电气安装工程劳务分包协议书 .doc

《电气安装工程劳务分包协议书 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电气安装工程劳务分包协议书 .doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、清水河县天赐源煤矿配套工程电气安装工程劳务分包协议书 甲方： 清水河县天赐源煤炭有限责任公司乙方： 李海军 二零一三年七月清水河县天赐源煤矿配套工程电气安装工程劳务分包协议书发包方： 清水河县天赐源煤炭有限责任公司 （简称：甲方）承包方： 李海军 （简称：乙方） 甲方因施工生产需要，将清水河县天赐源煤矿配套工程电气安装工程分包给乙方施工，双方依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国建筑法及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实守信及友好协商的原则，承包人确认已考察了现场，并充分理解了设计意图、业主的使用要求和发包人的一切要求。双方就分包工程施工事项，达成如下协议：一

2、、承包范围甲方将位于清水河县天赐源煤炭矿区配套工程：1#、2#车库、锅炉房、机修车间、1#、2#公寓楼、办公楼、综合楼电气安装工程分包给乙方，乙方按内蒙古华森工程设计有限公司的1#、2#车库、锅炉房、机修车间、1#、2#公寓楼、办公楼、综合楼相关施工图纸、图纸会审纪要、洽商记录、交房标准所有工程（不含甩项工程）：1、为完成矿区配套工程图纸显示和根据图纸内容可合理推断出的除甲指分包以外的所有项目的人工、辅料、机械设备。包括但不限于电气工程（其中高压至箱变室、弱电工程仅完成图示的所有预留预埋工作）。2、现场临时性设施，包括但不限于:生活及办公用房临时用电，现场临电及文明施工、安全生产、消防设施等。

3、二、承包方式综合单价包干(包括但不限于以下费用)：包人工费(基本工资、辅助工资、工资性津贴、交通补助、劳动保护费、养老保险和医疗保险等)、包材料费（含除配电箱、等电位箱、灯具、开关、插座、电力电缆、电线、桥架、封闭式插接母线槽、母线插接箱、防水枕、钢材及预留预埋所需要的线管、电缆套管以外所有工程材料）、包辅材费（胶布、胶带纸、锯条、绑丝、钢丝、切割片、刷子等）、包配合费、周转材料、包机械费、包超高费、包垂直及水平运输费、包降效费、包水电费消耗、包冬雨季施工费、包工期、包质量、包验收费、包安全、包保险、包文明施工、包交户使用、包一次性验收合格、包管理费、包劳务公司管理费、包利润、包各项规费、包该

4、工程可预见及不可预见的风险等所有费用。三、承包单价本工程采用建筑面积平方米综合单价包干，建筑面积综合单价为图纸包干价格。1、承包单价：1#、2#车库、锅炉房、机修车间、1#、2#公寓楼、办公楼、综合楼承包单价： 36 元/（建筑面积）。2、合同签订后，遇有政策性调整及物价上涨等因素发生，承包单价及合同所列的各项费用均不调整。上述合同总价应被承包人视为承包人已充分理解为完成本招标工程中所述全部工作内容、达到本招标工程中的相应标准要求所需要的一切费用；包括但不限于：所有人工费、生产工具费、机械费、辅料费、周转材料费、临时设施、现场文明施工费、冬雨季施工费、现场二次倒运费、产品损坏、修补缺陷、赶工、

5、工序颠倒费用增加、多家承包人（含发包人指定承包人、专业承包人）交叉作业工效降低和费用增加（如果有）、成品保护、维修、保修、保险及相关管理费、利润、与其它相关单位交叉配合的费用等全部因工程而发生的费用。四、结算及工程款支付1、乙方的施工进度及工程质量不能满足甲方要求或乙方转包的，甲方有权单方面解除合同(暂缓分包工程结算)，乙方除承担自身损失外，乙方同意甲方扣除其进度款，还应承担由此引起甲方和建设单位的一切损失；甲方提前三日通知乙方退场，乙方接到退场通知后，应在二日内无条件退场。 2、进度款的支付：每月25日乙方向甲方报当月已完成本工程量的70%，经甲方确认后支付该部分工程量的70%，全部工程竣工

6、验收合格后付到工程总造价的95%，剩余5%质保金待保修期（二年）满后无质量问题一周内一次无息付清。五、合同工期1、开工日期：本分包工程定于： 2013年 7月 20日 开工。2、竣工日期：本分包工程定于： 2013年 10月 31 日 竣工。3、合同工期总日历天数：104天。4、进度要求：随土建工程进度及甲方要求。 5、工程质量及技术要求：达到国家、地方验收标准和发包人要求的质量标准。6、安全文明要求： 达到内蒙古及呼和浩特市文明工地要求。 六、甲乙双方的权利和义务1、甲方的权利和义务增加或减少工程量及新增工程项目时，发包人有权安排承包人施工，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及费用，施工费用参

7、照合同约定结算原则确定；发包人有权根据承包人的质量、进度等因素安排部分停工或全部停工，当承包人不能按期完工时，发包人有权要求承包人赶工，并有权安排其他人施工、施工费用（以发包人计算为准）由发包人从承包人工程款中扣回，同时追究承包人违约责任。在施工过程中，质量达不到国家、地方验收标准和发包人要求的质量标准时，发包人有权要求停工、无偿返工，甚至选择终止合同。由此给发包人造成的一切损失（损失额以发包人计算为准），由承包人承担，并承担相应违约责任。材料点验：双方共同点验材料数量、质量及相关资料，发包人在办理入库的同时，同承包人办理出库手续。承包人在出库领料单上签字后，负责材料的保管、质量等工作。承包人

8、因保管、使用不当而使材料丢失、破损、污染以致无法使用的，承包人承担全部损失。对该工程实行全过程控制、全方位的监督检查，严把工程质量关、进度关，有权对承包人施工项目的任何部位随时进行抽检，发现问题及时解决，监督承包人对不合格部位进行无偿修复；如发包人在施工过程中发现承包人未按有关规定、规范进行施工或承包人违反文明施工及安全生产的有关规定等，发包人有权向承包人下发罚款通知单，并从结算款中扣除。甲方向乙方指定施工现场所需用电、用水（指定接点位置，由乙方负责将水、电接至各工作面）及部分堆放材料场地，所发生相关费用由乙方自行解决。指派 朱海辉 为甲方驻工地代表负责协议的履行，对工程质量、进度进行现场协调

9、、监督、检查等事宜。甲方按乙方提交的材料计划提供甲供材料。乙方在需要使用材料前2周将材料采购计划明细（约定名称、规格、型号、用量、施工部位、进场时间）上报甲方，钢筋以配料单的形式上报甲方，甲方核实确认后，按确认的计划提供甲供。甲方提供施工图1份。2、乙方的权利和义务承包人必须熟悉并能自觉执行国家及呼和浩特市有关安全生产的法律、法规、规范、标准及发包人制定的有关规定，并能积极组织现场工人参加各种有关促进安全生产的各项活动。承包人应根据本工程的特点制订一套切实可行的安全作业制度，报发包人的安全部门审定，在工人进场前应对其进行安全教育，并应有定期的安全教育制度，在施工中有严重违规作业，发包人有权停止

10、其施工作业，直至整改符合要求，方可复工。承包人应控制身体状况不良及其不宜本工种工作的人员上岗，如有此类现象，发生后果，发包人概不负责。承包人应严格遵照执行劳动法规，对违反法规事件被有关执法部门查处，发包人只负责协助解决，不承担经济和法律责任，有对安全隐患查找、发现上报（发包人）及解决的责任。承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非承包人责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。承包人违反上述安全条款，发包人有权清除违章作业人员出场，对严重安全隐患经督促整改仍无根本性改观的，发包人有权停止全部生产作业，对承包人经济损失及其工期延

11、误自行承担。承包人在施工期间需对所用施工作业人员进行严格审查，并到所管辖区的派出所办理相关备案手续，遵守地方政府及项目对安全治安的相应的要求。承包方按甲方要求将各分部分项工程清理达到初步交验水平后，如再次因其它工种作业污染，应由责任方负责清理达到初始水平。交叉作业过程中，承包方必须做好自身成品的保护工作（相关费用已含在工程造价内），确因其它单位造成材料、设备及成品的损坏、破损，由承包方整理损失费用，责任方负责赔偿。承包方有责任负责保护其它分包单位的成品，否则承担由此产生的经济责任，并接受处罚。负责与原电工队伍的交接工作，提出电工队伍遗留的问题汇总文件，由原电工队负责整改完成。交接完成后发包人视

12、为电工队伍不存在任何问题，以后在由于电工遗留问题而导致的剔凿修补，费用由承包人自行承担。承包人负责自身交通许可证、各类人员的上岗证以及政府或有关部门所需的证件、手续的办理并承担所有费用。承包人应提供为完成本分包工程所需的除发包人提供以外的所有设备及材料，包括周转材料。承包人应提供并维持一切必要的安全防护及劳动保护用品，包括安全帽、橡胶靴、安全鞋、绝缘用品等，以供承包人的现场管理人员和工人使用，承包人负责维护安全防护，包括所有洞口防护、临边防护、防护棚等。负责安装专业预留洞的全部预留工作，负责所有预留洞口的封堵工作。承包人承担场内材料、设备二次搬运、倒运及装卸（含必要时的人工装卸）。承包人应保障

13、发包人免于承担由于承包人或其工人误用发包人提供的临时工程、发包人的设备和其他设施造成的损害而引致的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他开支。未经发包人同意，承包人不得以任何理由与业主及监理直接联系，承包人不得直接致函业主方或监理方，也不得直接接受工程业主方或监理方的指令。如承包人违反此规定，将视为承包人违约，并给予处罚。乙方在施工中所需项目管理人员、大型机械设备清单、周转材料数量及要求、阶段性施工计划、劳动力安排等报甲方备案。协议签订后，乙方要切实履行双方已确认的进度计划安排，在实际与计划发生矛盾时，乙方需服从甲方的统筹指挥。指派 李海军 为乙方驻工地代表，负责本协议的履行。在进场

14、前上报相应施工组织管理体系及人员名单，经甲方确认后方可开始施工。乙方驻工地现场代表出勤率不低于90，在紧急情况和进行主要施工项目时，乙方驻工地代表必须出勤，并科学组织工程施工、保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具备相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁不超过55周岁。特殊工种应持有效上岗证书持证上岗，同时报甲方备案。同时乙方应与甲方签订施工现场安全生产协议书。施工中造成的人员伤亡或其它安全质量事故等由乙方承担。为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。乙方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，如

15、甲方发现乙方存在不文明施工现象，甲方有权要求乙方改正，因不文明施工而造成的一切后果及费用均由乙方承担。工程竣工未正式移交前，乙方负责对本工程现场的一切设施及工程成品进行妥善保护，否则一切损失均由乙方承担。工程完工后乙方对工程出现的质量问题有终身责任，对保修期内出现的质量问题进行免费维修，并在竣工验收前与甲方签订工程保修合同。乙方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。乙方应保证在施工过程中不发生噪音扰民、污染环境、影响交通，否则乙方承担一切经济责任。乙方在施工中发生的质量事故，应及时报告甲方驻现场代表及相关部门。一般质量事故的处理方案及结果应送甲方签证和备案，重大质量事故的处理方

16、案应按呼和浩特市质量事故处理程序办理。为满足工期质量要求，乙方应随时根据施工现场需要，按甲方代表指令追加现场所需设备、器具、材料、安全设施及人员投入，以达到甲方要求。乙方为达到上述要求而采取的各种措施费用均包含在工程总价中。乙方施工现场应做到“活完料净脚下清”及时将垃圾收集、清理、外运，垃圾外运、消纳费用由乙方负责。若发现现场遗留垃圾，乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付清理垃圾费5倍的违约赔偿。七、关于工程验收及保修约定1、工程验收标准：根据国家及呼和浩特市现行的相关技术规范、规程、标准、图集以及本协议中甲方的规定要求进行验收。2、保修期内，乙方对本工程出现的由于乙方责任造成的质量问题免费进行

17、维修。乙方应在接到甲方修理通知3日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员保修，所发生的费用由甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。乙方对本工程的质量负有终身的质量保障责任，若因乙方工程质量问题导致甲方或第三方受到损失，乙方负责承担甲方或第三方的全部损失。八、关于材料供应的约定1、乙方采购材料：乙方采购的所有材料必须符合国家规定的质量要求及本协议中甲方及监理的规定和要求。如因乙方采购材料不符合协议的约定给甲方或第三方造成损失，乙方承担赔偿责任。造成工期延误，责任由乙方承担。2、甲供材料提供办法：由发包人提供材料=暂按图纸计算用量+2009年内蒙古自治区安装定额内规定的损耗量。超出部分由承包

18、人自行采购，或由发包人代行采购，结算时超出部分用量按市场价的2倍在结算额中扣除。九、关于违约责任的约定1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天乙方支付甲方总价款的千分之二的违约金（违约金从工程进度款中直接抵扣），由此给甲方造成的全部经济损失均由乙方负责赔偿。2、因乙方原因造成的安全事故等情况，工期不予顺延，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方负责赔偿。3、因乙方原因造成的工程质量不合格导致返工及给后续甲方指定分包工程项目部带来费用增加时，返工费用及增加费用由乙方全部承担，且工期不予顺延。4、工程质量如达不到协议要求，乙方应按协议质量要求进行返工，并承担造成的费用和延误工期责任。乙方应在接到甲方通

19、知3日内派人返工、整改，否则，甲方可委托其它单位或人员进行返工、整改，所发生的费用由乙方承担。若因工程质量问题导致甲方或第三方受到经济损失，乙方负责承担甲方或第三方的全部经济损失。5、在施工过程中，无论任何原因，乙方不能纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方，因发生上述情况造成的工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付不低于5万元的违约赔偿，并由乙方承担由此给甲方造成的经济损失及名誉损失。十、协议终止1、如果乙方因出现下列一个或多个的情况，甲方经书面通知后，有权终止本协议。、乙方未能按协议内容及时进驻现场和组织施工；、乙方未能按甲乙双方确认的施工进度计划表进行施工，导致阶段施工进度延期或整个工期延误

20、，竣工日期被推迟，在收到甲方书面说明后3天，及使上述情况持续或重复该出现；、因乙方原因造成工期延误或停工，在收到甲方书面说明后3天内，仍使上述情况持续或重复该出现；、乙方拒绝执行甲方按本协议规定方式发出的指示或工程变更；、乙方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况；、中间工程质量检验不合格并拒绝返修；、总工程进度落后达10天以上者。2、如果甲方按前述终止了本协议的执行，乙方须于3日内无条件撤场，撤场时要保证现场在施建筑物和甲方提供的各项施工设施完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。乙方未按规定日期撤场，甲方有权安排新的乙方进场，由此而发生的费用和责任由乙方自行承担。3、由于不可

21、抗力或甲乙双方以外原因导致工程停工或缓建，使协议不能履行，乙方妥善做好已完工程的保护和移交工作，甲方应按协议规定支付已完工程价款。4、本协议的组成： 本协议条款； 附件一：施工现场安全生产协议书； 附件二：项目管理班子名单及证书； 附件三：授权委托书； 附件四：施工组织设计方案（包括阶段性施工计划及主要劳动力计划）（协议签订后5日由乙方提供，并经甲方确认）十一、争议1、履行本施工合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向本工程所在地人民法院起诉。2、争议处理期间，如未涉及合同约定的解除事由，为了保证工程进度和工期，乙方仍应继续施工并履行施工合同和本补充协议各项义务，否则，视为乙方违约。十二、其他事项1、本施工合同未尽事项，可再行协商补充；2、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方负责人签字、盖章后生效。在工程结算办理完毕后自行终止。甲方（公章）： 乙方（公章）：法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 联系人： 联系人：电话： 电话：2013年 月 日 2013年 月 日