2022年陕西省监理工程师之土木建筑目标控制自测测试题库（易错题）.docx

《2022年陕西省监理工程师之土木建筑目标控制自测测试题库（易错题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年陕西省监理工程师之土木建筑目标控制自测测试题库（易错题）.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、监理工程师之土木建筑目标控制题库一 , 单选题 (每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统【答案】 D2、非节奏流水施工具有的特点是( )。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】 C3、关于工程质量控制系统特性的说法，正确的是()。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位监理的质量控制

2、工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】 B4、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的为废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动【答案】 B5、某工程网络计划中，已知工作A 的持续时间为10d, 总时差和自由时差分别为4d和2d。检查中发现该工作实际持续时间为13d，则其对工程的影响是（ ）。A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.不影响总工期，但使其紧后工作的最早开始时间推迟1dC.使其紧后工作的最迟开始时间推迟4d，并使总工期延长2dD.使其紧后工作的最早开始时

3、间推迟1d, 并使总工期延长1d【答案】 B6、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款【答案】 C7、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（ ）。A.政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害B.建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程.全方位实施有效管理C.工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律责任D.我国工程建设实

4、行“政府监督.社会监理与检测.企业监控”的质量管理与保证体系【答案】 A8、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的和值均不宜超过（）。A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】 A9、施工单位填写的工程开工报审表，最终获（ ）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位D.质量监督机构【答案】 C10、确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。A.工程量清单B.工程难易程度C.已完工程实际进度D.单位工程施工组织设计【答案】 B11、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正

5、，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()A.多方案报价法B.不平衡报价法C.突然降价法D.先亏后盈法【答案】 A12、下列哪些产品中存在产品质量法所称的“缺陷”A.含有过量添加剂的食品B.食用酒精勾兑的劣质酒C.裤腿不一般长的裤子D.因气压过高突然爆炸炸坏家具的汽酒【答案】 A13、工程完工后必须履行下列中的( )手续才能使用。A.由建设单位组织设计、施工、监理四方联合竣工验收B.由质量监督站开具使用通知单C.由备案机关认可后下达使用通知书D.由建设单位上级机关批准认可后即可【答案】 A14、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构( )。A.表面及棱角不受损伤B.不

6、出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】 A15、下列抽样检验方法中，（ ）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】 A16、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10，则该项目的基本预备费为( )万元。A.200B.400C.600D.450【答案】 C17、承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（）。A.拒绝签署付款凭证B.进行误期损失赔偿C

7、.取消承包人资格D.追究民事责任【答案】 B18、下列事件中，需要进行现场签证的是（）。A.合同范围以内零星工程的确认B.修改施工方案引起工程量增减的确认C.承包人原因导致设备窝工损失的确认D.合同范围以外新增工程地确认【答案】 B19、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：退赔被害人的

8、损失；人身损害赔偿中的医疗费用；其他民事债务；没收财产；罚金D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正【答案】 A20、我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。A.经营范围B.企业规模C.承包能力D.专业类别【答案】 D21、施工过程中，检验批的验收应由( )组织。A.项目技术负责人B.建设单位现场代表C.项目经理D.专业监理工工程师【答案】 D22、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过( )改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设

9、置限制时间【答案】 A23、监理单位受业主委托组织物资供应招标的工作内容是（）。A.根据施工条件确定物资供应要求B.参与投标文件的技术评价C.提出物资分包方式和供应商清单D.审核物资供应计划【答案】 B24、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是（）。A.总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B.施工单位进行质量事故调查C.项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D.施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查【答案】 A25、在建设工程活动中，总监理工程师签发（ ），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告【答案】 A26、下面关于管线优化设计

10、遵循的原则说法正确的是()。A.在非管线穿梁、碰柱、穿吊顶等必要情况下，尽量不要改动B.管线优化设计时，应预留安装、检修空间C.只需调整管线安装方向即可避免的碰撞，属于硬碰撞，可以不修改，以减少设计人员的工作量D.需满足建筑业主要求，对没有碰撞，但不满足净高要求的空间，也需要进行优化设计E管线避让原则：无压管让有压管；小管线让大管线；施工简单管让施工复杂管；冷水管道避让热水管道；附件少的管道避让附件多的管道；临时管道避让永久管道【答案】 A27、在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.工期.费

11、用和利润【答案】 D28、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件【答案】 A29、法庭秩序， 是指人民法院法庭规则 所规定的，为保证法庭审理的正常进行， 诉讼参与人、 旁听人员应当遵守的纪律和规定， 下面关于法庭秩序的说法错误的是： A.诉讼参与人、 旁听人员均不得对庭审活动进行录音、 录像、 摄影， 或者通过发送邮件、 博客、 微博客等方式传播庭审情况B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为， 经院长批准后， 可对其处 1500 元以下的罚款或者 15 日以下拘留C.担任辩护人、

12、 诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序， 被强行带出法庭或者被处以罚款、 拘留的， 人民法院应当通知其所在的律师协会， 并可以建议依法给予相应处罚D.诉讼参与人、 旁听人员对人民法院罚款、 拘留的决定不服的， 可以通过决定罚款、 拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。 复议期间， 不停止决定的执行【答案】 A30、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。A.业主代表B.政府质量监督员C.监理工程师D.施工项目经理【答案】 C31、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.编制

13、设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】 B32、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。A.出厂合格证B.质量证明书C.生产许可证D.使用说明书【答案】 A33、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（ ）组织实施。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监理工程师或专业监理工程师【答案】 B34、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（ ）万元。A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】 B35、下列监理单位的质

14、量责任和义务说法错误的是（）。A.与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务B.代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理【答案】 A36、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构【答案】 B37、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调

15、查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素【答案】 B38、已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。A.1B.4C.5D.6【答案】 C39、下列项目监理机构施工阶段投资控制的措施中，属于组织措施的是（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.复核工程付款账单，签发付款证书C.审核竣工结算D.编制施工阶段投资控制工作计划【答案】 D40、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：( )A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料【答案】

16、A41、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】 B42、关于建设工程发包的说法错误的是（ ）。A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】 A43、施工过程中见证取样的试验室应是（）。A.施工单位的试验室B.建设单位指定的试验室C.监理单位指定的试验室D.与承包单位没

17、有行政隶属关系的第三方试验室【答案】 D44、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。A.拒绝签署工程进度款支付凭证B.中止施工承包合同C.延长施工进度计划工期D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】 A45、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】 C46、向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。A.制造单位B.施工单位C.采购单位D.设计单位【答案】

18、 C47、网络计划终点节点标号值与（）相等。A.总工期B.计划工期C.计算工期D.要求工期【答案】 C48、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。A.全数抽样B.简单随机抽样C.整群抽样D.多阶段抽样【答案】 B49、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（ ）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试【答案】 A50、对于施工单位提出的工程变更，（）应组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师

19、D.总监理工程师【答案】 D51、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。A.签收时间B.签发时间C.签收人D.发文人【答案】 A52、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单【答案】 D53、对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。A.监理机构，建设单位B.施工单位，总监理工程师C.施工单位，建设单位D.监理机构，施工单位【答案】 A54、按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()A.事故发

20、生地市、县建设行政主管部门组织B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】 B55、（2018年真题）项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。A.驻厂监造B.定点监造C.巡回监造D.目标监造【答案】 A56、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.自由时差与总时差C.总时差与进度偏差D.时间间隔与进度偏差【答案】 A57、下列关于净高9.6m门厅的

21、建筑面积计算方法，说法正确的是（）。A.净高9.6m的门厅按一层计算建筑面积B.门厅内回廊应按自然层面积计算建筑面积C.门厅内回廊净高在2.2m及以上者应计算1/2面积D.门厅内回廊净高不足2.2m者应不计算面积【答案】 A58、铝合门窗安装施工时，推拉门窗扇开关力不应大于：( )A.250NB.200NC.150ND.100N【答案】 D59、根据施工合同（示范文本）（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（）。A.监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核B.发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前24小时通知承包人，承包人应

22、为计量提供便利条件并派人参加C.监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检D.承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的7天内向发包人提出书面意见【答案】 A60、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（ ）负责整理，与会各方会签。A.设计单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位【答案】 A61、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。A.正常B.可提前4天完成C.影响总工期2天D.影响总工期4天【答案】 D62、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假

23、币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：A.对乙应以挪用公款罪、贪污罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚B.对乙应以挪用资金罪、职务侵占罪、出售、购买假币罪论处，实行数罪并罚C

24、.对乙应在挪用公款罪与受贿罪中择一重罪从重处罚D.对乙应以贪污罪、受贿罪论处，实行数罪并罚【答案】 B63、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（）。A.环比评分法B.德尔菲法C.直接评分法D.矩阵评分法【答案】 D64、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=6；经二次抽样检得：d1=3，d2=2，则正常的结论是（）。A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格D.经第

25、二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】 C65、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是( )。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】 C66、关于建设工程质量的节能性，说法正确的是（）。A.在一定的使用时期内要保持应有的正常功能B.与其周围生态环境协调C.与所在地区经济环境协调D.满足节能减排.降低能耗的标准【答案】 D67、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。A.建立进度协调会议制度B.编制进度控制工作细则C.

26、对应急赶工给予优厚的赶工费D.推行CM承发包模式【答案】 D68、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【答案】 A69、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润【答

27、案】 D70、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】 A71、（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.47.664B.62.064C.65.160D.93.600【答案】 B72、根据卓越绩效评价准则，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。A.标准化导向B.市场竞争C.市场准入D.符合性评审【答案】 B73、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是

28、()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权【答案】 D74、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。A.分部分项工程量清单B.能计量的措施项目清单C.不能计量的措施项目清单D.其他项目清单【答案】 A75、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是（）。A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】 A76、监理工程师控制工程进度应采取的技术措施是（）。A.编制进度控制工作细则B.建立工程进度报告制度C.建立进度协调工

29、作制度D.加强工程进度风险管理【答案】 A77、采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（ ）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。A.累计完成量B.自由时差和总时差C.计划工期D.计算工期【答案】 B78、施工单位未提出工程复工申请的，（）应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人D.建设单位技术负责人【答案】 B79、在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。A.实际进度与计划进度的对比分析B.实际进度数据的加工处理C.进度计划执行中的跟踪

30、检查D.实际进度数据的统计分析【答案】 C80、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】 B81、当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的

31、索赔费用计算方法是（）。A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.修正的实际费用法【答案】 B82、（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见【答案】 B83、卓越绩效评价准则是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】 B84、工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被 动地处理出现的质量问题。A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D

32、.质量达到标准【答案】 B85、在工程开工前，施工单位向监理机构报送施工组织设计/（专项）施工方案报审表，由（）审核签认。A.监理机构技术负责人B.总监理工程师C.监理机构项目负责人D.专业监理工程师【答案】 B86、建设项目总进度目标是在（ ）项目定义时确定的。A.项目决策阶段B.项目设计阶段C.项目实施阶段D.项目验收阶段【答案】 A87、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（ ）A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费【答案】 B88、某建设工程在保修范围和保修期限内发生了质量问题，经查是由于不可抗力造成A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位共

33、同【答案】 A89、关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】 D90、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。A.建立健全的设计技术经济定额B.审查设计进度计划的合理性和可行性C.

34、编制设计总进度计划D.建立设计工作技术经济责任制【答案】 B91、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划【答案】 D92、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响【答案】 B93、屋面工程防水等级为级时，若选用合成高分子防水卷材，规范规定其最小厚度不应水于下列哪一数值？( )A.0.8mmB.1.0mmC.1.2mmD.1.5mm【答案】 D94、根据建设工

35、程工程量清单计价规范，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。A.投标报价B.招标控制价C.基准单价D.实际单价【答案】 C95、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。A.决策B.勘察C.施工D.设计【答案】 C96、现浇混凝土板厚度检测常用（ ）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法【答案】 D97、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（ ）。A.100mm100mm100mmB.150mm150mm150mmC.150mm150mm300mmD.200mm200mm

36、200mm【答案】 B98、某建筑施工材料采购原价为300元/t，运杂费为60元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该材料的单价为（ ）元/t。A.369.04B.367.50C.307.54D.246.02【答案】 A99、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（ ）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】 C100、某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，

37、按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。A.425.69B.430.34C.433.31D.436.67【答案】 C二 , 多选题 (共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)101、（2017年真题）下列费用中，属于施工机具使用费的有（）。A.吊车司机的人工工资B.施工机械按规定应缴纳的车船使用税C.大型机械进出场及安拆费D.施工所需仪器的摊销费E.施工机械运转日常保养费【答案】 ABD102、冰冻期在一个月以上的地区，应用于室外的陶瓷墙砖吸水率应不大于（）。A.14%B.10%C.6%D.2%【答案】 C103、在分部工程报验表中，一般需要有（）

38、的签字。A.施工单位项目负责人B.施工单位项目技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师E.建设单位项目负责人【答案】 BCD104、（2021年真题）对危险性较大的分部分项工程资料，项目监理机构应纳入档案管理的有（）。A.专项施工方案审查文件B.监理实施细则C.专项巡视检查资料D.工程验收及整改资料E.工程技术交底记录【答案】 ABCD105、某20层的办公楼，办公室的室内装修用料如下，其中哪项是错误的？（）A.楼地面：贴地板砖B.内墙面：涂刷涂料C.顶棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶D.踢脚板：木踢脚板【答案】 D106、在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（）

39、。A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新材料、新技术的质量标准【答案】 ABD107、在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括( )。A.产品合格证B.运输通行证C.出厂检验报告D.货物单据E.进场复验报告【答案】 AC108、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要，按（）进行划分。A.工程特点B.施工段C.楼层D.工程量E.变形缝【答案】 BCD109、初步施工总进度计划编制完成后，检查总工期是否符合要求，其调整的主要方法有（）。A.改变各工程的施工顺序B.改变某些工程的起止时间C

40、.调整辅助工程的工期D.调整主导工程的工期E.改变主导工程的施工方案【答案】 BD110、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的（）。A.识别能力B.鉴别能力C.改进能力D.解决能力E.执行能力【答案】 ABD111、曹某因犯颠覆国家政权罪被判处无期徒刑， 在监狱服刑期间越狱逃跑，后逃窜到外地投靠故交吕某，吕某热情款待并外出置买酒肉，曹某生性多疑待吕某走后怀疑吕某会去公安机关告发，出于报复心理杀了吕某的妻子和两个儿子，见吕家有不少值钱的东西就随手拿了现金珠宝而逃，路上遇见正返家的吕某，曹某一不做二不休,又杀死了吕某。曹某先后杀死吕某的妻子、儿子以及吕某的行为

41、属于：A.继续犯B.连续犯C.牵连犯D.吸收犯【答案】 B112、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。A.关键工作两端的节点必为关键节点B.关键工作的总时差和自由时差均等于零C.关键工作紧前工作必然也是关键工作D.关键工作只是在关键线路上E.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作D.有多条线路通过该关键工作，可能其中一条是关键线路。【答案】 AB113、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)中的综合单价是计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和()等。A.企业管理费B.利润C.一定范围内的风险费用D.间接费用E.其他直接费【答案

42、】 ABC114、劳某出于勒索钱财的目的，从幼儿园将一私营煤矿主刘某的儿子刘小伟骗走，但劳某写给刘某让他交钱赎人的信由于地址错误没有寄到，无法进行勒索。劳某嫌成天照管孩子吃喝太烦，就将刘小伟带到异地以6000元卖掉。对劳某应当如何处理？A.以绑架罪与拐卖儿童罪并罚B.以绑架罪与拐卖儿童罪的牵连犯从一重罪处断C.以拐卖儿童罪一罪处罚D.以绑架罪一罪处罚【答案】 A115、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.社会保险费C.特殊地区施工津贴D.劳动保护费E.夏季防暑降温费【答案】 AD116、与横道计划相比，下列属于采用网络计划表示建设工程进度计划的

43、主要特点的是（ ）。A.能够明确反映工作之间的逻辑关系B.易于编制和理解进度计划C.便于优化调整进度计划D.可以找出关键线路和关键工作E.可以明确各项工作的机动时间【答案】 ACD117、根据建筑业企业资质管理规定，施工承包企业按照承包工程能力划分为()序列。A.施工总承包B.综合承包C.专业承包D.劳务总包E.劳务分包【答案】 AC118、建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距彼此相等D.流水施工工期与间歇时间成倍数关系E.所有施工段上的流水节拍相等【答案】 BC119、（2019年真题）关于投资回收期的说法，正确的有（）。A.静态投资回收期就是方案累计现值等于零时的时间（年份）B.静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间C.静态投资回收期可以从项目投产年开始算起，但应予以注明D.静态投资回收期可以从项目建设年开始算起，但应予以注明E.动态投资回收期一般比静态投资回收期短【答案】 BC120、监理工程师控制施工进度的工作内容有（）。A.编制施工总进度计划B.编制施工进度控制工作细则C.批准工程进度款支付