钢构工程承包施工合同书(4篇)27856.pdf

《钢构工程承包施工合同书(4篇)27856.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢构工程承包施工合同书(4篇)27856.pdf（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 12 页 钢构工程承包施工合同书 甲方：_ 乙方：_ 按照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况工程名称：_工程地址：_承包范围和内容：_ 二、合同价款：金额(大写)：_ 三、双方一般权利和义务 甲方责任：1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。乙方责任：1.严格按图施工，工程质量

2、符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.做好现场文明施工、安全生产。2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。3.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。第 2 页 共 12 页 4.服从甲方统一安排指挥。5.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;2.一周内非乙方原因停电、停水 8 小时以上，影响正常施工;3.甲方原因影响下一道工序施工;4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;5.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政

3、府行政行为而延误工期;6.甲方代表同意工期顺延的其它情况。五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。七、施工与设计变更 1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。第 3 页 共 12 页 2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实

4、施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)_乙方(盖章)_ 负责人(签字)_负责人(签字)_ 日期：_ 日期：_ 钢构工程承包施工合同书（二）建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称

5、：第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。第 4 页 共 12 页 2、工程造价按_元/m2,面积暂定 m2 总造价人民币_元(大写)。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为_天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的

6、_%，计万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的_%，计万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的_%，计万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确 第 5 页 共 12 页 保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方

7、单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款 第十一条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，

8、甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则 第 6 页 共 12 页 1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。甲方(签章)_乙方(签章)_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点

9、：_ 钢构工程承包施工合同书（三）建设名称：工程单位：承包单位：_年 _月 _日 钢结构施工承包合同书 建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条：工程名称：第 7 页 共 12 页 第二条：工程地点：第三条：工程范围：第四条：承包方式：1、包工包料。2、工程造价按 元/m2,面积暂定 m2 总造价人民币 元(大写)。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等

10、采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计 万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计 万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计 万元。4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计 万元。5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。第 8 页 共 12 页 6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具

11、收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确 保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，

12、并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款 第十一条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。第 9 页 共 12 页 2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工

13、程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。建设单位(盖章)施工单位(盖章)代表(签字)代表(签字)甲方负责人电话 乙方负责人电话 钢构工程承包施工合同书（四）建设单位：_(以下简称甲方)施工单位：_(以下简称乙方)为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第 10 页 共 12 页 第一条：工程名称：_ 第二条：工程地点：_ 第三条：工程范围：_ 第四条：承包方式：

14、1、包工包料。2、工程造价按_ 元/m2,面积暂定_ m2 总造价人民币 _元(大写)。如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计 万元。2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计 万元。3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计 万元。4

15、、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计 万元。第 11 页 共 12 页 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确 保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。2、甲方按施工图纸、说明及国家

16、有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。第十条：补充条款 第十一条：合同生效及分数 第 12 页 共 12 页 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。第十二条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。甲方：_ 乙方：_ _ 年 _ 月 _ 日