本项目C.允许偏差项目D.主控项目E.一般项目【答案】 D131、根据水利建设项目后评价管理办法（试行）（水

41、规计（2010）51 号），项目后评价中的原则包括（）。A.独立B.公正C.高效D.客观E.科学【答案】 ABD132、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。A.施工过程质量控制的要求B.工程性质C.工程特点D.自身特点E.自身性质【答案】 ABCD133、工作历时估估算方法中，在缺少经验数据时，综合调整系数可参考取值正确的是（）。A.当t7天时，K=1.251.4B.当t7天时，K=11.4C.当t7天时，K=11.25D.当t7天时，K=11.4E.当t7天时，K=1.251.4【答案】 AC134、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规

42、定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。A.设计单位B.监理单位C.勘察单位D.建设单位E.有关部门【答案】 BD135、依据水利水电工程施工质量评定规程，水利水电工程项目划分为（）。A.单项工程B.单位工程C.分项工程D.分部工程E.单元工程【答案】 BD136、可行性研究的具体任务包括（）。A.项目建设的必要性研究B.技术路线可行性研究C.利润最大化研究D.项目实施计划研究E.社会价值研究【答案】 ABD137、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。A.是否符合可持续发展B.是否满足地区规划C.是否必须（适合）建设D.技术上是否可靠E.经济上是否合理【答案】 CD138、工程质量事故处理目的是消除质量缺陷，以达到建筑物的安全可靠和正常使用功能及寿命要求，并保证后续施工的正常进行。事故处理的基本要求包括（）。A