私人建房施工合同范本(6篇)24717.pdf

《私人建房施工合同范本(6篇)24717.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私人建房施工合同范本(6篇)24717.pdf（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、私人建房施工合同范本 甲方：乙方：甲方位于_私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议：一、建设范围 除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设，(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰)，房屋内部建设至毛墙毛地板，。二、建设方式 包工不包料，甲方负责提供建设所需材料，乙方负责按甲方所提供的建设图纸施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。三、承包价 按照房屋建筑面积_元/平方米，总面积约_平方米，总投资伍拾万元(含材料款)，最后以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式 采用阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲

2、方验收合格后支付壹万元，二楼至四楼采用同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务 1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工，甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工，损失由乙方全部承担。4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理，避免造成损失和浪费。(二)权利 1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定 合同约定单价已包

3、含安全施工费，乙方必须做好施工现场安全措施，对工人进行安全教育，施工中做到安全作业，施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任 甲乙双方任何一方违约，需承担乙方建设总费用_%的违约责任，若任何一方严重违约，造成重大损失，必须按价赔偿。八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可向人民法院起诉。九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签

4、字)：_ _年_月_日 _年_月_日 私人建房施工合同范本（二）甲方：_ 乙方：_ 经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：一、地块概况 1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。2.该地块的用途为住宅。二、转让方式 1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币_元。3.甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。4.甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。三、违约责任 1.甲方诚邀乙方参与

5、其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款，2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证安全的情况下自行解决。四、其他 1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交易费用。2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。_本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。_本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决

6、。_本协议经各方代表签字盖章后生效。_本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 私人建房施工合同范本（三）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则，结合当地施工情况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协议：一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾 二、承包方式及范围 1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为平方米(建筑面积以滴水为界)，人工费为元/平方米，工程总价款元，竣工后据实结算。2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手

7、架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。三、开工时间定于_年_月_日开工，主体时间定于_年_月_日完成，内外装修、竣工时间定于_年_月_日，停水、停电、过忙月及其它原因造成的停工，甲乙双方协商后方可顺延。四、付款方式：基础成功后应付元，第一层盖板后付款元，第二层盖板后付款元，第三层盖板后付款元，第四层盖板后付款元，第五层盖板后付款元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。五、甲方负责事项：甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”，工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作，并指定专人驻工地，代表人，随时对工地质量进行测验，如发现问题及时协助

8、乙方处理。六、乙方负责事项：乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，并由工地负责人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：组织人员施工，负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。应抓好安全质量管理，文明施工，安全生产，如出现安全事故，其费用和责任全部由乙方承担，与甲方无任何关系。七、违约责任 甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不及时解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。甲

9、方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 私人建房施工合同范本（四）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则，结合当地施工情况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协议：一、工程地点：塔儿山村一组楼子湾 二、承包方式及范围 1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为平方米(建筑面积以滴水为界)，人工费为元/平方米，工程总价款元，竣工后据实结算。2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方承担。三、开工时间定

10、于_年_月_日开工，主体时间定于_年_月_日完成，内外装修、竣工时间定于_年_月_日，停水、停电、过忙月及其它原因造成的停工，甲乙双方协商后方可顺延。四、付款方式：基础成功后应付元，第一层盖板后付款元，第二层盖板后付款元，第三层盖板后付款元，第四层盖板后付款元，第五层盖板后付款元，余款验收合格后十天内一次性全部付清。五、甲方负责事项：甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切税费。在开工前做好“三通一平”，工地用电应保证“一闸一漏一空开”等工作，并指定专人驻工地，代表人，随时对工地质量进行测验，如发现问题及时协助乙方处理。六、乙方负责事项：乙方必须按甲方提供的施工图纸施工，并由工地负责

11、人协助甲方驻工地代表搞好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人有义务负责工地的一切相关事务，如：组织人员施工，负责工程质量、安全、工期、管理、结算等工作。应抓好安全质量管理，文明施工，安全生产，如出现安全事故，其费用和责任全部由乙方承担，与甲方无任何关系。七、违约责任 甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不及时解决施工的实际困难;乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。甲方签字：_ 乙方签字：_ 发包方：承包方：_年_月_日 私人建房施工合同范

12、本（五）甲方：_ 乙方：_ 经各方友好协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，就土地转让事宜达成协议如下：一、地块概况 1.该地块位于六纳公路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至：前抵六纳公路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。2.该地块的用途为住宅。二、转让方式 1.甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。2.土地的转让价为壹拾万零陆百元，转让总价为人民币_元。3.甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方使用。4.甲方必须保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。三、违约责任 1.甲方诚邀乙方参与其土地的所有处理事宜，并承诺创造条件让乙方取得该块土地，

13、若乙方未能取得该地块，甲方愿意双倍返还定金及转让款，2.乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则，视同终止履行本协议，并有权处置已付定金。3.甲方应创造合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入住所不便，甲方应当保证安全的情况下自行解决。四、其他 1.在出让过程中，乙方承担相应的土地契税和交易费用。2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。_本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。_本协议在执行过程中发生矛盾、争议，经协商无效时，提请法院裁决。_本协议经各方代表签字盖章后生效。_本协议一式二份，甲

14、乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_ 证明人：_ 私人建房施工合同范本（六）甲方：乙方：根据建筑法，经济合同法及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。甲方将位于环城西路_号商住大约_平方米全框架混砖加三四层约_平方米自用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用全部原材料，施工过程所需的水电费用由

15、乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。二、被建房屋的建筑面积为_平方米，甲方将包括地梁地 下石角在内的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括粉外墙的涂料、斜屋面琉璃瓦、污水池一个、木工、水电管线安装)。乙方的施工承包单价为每平方米_元，工程总价款为_元(大写：贰拾陆万肆仟元整)。三、施工要求。本工程施工方式为包工包料，面积价格一次性包死。工程每层甲方提供草图，未经甲方同意

16、不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料。确实需要变更的，需双方协商一致经甲乙双方同意后方可修改，并双方签字确定。部分材料要求：水泥：均使用红狮水泥分别为：上下圈梁，坡挑檐均使用 425 标号水泥，其余使用 325 标号水泥。钢筋：均按图纸要求。昆钢二级钢。砖：沙：石子：乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承包。四、付款方式 开工时，甲方预付工程款_元给乙方;一、二层浇筑完成经甲方检验合格后，甲方付工程款_元给乙方;三层浇筑完成经甲方检验合格后，甲付工程款_元给乙方。四层浇筑封顶工程完成，经甲方验收合格后，甲方扣除_元工程保证金以外，其余全部结清给乙方。工程保证金在工程保修期满后付清给乙方。五、工程工期为_个月，自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，如无特殊原因，乙方不得拖延工期。六、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方、证明人各执一份。甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：证明人签字(盖章)：签约时间：_年_月_日 签约地点：_