标准楼顶防水施工合同模板参考36265.pdf

《标准楼顶防水施工合同模板参考36265.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准楼顶防水施工合同模板参考36265.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 1/4 标准楼顶防水施工合同模板参考 标准楼顶防水施工合同模板参考 合同的法律约束力，应是法律赋予合同对当事人的强制力,即当事人如违反合同约定的内容，即产生相应的法律后果,包括承担相应的法律责任。以下是小编为大家整理的标准楼顶防水施工合同模板，供大家参考学习。标准楼顶防水施工合同模板1 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况 1、工程地点：毛庄镇一中校园内 2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水 3、工程内容：在原有基础上新做一

2、层 SBS 改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。3、面积：按甲方确认的实做面积结算。四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2/4 2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定

3、。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合 弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必须有产 品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、其他事

4、项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日 标准楼顶防水施工合同模板 2 甲方：乙方：按照中华人民共和国经济合同法的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 工程概况 顶找出裂缝开槽用青龙 203 防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙 203 防水涂刷。1 栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。第二条 工期：20_.07.01-20_.08.10 第三条 工程质量要求及工作范围 3/4 第四

5、条 合同价款：第五条 安全施工 乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。第六条 验收及付款方式 乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。第七条 付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算.第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合

6、同履行地的人民法院起诉。第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表：(签字)乙方代表(签字)年月日：标准楼顶防水施工合同模板 3 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。一、工程概况 1、工程地点：层山小学院内 2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水 4/4 3、工程内容：在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝 和后浇带

7、的防水处理及与本工程有关的零星工程。4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工。2、单价为 45 元/平方米，共 1638 平方米(其中：教学楼 1008 平方米，餐厅楼 630 平方米，合计 1638 平方米)，共计 73710 元。四、工期：20_年 2 月 12 日-20 日。五、工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发

8、包人的要求。工程施工质量必须符合 弹性体 改性沥青防水卷材(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米 45 元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失 的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发 包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八、其他事项：1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协 商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)：乙方(签字)：年月日：