2022年福建省一级建造师之一建工程法规提升测试题库及答案参考.docx

《2022年福建省一级建造师之一建工程法规提升测试题库及答案参考.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年福建省一级建造师之一建工程法规提升测试题库及答案参考.docx（46页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（ )。A. 要约邀请B. 承诺C. 承诺意向D. 新要约【答案】 D2、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。A.谈判、协商B.要式、不要式C.缔约、签字D.要约、承诺【答案】 D3、建设单位于2015年4月15日接到施工单位提交的列人城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告,5月15日竣工验收顺利通过,建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015年6月1

2、5日B.2015年7月15日C.2015年8月15日D.2015年11月15日【答案】 C4、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。2014A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉 B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理 C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理 D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】 B5、关于注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A. 不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B. 在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理C. 可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D. 担任项目经理的，在工程未

3、办理交付手续前，不得办理变更注册【答案】 D6、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起（ ）日内，并出具消防验收意见。A.20B.45C.60D.90【答案】 A7、某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由( )统一组织编制。A.建设单位B.总承包单位C.监理单位D.总承包单位和专业分包单位【答案】 B8、城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（ ）天，向环境保护行政主管部门申报。A. 5B. 7C. 10D. 15【答案】 D9、根据建设工程质量管理条例，工程质量必须实行（）监督管理。A.企业 B.政府 C.社会 D.行业【答案】

4、 B10、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则()。A.施工单位构成违约，应承担违约责任B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任C.施工单位构成违约，但是可以免责D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】 C11、李某明知行为人张某的代理权已终止还与张某实施民事行为给孙某造成损害的，由()。A.行为人张某承担责任B.李某承担责任C.孙某自行承担责任D.李某和行为人张某负连带责任【答案】 D12、某建筑公司与项目经理就某项目

5、施工签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本原因是（ ）。A. 没有自己独立的名称B. 没有固定的经营场所C. 不能独立承担民事责任D. 没有自己的组织机构【答案】 C13、某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由()承担。A.供货方甲B.买受人丙C.材料商乙D.都不承担责任【答案】 A14、下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.

6、招标人组织全部潜在投标人踏勘现场C.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人D.招标人未按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】 A15、 施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该( )。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】 B16、某施工企业针对其承包的施工项目制定了相关施工现场安全防护措施，以下措施在实施过程中，符合法律法规要求的是( )。A.该施工企业在施工现场出口

7、处、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿等危险部位，设置了明显的安全警示标志B.该施工企业未将施工现场的办公区、作业区分开设置C.该施工企业根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取了相应的安全施工措施D.施工现场暂时停止施工的，由建设单位做好现场防护，所需费用由责任方承担【答案】 C17、根据民法典,允许单方解除合同的情形是()。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】 A18、下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是()。A.在医院、学校、机关、科研单位、住宅等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的

8、建筑施工作业B.建筑工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报C.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业D.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明【答案】 B19、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（ ）。A.只能由法院确定归属B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利【答案】 D20、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应

9、当知道撤销事由之日起（ ）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。A. 6个月B. 1年C. 2年D. 5年【答案】 B21、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受【答案】 A22、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，

10、甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】 B23、关于建设工程见证取样的说法，正确是的（ ）。A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担B.见证人员确定后，应当通知施工单位、检测单位和质量监督机构C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可D.取样人员和见证人员只对试样的真实性负责【答案】 B24、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵 于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。A.招标人不予受理，该投标文件作

11、为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理【答案】 A25、关于确定中标人，说法正确的是（）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知后重做审查确认D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门，不能直接发出中标通知书【答案】 D26、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单

12、位应承担的生产责任的是（）。2017真题A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】 D27、下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（ ）。A. 剥夺政治权利B. 没收违法所得C. 驱逐出境D. 查封扣押【答案】 B28、诉讼时效的中断说法正确的是()。A.从知道或应当知道权利被侵害时算起B.因一法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼C.从中断时起，诉讼时效期间重新计算D.从权利人知道或应当知道其权利被侵害时起计算【答案】 C29、关于出卖人交付

13、标的物的说法，正确的是（ ）。A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】 D30、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【答案】 B31、某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是（）。A.甲公司的报价超过标底的上浮范围B.乙公司的报价超过标底下浮范

14、围C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价D.丁公司的报价低于工程成本【答案】 D32、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（ ）。A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意【答案】 B33、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。A.谎报或瞒报事故的B.转移或隐匿资金的C.在事故调查中作伪证的D.在事故调查期间积极配合的【答案

15、】 D34、某项目由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于（ ）进入缺陷责任期。A.2013年7月20日B.2013年8月20日C.2013年9月20日D.2013年6月22日【答案】 C35、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】 C36、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,

16、则应付款时间为()。A.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日B.工程价款确定之日C.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】 D37、根据环境噪声污染防治法规定，施工企业使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报，申报内容不包括（ ）。A.施工场所和期限B.拟采取的噪声污染防治措施C.项目所在地单位和居民的意见书D.可能产生的环境噪声值【答案】 C38、以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关()。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册，处以罚款，三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法

17、所得3倍以下且不超过3万元的罚款【答案】 B39、最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（ ）。A.造成重伤 2 人B.造成直接经济损失 80 万C.造成间接经济损失 120 万D.造成死亡人数 2 人【答案】 D40、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同承担付款义务的是()。A.甲建筑公司B.物资经销公司C.李某D.李某和甲建筑公司【答案】 A41、

18、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】 C42、对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（ ）承担责任。A. 被代理人B. 代理人C. 第三人D. 行为人【答案】 D43、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）的行政处罚。A.吊销资质证书 B.停业整顿C.罚款 D.降低资质等级【答案】 C44、根据建设工程质量管理条例，对涉及( )的装修工程，建设单位应委托原设计单位或

19、具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度【答案】 B45、某建设工程勘察单位业务实力较强，欲在全国范围内承接勘察业务，按照我国建设工程勘察设计管理相关规定，该建设工程勘察单位的资质等级最低须为（ )。A. 丁级B. 丙级C. 乙级D. 甲级【答案】 D46、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续是()。A.向发证机关申请延期B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许证D.向发证机关申请施工许可证废止【答案】 B47、下列关于承包人主要义务的表

20、述中，错误的是（ ）。A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查【答案】 C48、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象可以是不动产C.仓储合同是双务合同D.仓储合同是有偿合同【答案】 B49、监理工程师发现施工现场存在安全事故隐患,要求施工企业停工整改,但施工企业以工期太紧为由拒不整改,同时也不停止施工。对此情形,监理工程师应采取的措施是()。A.对施工

21、单位处以罚款B.扣留施工单位安全许可证C.报告建设单位D.报告主管部门【答案】 D50、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由()。A.发包人承担B.承包人自负C.承包人与发包人按比例承担D.承包人与发包人承担连带责任【答案】 B51、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ）。A.不良行为记录信息公布期限一般为 6 个月至 3 年B.良好行为记录信息公布期限一般为 6 个月C.招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为 3 个月【答案】 A52、关于赔

22、偿损失特征的说法，错误的是（ ）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】 D53、根据建设工程安全生产管理条例,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当(),将保证安全施T的措施报送有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】 C54、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合周的说法，错误的是（）A.应以书面方式订立B.若以口头

23、方式订立则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】 B55、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（ ）之前向乙建筑工程公司提出索赔。A.2006年5月27日B.2007年5月27日C.2008年2月13日D.2009

24、年3月20日【答案】 D56、关于工程建设标准的说法,正确的是（ ）A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布B.行业标准可以是强制性标准C.国家标准公布后,原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次【答案】 A57、根据建设工程安全生产条例，属于工程建设单位安全职责的有（ ）。A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据B.需要进行中断交通的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】 B58、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日

25、起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40【答案】 C59、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法,正确的是()。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同【答案】 A60、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当()。A.甲公司承担B.乙

26、公司承担C.施工企业承担D.甲公司和乙公司连带承担【答案】 A61、2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为()。A.8月10日B.8月18日C.8月21日D.8月25日【答案】 B62、依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。A. 50B.

27、100C. 200D. 400【答案】 D63、安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。A. 财务报表审查权B. 责令紧急避险权C. 现场调解裁决权D. 设备物资检验权【答案】 B64、建筑业企业资质证书有效期为（）。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满三个月前，申请办理资质延续手续。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 D65、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】 B66、根据建设工程安全生产管

28、理条例规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（ ）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】 A67、下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】 D68、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（ ）。 A.重点是防治排放污染物B.爆破作业选择风力小的天气进行，做好计划C.结构

29、施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1mD.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5m【答案】 B69、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D.半年【答案】 A70、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金 B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5% C.承包人不得以银行保函替代预留保证金 D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】 A71、关于在文物保护单位和建设控制地带内从

30、事建设活动的说法,正确的是（）。2017A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】 D72、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（ ）。A.受案的仲裁委员会决定B.工程所在地的基层人民法院裁定

31、C.合同签订地的中级人民法院裁定D.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定【答案】 D73、关于中标人再次发包的行为，下列说法中正确的是（）。A.中标人将中标项目转让给他人的合法B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法C.分包人再次分包的违法D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法【答案】 C74、民法典规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用【答案】 D75、下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（ ）。A.专业性B.保密性C.二审终审制D.裁决的终局性【答案】 C76、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同

32、,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】 A77、下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是()。A.在医院、学校、机关、科研单位、住宅等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.建筑工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报C.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业D.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级

33、以上人民政府或者其有关主管部门的证明【答案】 B78、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（ ）。A. 侵权责任B. 违约责任C. 刑事责任D. 行政责任【答案】 A79、甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司B.丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司【答案】 D80、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出【答案】

34、 D81、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有( )。（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 C82、根据招标投标法实施条例的规定，以下属于投标人相互串通投标的情形是（ ）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人C.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【答案】 C83、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是（ ）。A.仅对其合法的民事行为承担民事责任B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事

35、责任C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任D.仅以注册资本承担相应民事责任【答案】 C84、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()A.发包人可依据其单方需要变更合同B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更C.合同变更与工程变更范围一致D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】 B85、根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是（）。A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故【答案】 B86、某施工企业向某材料供应

36、商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1d。根据我国民法典的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（ ）。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约【答案】 B87、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典的规定，此分包合同()。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造

37、成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】 D88、工程项目建设过程中发生下列情形时,不能申请行政复议的是()。A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对工作人员的惩罚决定【答案】 D89、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（ ）。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间

38、没有形成债的关系【答案】 C90、 关于建设工程合同一方违约后,另一方采取措施防止损失打扩大的说法,正确的是()A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 A91、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供( )A.工程款支付担保B.抵押担保C.保证金D.预付款担保【答案】 A92、 历史文化名城名镇名村保护条例规定，损坏或者擅

39、自迁移、拆除历史建筑的，由（ ）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】 D93、按照建设工程安全生产管理条例的规定，不属于建设单位安全责任范围的是（）。A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B.向施工单位提供准确的地下管线资料C.对拆除工程进行备案D.对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构建设工程，提出预防生产安全事故的措施建议【答案】 D94、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期

40、限届满D. 作出【答案】 D95、根据民事诉讼法，属于人民法院应当定中止执行情形的是( )。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】 D96、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有（ ）。A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充协议后，延续劳动关系C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同D.劳动者在工作

41、期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同【答案】 A97、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】 A98、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼

42、时效中止【答案】 A99、关于城市建设维护税税率的说法,正确的是()。A.纳税人所在地在市区的,税率为5%B.纳税人所在地在县城的,税率为4%C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%D.纳税人所在地在镇的,税率为3%【答案】 C100、根据民法典，下列财产不可以抵押的是（ ）。 A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地使用权【答案】 D二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（ ）。A. 经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B

43、. 经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C. 装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D. 供货方只能向经贸公司主张付款E. 经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】 A102、民事诉讼法中的诉讼管辖是指（ ）。A. 级别管辖B. 地域管辖C. 移送管辖D. 指定管辖E. 专属管辖【答案】 ABCD103、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土

44、和砌筑砂浆的水泥【答案】 CD104、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】 ABD105、甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行 政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。A. 招标范围B. 招标方式和发布招标公告的媒介C. 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D. 资格预审文件E. 评标委员会的组成和评标报告【答案】 ABC106、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。A.对不符合质量标准的项目责任人给予纪律处分B.发现有影响工程质量的问题时，当场给予处罚C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料D.进入被检查单位的施工现场进行检查E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正【答案】 CD107、下列哪一项不属于排斥、限制潜在投标人或者投标人（ ）。A.招标人组织部分潜在投标