塑钢门窗工程施工合同.doc

《塑钢门窗工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《塑钢门窗工程施工合同.doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、塑钢门窗工程施工合同发包方（甲方）：XXXXX集团有限公司承包方（乙方）：XXXXX（集团）公司建设单位：（丙方）：苏州中锐置业发展有限公司按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：2010-G-15内地块金阊新城定销房1421#楼塑钢门窗工程南二标1.2工程地点：1.3承包范围：塑钢门窗加工制作和安装1.4承包方式：包工包料1.5工期：门窗工程合同总工期约为 日历日（包含法定假期和节假日），自 2015 年 04 月 1日开工，于 2016 年 1月 30 日完成施工，具体节点工期按甲方总计划节点工期完成。

2、1.6本分项工程质量：合格1.7合同价款（人民币大写）：柒佰叁拾叁万柒仟柒佰零捌元柒角肆分（暂估总价） （7,337,708,74元）1.8工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：a、 每标段门框、窗框安装完成90%，并经甲方和监理验收后30个工作日内，向乙方支付至该组团合同总价的30%；b、 每标段门窗、窗扇安装完成90%，并通过甲方和监理验收后30个工作日内，向乙方支付至该组团合同总价的65%；c、 每标段门窗工程全部完成并经甲方和监理验收合格后30个工作日内，向乙方支付至已完工程量的80%；d、 工程竣工备案手续完成后，乙方在15天内向甲方提供完整结算资料办理结算

3、，乙方同意甲方按照国家有关规定予以审价。甲方只承担核减额5%以下（含5%）的审价费，核减额5%以上及核增部分的审价费由乙方全额承担，核增额、核减额不抵扣。由乙方承担的审价费按当地建设工程社会审价收费标准计取，由甲方代扣代付。工程审价结束后14个工作日内，向乙方支付至该组团审定价的95%；第2条 甲方责任和义务2.1指派 孙国平 为甲方驻工地工程师，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2开工前 5 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底。2.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.4全部腾空或部分腾空房屋，清除影

4、响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项，费用由乙方支付；2.5向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；如需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用。2.7按合同约定按时向乙方支付工程款。2.8甲方应做的其他工作。第3条 乙方责任和义务3.1指派 钱伟良 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，报质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场

5、交底，参加监理组织的工程协调例会。与甲方密切配合，服从甲方关于工程总进度和现场的安排。3.3拟订施工方案，和向工程师提供季、月、周工程进度计划及相应进度统计报表，交甲方、监理共同审定。3.4严格执行施工规范、安全操作规范、图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.5遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.6遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受

6、损坏。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改、破坏原建筑物结构及各种设备管线。负责对现场的一切设施和工程成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。3.7参加竣工验收，编制工程结算。积极配合甲方对工程质量问题进行整改。3.8乙方应做的其他工作。第4条 工期的约定4.1甲方要求比合同条款1.5约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）

7、，工期相应顺延。第5条 工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210-2001)、住宅装饰装修工程施工规范（GB 50327-2001）、铝合金建筑型材（GB 5237.2-2004）、建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）、中华人民共和国国家标准（GB/T8479-2003）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定 合格 标准。甲方要求部分或全部工程高于该标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，但必须给予甲方必

8、要的时间至少24小时以前提前通知。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用甲方承担，工期顺延。5.5由乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知15天内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费

9、用和相关费用。第6条 安全生产和防火的约定6.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。6.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它有关的法规、规范。6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第7条 违约责任7.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造

10、成的损失。7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方10000元违约金。7.3乙方应妥善保管甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。7.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。7.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。7.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。7.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第8条 争议或纠纷处理8.1本合同在履行期间，双方发生争

11、议时，要不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调节。8.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意向工程所在地人民法院起诉。第9条 施工方法和技术措施的约定按国家相关施工规范的投标文件“主要的施工方法及技术措施”相关内容执行。第10条 其它约定 甲方提供具备施工条件的工作面，提供生产生活水源、电源，费用由施工方按实结算给甲方；生活临时设施由发包方提供场地，施工用水、电按总价的1.5%支付给甲方。 本合同报价含材料费、辅材费、施工费、施工措施费、机械费、运输费、利润等费用，但不含总包配合费及发票。 具体数量见附表。第11条 附则11.1本工程需要进行保修或保险时，应另定协议。11.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 二 份，甲方执 一 份，乙方执 一 份。11.3本合同履行完成后自动终止。总包单位（盖章）：XXXXX集团有限公司 分包单位（盖章）：XXXXX（集团）公司法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 年 月 日 年 月 日建设单位（盖章）：XXXXX置业发展有限公司法定代表人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 年 月 日