建设工程勘察合同常用版(4篇)24482.pdf

《建设工程勘察合同常用版(4篇)24482.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察合同常用版(4篇)24482.pdf（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 25 页 建设工程勘察合同常用版 委托方：承接方：签订日期 委托方_(以下简称甲方)承接方_(以下简称乙方)甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条 工程勘察范围 1.1 本工程项目勘察委托文号、日期 1.2 工程建设地点 1.3 技术要求 第二条 甲方按时向乙方提供下列文件资料：一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技

2、术资料和图件 第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果 3.1 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。第 2 页 共 25 页 3.2 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。第四条 取费标准及拨付办法。4.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。4.2 本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的 30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后 15 天内，结清全部费用。4.3 双方

3、委托银行代付、代收有关费用。第五条 双方责 5.1 甲方 5.1.1 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。5.1.2 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。5.1.3 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工第 3 页 共 25 页 现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担

4、其费用。5.1.4 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。5.1.5 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 工程完工后，在 15 天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。5.1.8 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。5.1.9 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付

5、窝工费。5.1.10 补充协议中甲方应负的其它责任。5.2 乙方 5.2.1 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。5.2.2 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。5.2.3 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。第 4 页 共 25 页 5.2.4 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。5.2.5 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。5.2.6 补充协议中乙方

6、应负的其它责任。第六条 违约责任 6.1 甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。6.2 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.3 由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第八条 其它事宜。第

7、5 页 共 25 页 第九条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条 本合同自双方签字盖章后，在_日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本一式八份，双方各执四份。委托方单位名称：承接方单位名称：(盖章)(盖章)法定代表人：_ 法定代表人：_ 单位地址：_ 单位地址：_ 电 话：电 话：电 传：电 传：传 真：传 真：开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 签订

8、合同代表(签字)：_ 签订合同代表(签字)：_ 日 期：日 期：_年 _月 _日 _年 _月 _日 建设行政主管部门：工商行政管理部：第 6 页 共 25 页 审查意见：鉴证意见：(盖章)(盖章)审 查 号：鉴 证 号：审查日期：鉴证日期：_年 _月 _日 _年 _月 _日 建设工程勘察合同常用版（二）项目名称：_ 项目建设地点：_ 合同编号：_ 委托方（甲方）：_ 承接方（乙方）：_ 甲方委托乙方进行_勘察任务。根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同

9、遵守。第一条 工程勘察范围 11 本工程项目勘察委托文号、日期_。12 工程建设地点_。13 技术要求_。第二条 甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称 文件资 提供日期 第 7 页 共 25 页 料份数 _年 _月 _日 一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘 察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：提交日期 勘察成果名称 提交份数 年 月 日 31 勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。32 工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及

10、非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。第四条 取费标准及拨付办法 41 本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。42 本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的 30作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后 15 天内，结清全部费用。43 双方委托银行代付、代收有关费用。第 8 页 共 25 页 第五条 双方责任 51 甲方 511 甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要

11、求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。512 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。513 派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。514 勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。515 按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。51

12、6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。第 9 页 共 25 页 517 工程完工后，在 15 天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。518 维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。519 由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。5110 补充协议中甲方应负的其它责任。52 乙方 521 派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。522 在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。523 勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技

13、术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。524 按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。525 讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。526 补充协议中乙方应负的其它责任。第六条 违约责任 第 10 页 共 25 页 61 甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。62 甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。63 由于乙

14、方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。第七条 本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第八条 其它事宜 _。第九条 本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条 本合同自双方签字盖章后，在_日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方

15、履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。第十一条 本合同正本一式_份，双方各执_份。第 11 页 共 25 页 委托方（盖章）：_ 承接方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ 单位地址：_ 单位地址：_ 电话：_ 电话：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 鉴（公）证意见：经 办 人：鉴（公）证机关（章）_年 _月 _日 （注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）建设工程勘察合同常用版（三）(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_

16、(由勘察人编填)勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 第 12 页 共 25 页 签订日期：_ 发包人_ 勘察人_ 发包人委托勘察人承担_任务。根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程建设地点：_ 1.3 工程规模、特征：_ 1.4 工程勘察任务委托文号、日期：_ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6 承接方式：_ 1.7 预计勘察工作量：_ 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

17、。2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。第 13 页 共 25 页 2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条 开工及提交勘

18、察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_ 年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式第 14 页 共 25 页 计取收费。国家规

19、定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后勤 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按

20、第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等 第 15 页 共 25 页)，并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场

21、作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见 6。1);发包人若要求在合

22、同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。第 16 页 共 25 页 5.2 勘察人责任 5.2.1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成

23、果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见

24、，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。第六条 违约责任 6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的第 17 页 共 25 页 平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合

25、同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费_计_元;完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同

26、等效力。第八条 其他约定事项：_ 第九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;第 18 页 共 25 页(二)依法向人民法院起诉。第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。发包人名称：_ 勘察人名称：_(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)_ 法定代表人：(签字)_ 委托代理人：(签字)_ 委托代理人：(签字)_ 住

27、所：_ 住所：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 建设行政主管部门备案：_ 鉴证意见：_(盖章)(盖章)备案号：_ 经办人：_ 备案日期：_年_月_日 鉴证日期：_年_月_日 第 19 页 共 25 页 建设工程勘察合同常用版（四）工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_(由勘察人编填)勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：_ 勘察人：_ 发包人委托勘察人承担_任务。根据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况

28、，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况 1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：第 20 页 共 25 页 1.3 工程规模、特征：1.4 工程勘察任务委托文号、日期：1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：1.6 承接方式：按实结算、现场签证。1.7 预计勘察工作量：拟布钻孔 10 个，其中一般性孔 4 个，控制性孔 4 个，2 个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。孔深预计 20m-25m,剪切波速实验孔孔深预计 30m-35m，具体孔深视地层变化而变化。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性

29、负责。2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第 21 页 共 25 页 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

30、 4.1.1 本工程勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准 以￥_元米计，剪切波速试验孔按￥_元孔另计，共_孔。计取费用;4.2.2 本工程勘察费预算约为￥_元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的;提交勘察成果资料并经送审合格后 7天内

31、，发包人应付实际勘察费的 100%;不留余款。勘察人同时提供相应价款的发票。第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。第 22 页 共 25 页 5.1.3 发包人应及时为勘察人协助解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等)，其中水、电费用由发包人承担。5.1.4 若勘察

32、现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.7 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费。5.1.8 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传

33、送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 勘察人责任 第 23 页 共 25 页 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包

34、人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工程现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第六条：违约责任 6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在以内时，发包人应向勘察人支付预算额的勘察费;完成的

35、工作量超过时，则应向勘察人支付预算额的勘察费。第 24 页 共 25 页 6.3 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：8.1 本次勘察按国标岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)、国标建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)(_年版)、国标建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)、国标土工试验方法标准(GB/T 50123-1999)等有关规范执行，并参照福建省工程建设地方标准岩土工程勘察规范(DBJ

36、13-84-2006)、建筑地基基础技术规范(DBJ 13-07-2006);8.2 施工场地四通一平(水、电、路、通讯信号)由业主负责解决;8.3 业主需派专人负责孔深丈量验收，并负责现场钻探米数签证。实际结算以现场签证单为准。第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决;如协商不成，可向发包人所在地方人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;由勘察人负责，发包人协助，按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，备案不是本合同生效的条件。发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第 25 页 共 25 页 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。发包人名称：_ 勘察人名称：_(盖章)_ (盖章)_ 法定代表人：(签字)_ 法定代表人：(签字)_ 委托代理人：(签字)_ 委托代理人：(签字)_ 住所：_ 住所：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话/传真：_ 电话/传真：开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_ 银行帐号：_ 鉴证意见：_ 建设行政主管部门备案：_(盖章)_ (盖章)_ 备案号：_ 经办人：_ 备案日期：_年_月_日 鉴证日期：_年_月_日