技术标书10888.pdf

《技术标书10888.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《技术标书10888.pdf（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-1-第一部分 投标须知 投 标 须 知 前 附 表 栏号 条款号 编 列 内 容 1 1.1.1.2 1.1.6 工程名称：江西星火有机硅厂 25kt/a 离子膜烧碱技改工程；建设地点：本工程在江西省永修县杨家岭江西星火有机硅厂厂区内；要求质量标准：完全满足设计及规范规定要求，质量达到省、部优良水平；工程内容：包括二次盐水与电解（703）、氯气处理（704）、废氯处理（705）、氢气处理（706）、盐酸合成（708）、厂区供电（085）、低压变电站（307）、整流变（308）、35kv 开关所（309）、总图运输（082）、DCS 与综合楼（150）、装置区外管（083）、装置区给排水（08

2、4）、循环水系统（459）共 15 个主项工程。为根据合同条件、规范、图纸和工程量清单及费率等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。2 1.1.7 要求工期：2002 年 9 月 28 日进场；2003 年 2 月 15 日竣工，达到联动试车条件。3 合同名称：江西星火有机硅厂 25kt/a 离子膜烧碱技改工程 4 1.2 资金来源：自有资金及银行贷款 5 1.3.1 投标单位资质等级：化工安装一级 6 1.4.2 发售标书时间：2002 年 9 月 5 日上午 9:00 地点：技改项目部 现场考查时间：2002 年 9 月 5 日下午 7 1.4.3 投标文件递交截止时间：200

3、2 年 9 月 24 日上午 9:00；投标文件递交地点：江西星火有机硅厂会议室 8 1.4.4 开标时间：2002 年 9 月 24 日上午 9:00。如有更改，另行书面通知。开标地点：星火有机硅厂会议室 9 3.5 投标有效期：50 天(日历天)10 3.6 投标保证金（含设计文件押金）：2 万元 11 5.2 评标办法：采用技术、商务及综合三段评标过程、百分制法，其中技术 48 分、商务 52 分。-2-1 总则 江西星火有机硅厂 25kt/a 离子膜烧碱技改工程由蓝星工程有限公司设计，星火有机硅厂技改项目部负责本项目的全面管理工作，连云港连宇建设监理有限责任公司负责施工监理。本工程在江

4、西省永修县杨家岭江西星火有机硅厂厂区内，东距京九铁路客货站杨家岭站约 500m（厂内货运专用线在杨家岭与京九线接轨），西距昌九高速公路艾城站约800m，北至九江公路里程约 80km，南至南昌 56km，距昌北机场 25km。交通运输条件便利。本工程应用离子膜法生产工艺技术，在原有的隔膜法烧碱厂区内，充分利用该厂现有的公用设施和辅助设施的基础上，建设 25kt/a 离子膜烧碱生产装臵。该项目将要招标的主项工程见下表。工程估算建设投资约 9000 万元。要求在二三年二月十五日全部竣工，达到联动试车条件。25kt/a 离子膜烧碱工程主项表 序号 主项代号 主项名称 备注 1 703 二次盐水与电解

5、含纯水站 2 704 氯气处理 3 705 废氯处理 4 706 氢气处理 含工序循环水 5 708 盐酸合成 工业盐酸、高纯盐酸 6 085 厂区供电 氯碱分厂供电 7 307 低压变电所 氯碱分厂 8 308 整流变 9 309 35kV 开关所 10 082 总图运输 11 150 DCS 与综合楼 含气防站和化验室 12 083 装置区外管 13 084 装置区给排水 14 459 循环水系统 界区内新增用户 1.1 招标工程说明 本招标工程内容：包括二次盐水与电解（703）、氯气处理（704）、废氯处理（705）、氢气处理（706）、盐酸合成（708）、厂区供电（085）、低压变电站

6、（307）、整流变（308）、35kv 开关所（309）、总图运输（082）、DCS 与综合楼（150）、装臵区外管（083）、装臵区给排水（084）、循环水系统（459）共 15 个主项工程。要求在二-3-三年二月十五日完工，具备联动试车条件。目前先期施工的主项工程场地平整工作已经完成，三通一平已经具备，满足施工所需的现场条件。在保证原有隔膜烧碱装臵正常生产的基础上，后期施工的项目将有序安排，以保证工程的连续性施工。为了确保项目在要求的总工期内，在有效控制项目的资金、进度、质量的前提下顺利建成并交付使用，决定对25kt/a 离子膜烧碱工程进行施工招标，从优选择施工单位。1.1.1 标书编号：

7、SGZB-005 1.1.2 工程名称：江西星火有机硅厂25kt/a 离子膜烧碱技改工程。1.1.3 建设单位：蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂（以下简称江西星火有机硅厂）1.1.4 设计单位：蓝星工程有限公司 1.1.5 施工监理单位：连云港连宇建设监理有限责任公司 1.1.6 工程内容 包括包括二次盐水与电解（703）、氯气处理（704）、废氯处理（705）、氢气处理（706）、盐酸合成（708）、厂区供电（085）、低压变电站（307）、整流变（308）、35kv 开关所（309）、总图运输（082）、DCS 与综合楼（150）、装臵区外管（083）、装臵区给排水（084）、循

8、环水系统（459）共 15 个主项工程。工程内容为根据合同条件、规范、图纸和工程量清单及费率等有关文件而进行的该项工程的施工、竣工及保修等工作。1.1.7 工期 施工单位进场时间：2002 年 9 月 28 日；竣工日期：2003 年 2 月 15 日工程竣工，具备联动试车条件。1.2 资金来源 项目建设资金通过自筹和贷款获得，并将部分用于本工程合同项下的合格支付。1.3 对投标者的要求 1.3.1 资格要求：投标单位资质要求化工安装一级，具有大中型化工项目建筑、安装施工的实绩。-4-1.3.2 应提供的资料（单独装订成册）施工企业资质等级证书（复印件）；营业执照（复印件）；安全资格证书（复印

9、件）；法定代表人或委托代理人证书（原件）；江西省进赣投标许可通知（原件）；企业一般概况；企业近二年的财务状况；承担过与本工程有相似经验的工程情况及近二年承担的主要工程情况说明及有关证明文件（限拟参加本项目施工的处、分公司）；完成本工程拟用的主要施工机具和设备一览表；拟在现场进行管理和施工等实施合同的主要人员的资格和经历一览表；现有主要施工任务，包括在建和尚未开工的工程情况；企业资信和获奖情况。1.3.3 技术要求 1.3.3.1 初步设计有关资料：随招标书发放的初步设计有关资料仅供本次投标编制报价和施工组织设计使用。必须随投标书同时送交招标者。1.3.3.2 施工组织设计：投标者根据招标书及发

10、放的初步设计有关资料、工程量清单、费率、所列相应的施工及验收规范标准、合同通用条款和合同专用条款及国家的有关其它规定等，在充分研究工程的客观情况和施工特点的基础上编制详细的施工组织设计，随投标书一齐报送。施工组织设计的主要内容包括：施工技术方案：确定主要项目的工序、施工顺序及施工方法选择。主要施工机具配备方案以及保证工程质量、施工安全、施工进度、文明施工的重要技术措施等。施工进度计划：施工项目的划分、工程量的计算；确定各分部分项工程的施工进度安排以及各工序间的协调关系，编制详细施工进度计划（要求有 网络图）。施工总体布臵。-5-施工用电计划（按月合理地排出用电施工设备有功功率）。人力资源计划：

11、施工现场管理机构的设臵及各专业工种人员配备情况，其中驻工地项目负责人、技术总负责人、土建施工、设备及管道安装施工、电气和仪表安装施工等工种的工地主要技术、管理人员应提供姓名、职务、技术职称复印件及其业绩；各专业工种（瓦工、木工、钢筋工、架子工、起重工、管道工、焊工、钳工、电工、仪表工等）技术员、班长的姓名、工作简历；各专业工种的人员、技术等级配备计划和本工程的人员的使用的详细计划。施工准备工作计划。对施工过程中各种影响因素的分析预测及技术建议等。投标者应保证一旦中标，在施工组织设计中列明的人员应确保参加工程的实施，列明的机具应保证工程随时调用，否则承担违约责任。1.4 招投标事项及时间安排 1

12、.4.1 招标文件发售时间：2002 年 9 月 5 日 招标文件发售地点：江西星火有机硅厂技改项目部 1.4.2 勘察现场 2002 年 9 月 5 日下午组织踏勘现场及答疑。所有问题和答复情况，招标者以书面形式于 2002 年 9 月 18 日通知所有投标者。投标人（须包括中标后组织本项目施工的项目经理、技术总负责人）应参加现场考察以获取有关资料；招标者对投标人根据现场考察情况及获取的资料所作出的推论、理解和结论概不负责。发包人不负责投标人在考察中发生的一切责任。勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担。1.4.3 投标文件递交 投标文件递交截止时间：2002 年 9 月 24 日上午 9:

13、00；投标文件递交地点：江西星火有机硅厂技改项目部；投标文件递交方式：专人送达。1.4.4 开标时间：2002 年 9 月 24 日上午 9:00。如有更改，另行书面通知。开标地点：江西星火有机硅厂会议室-6-1.5 投标费用 不管投标结果如何，投标者自己承担投标过程中的一切费用。2 招标文件 2.1 招标文件内容 2.1.1 包括的文件：投标须知 合同通用条款 合同专用条款 合同协议书及附件 技术规范 投标书格式 工程量清单（附带存有相同内容的软盘一式两张）费率 有关的初步设计文件资料 招标者对招标文件的修改书及对投标人提出问题的答复资料。其中，工程量清单和投标书中规定填写的部分必须填写完备

14、，投标时和其他招标文件一并送回。随招标书一起发放的一式两张工程量清单软盘在填写数据后也一起送回，应确保全部磁盘文件格式及单元格属性不变，并能顺利进行读写操作。工程量清单与两张工程量清单软盘中填写的数据应保证一致。2.1.2 投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果投标文件不能满足要求，所引起的一切责任由投标人承担。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。2.1.3 凡获得招标文件的投标人，不论投标与否，均应对招标文件保密。2.2 招标文件的澄清 如投标者发现招标文件存在错误或疑问，应以书面形式向招标者提出。提出时间应不晚于 9 月 17 日前。招标者在 9 月 18 日向所有投标者书面答复

15、。2.3 招标文件的修改 招标者有权在投标截止日期 15 天前书面修改招标文件。修改结果书面通知所有投标者。-7-此书面通知作为招标文件的一部分，对投标单位具有约束作用。3 投标文件 3.1 投标语言：汉语 3.2 投标文件的组成 投标文件共分四册，每册单独装订。第一册：公司资信等资料（1.3.2 款所列的应提供的资料等）第二册：技术标书（1.3.3.2 款所列的施工组织设计等）第三册：商务标书（包括投标书、工程量清单、费率、附件）第四册：全套招标文件（已按要求填写）必须毫无例外地遵照招标文件提供的投标书、工程量清单、费率和辅助资料表等格式。3.3 必须接受招标文件 对招标文件的错误和疑问可以

16、根据本须知第 2.2 款进行澄清。投标书必须毫无保留地接受招标书。3.4 投标报价说明 3.4.1 采用“单价”+“费率”报价方式。报价包括一切费用，如有优惠，须在单价及费率中考虑。投标者必须详细填写工程量清单中各列数据及全部费率表数据，不得对工程量清单中的项目及费率表做任何增删。3.4.2 报价时必须全面考虑各种因素：投标报价时必须根据中标后组成合同的合同专用条款、合同通用条款、规范、图纸、工程量清单等文件全面考虑各种因素和赶工抢工、交叉作业等措施以及安装过程中必要的打洞、补洞等工作。3.4.3 货币：投标报价及支付全部指定为人民币。3.5 投标书的有效期：50 天(日历天)。3.6 投标保

17、证金 3.6.1 投标者递交投标文件时必须交纳投标保证金贰万元整。届时如果初步设计资料完整无缺归还，退还投标保证金。3.6.2 所有未中标者投标保证金均在公布中标结果后陆续退还。中标人投标保证金待签约并按时进场施工后退还。-8-3.6.3 若投标人在标书有效期内撤回其投标书或中标后不在规定期限内签署合同协议或不按时进场施工，其投标保证金将不予退还。3.7 投标文件的签署：投标书等的关键页要签署盖章，修改处要签署盖章。3.8 投标文件份数：第二、三册投标文件，一式 6 份，正本 2 份，副本 4 份；第一、四册投标文件一式 2 份（均为正本）。明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。正副本如

18、有不一致，以正本为准。4 投标文件的递交 4.1 投标书的标识及密封 投标文件必须按套（每套为一个完整的投标文件组成）密封包装，包装分为两层，内层包装写明投标单位名称并加盖公章，外层包装写明“江西星火离子膜烧碱工程施工投标书”字样。4.2 投标截止时间 投标人应按 1.4.3 规定的时间以前，按指定地点将标书递交招标者，除非招标者因修改标书等原因已书面通知延长投标书递交时间。4.3 逾期送达的标书，将原封退回投标人。4.4 投标文件的补充、修改和撤回：投标单位在投标文件递交后，在规定的投标文件递交截止时间以前，由于某种原因可以以书面形式补充、修改和撤回投标书。补充、修改的内容为投标文件的组成部

19、份。5 开标与评标 5.1 开标 于 2002 年 9 月 24 日上午 9:00 在星火有机硅厂会议室开标（如有更改，将提前以书面通知所有投标方），每个投标者限派四人（本部项目经理、现场项目经理、现场技术总负责人、商务标编制负责人）到场参加开标并签名报到。开标时经投标人或其授权代表检验投标书密封完整性后由工作人员当众拆封。开标时只宣布投标单位名称和投标金额及标价修改书和投标撤回书（如有），不宣布任何其他内容。开标及评标时发现投标书存在下列情况之一者投标将被视为无效：（1）逾期送达；-9-（2）未按规定标志、密封；（3）未加盖法人或授权委托人印鉴；（4）投标人未按规定派人参加开标会议；（5）内

20、容不全或字迹模糊不清或未按规定格式。（6）评标委员会对投标文件错误进行修正，投标者拒绝确认。5.2 评标 5.2.1 评标由评标委员会进行，过程保密，对评标内容和结果均不向任何投标人做任何解释；在此过程中，任何单位和个人不得以任何方式影响评标；对有关各方施加影响的任何企图和行为都会被导致取消其投标资格。5.2.2 投标文件的澄清：评标过程中如有需要，投标者应及时提供对其标书某个部分的澄清资料或有关的单价、费率等分析资料，但不得更改标书中如价格等实质性内容，澄清资料皆须以书面形式，作为投标文件的一部分。5.2.3 投标文件的符合性审查：投标文件必须完备，对招标文件无修改和保留，符合招标文件的所有

21、要求。5.2.4 投标文件错误的修正：投标文件初审合格后，对工程量单价报价清单、费率等进行数字审核，发现错误的修改原则是：当正本与副本不符时，以正本为准；当小写与大写不符时，以大写为准；单价乘以工程量不等于合价时，以单价乘以工程量为准；如系明显小数点错误，则以合价为准，并修改单价。评标委员会对投标文件中的上述错误进行修正，投标者应予签字确认，投标者拒绝确认，则其投标将被拒绝并没收其投标保证金。5.2.5 评标方法：评标分为技术、商务及综合评标，主要对投标报价、工期、施工组织设计、质量保证、材料使用、企业信誉及类似工程业绩等方面综合比较评价。采用百分制法，其中技术分占48 分、商务分为 52 分

22、。6 合同授予 6.1 合同授予标准：投标文件符合招标文件所有实质要求、具有有效实施合同的能力和资源、经评价为最低评估标价的投标人。而绝非仅仅是最低报价者。6.2 接受和拒绝投标：发包人在签约前任何时候均有权拒绝任何投标，也有权接受任何认为对工程的实施更为有利的投标，并对此不作任何解释，不承担任何责任。-10-6.3 授予合同的通知：以书面形式通知中标者。合同签定后，书面通知所有未中标的投标者，公布中标结果。6.4 履约保证金：在接到中标通知书后 10 天，中标者应按合同规定向发包人提交履约保证金或履约保函。6.5 签定合同协议书：中标者接到中标通知书后 30 内签定合同协议书。-11-第二部

23、分 合同通用条款 合 同 通 用 条 款 本合同通用条款同中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局于一九九九年十二月制定的 建设工程施工合同（GF-1999-0201）示范文本中的第二部分合同通用条款。-12-第三部分 合同专用条款 合同专用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 除本合同通用条款赋予的词语涵义外，部分词语进一步明确约定如下：1.3 发包人：蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 1.4 承包人：（投标者投标时填写）1.5 项目经理：（投标者投标时填写）1.6 设计单位：蓝星工程有限公司。1.7 监理单位：连云港连宇建设监理有限责任公司 1.8 工程师：指本工程监理单位

24、委派的总监理工程师和发包人指定的履行本合同的代表。1.14 工期：148 天（日历天数）1.15 开工日期：2002 年 9 月 20 日，施工进度参考发包人提供的装臵施工计划，承包人可根据自己的各方面的条件作适当调整，但竣工日期不得改变。1.16 竣工日期：2003 年 2 月 15 日工程竣工，具备联动试车条件。1.17 图纸：指本条款第 4 条所述的图纸，供施工使用。2.合同文件及解释顺序 2.1 合同文件的组成及解释顺序如下：（1）施工合同协议书及其附件（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）施工合同专用条款（5）施工合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸-13-（8）

25、已标价的工程量清单（9）费率表 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时的解决办法，按合同通用条款中相应款项执行。3.语言文字和适用法律、标准及规范 对合同通用条款中相应条款明确如下：3.1 语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。3.2 适用法律和法规 国家法律、行政法规及江西省和九江市的部门规章或地方法规。3.3 适用标准、规范 本合同已经包括的工程规范和建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准。施工用相关标准规范由承包人自备。4.图纸 删除合同通用条款中相应条款，代之以：在签

26、订本工程施工合同后，发包人按施工顺序和施工进度向承包人提供施工图纸供施工用。图纸提供套数：六套（含两套竣工图）。承包人需增加图纸份数，发包人代为复制，费用由承包人承担。发包人向承包人提供的图纸，未经发包人同意，承包人不得自行复制或向任何第三方泄漏、转借、转让，施工完成，如数交回。发包人一旦有证据证明承包人有以上泄密行为，赔偿违约金，违约金数额为工程总价的10%，情节严重的，将追究其法律责任。二、双方一般权利和义务 5.工程师 按合同通用条款中相应条款执行，并就有关内容约定如下：-14-5.2 监理单位委派的总监理工程师：姓名：职务：职权：主持制定项目监理细则；提出项目组织方案，协助项目业主决策

27、；主持处理合同争议和纠纷；主持重大质量事故、安全和责任事故的处理；监督检查整个施工过程；主持重要工程例会；在授权范围内审核并签署工程开工令、停工令和复工令以及发布有关指令；审核并签署工程项目实施情况和目标控制报告；签署项目竣工资料；组织单项工程、分期交工工程验收和预验收并签署报告；主持工程结算书；审核批准和签发重大变更、工期延误、费用索赔报告；负责协调业主与承包人之间的争议；就重大事项与业主、承包人进行协调等。5.3 发包人派驻的工程师：姓名：职务：职权：履行发包人在合同中的权利和义务，负责及时向承包人提供所需的指令、批准。7.项目经理 按合同通用条款中相应条款执行，并就有关内容约定如下：7.

28、1 项目经理的姓名：职务：（投标者投标时填写）8.发包人工作 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：发包人按约定的时间和要求完成以下工作：（1）各主项工程开工前，施工场地具备开工条件。（2）各主顶工程施工前接通临时水、电及电讯线路，保证施工用水、用电及内部通讯。（3）施工场地与厂内道路，满足施工运输的需要，可保证施工期间的畅通；（4）提供工程地质和地下管网线路资料的时间：按工程需要提供。（5）负责有关证件、批件的办理。（6）水准点与座标控制点位臵提供和交验要求：工程开工日现场交验。-15-（7）图纸会审和设计交底的时间：提供图纸时组织设计交底。（8）施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：按合

29、同通用条款中相应款项执行。（9）发包人未做好上述工作，给承包人造成损失的，应赔偿承包人有关实际损失。9.承包人工作 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：承包人应按约定的内容和时间完成以下工作：（1）提供计划、报表的名称、时间和份数：每月 28 日向发包人提供合同通用条款本项中所列的各种报表、报告。（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续。（4）已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。（5）承包人

30、应做好施工场地地下管线和临近建、构筑物的保护工作；（6）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人指定地点，使完工装臵交付发包人后达到正常生产所应达到的对环境卫生的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；承包人未能按要求完成以上工作，造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人有关损失。三、施工组织设计和工期 10.进度计划 按合同通用条款中相应条款执行，并就有关内容明确如下：10.1 承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：承包人在第 4 条所述情况下取得施工用图纸五天内提交较投标书中更为详细的施工组织设计和进度计划（要求提供网络图

31、），报发包人及监理公司审批。在实施中，如在发包人看来工程的实际进度不符合已经批准的进度计划，承包人应根据发包人的要求提出一份修订过的进度计划，报发包人确认，但这种确认并非对工期延期的批准，如修改后的计划仍不能按期完成，承包人仍应承担相应的违约责任。-16-工程师确认的时间：接到承包人提交的施工组织设计和进度计划后三天内。11.开工及延期开工 按合同通用条款中相应条款执行。12.暂停施工 按合同通用条款中相应款项执行。13.工期延误 删除合同通用条款中相应款项，并代之以：13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按本条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未

32、能按约定日期无故或未加说明而不支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加过大；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时；（6）不可抗力；（7）合同中约定或工程师同意工期顺延的其它情况。非上述原因，承包人不能按合同工期竣工，承包人承担违约责任。每延误一天，承包人支付违约金额壹万圆整。违约金支付的限额为工程总价的20%。违约金直接支付给发包人。13.2 承包人在本条 13.1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以

33、确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。14.工程竣工 按合同通用条款中相应条款执行。四、质量与检验 15.工程质量 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：15.1 工程质量等级应达到国家或行业的质量检验评定标准的合格条件；其中建筑工程应-17-达到省级及以上优良等级。达不到约定条件的部分，工程师一经发现，可要求承包人返工，承包人应按工程师要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包人原因达不到约定条件由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，承包人承担违约责任。15.2 双方对工程质量有争议，请工程所在地工程质量监督部门裁定，裁定费用及因此造成的损失，由责任方

34、承担。双方均有责任，双方应根据其责任分别承担。16.检查和返工 按合同通用条款中相应条款执行。17.隐蔽工程和中间验收 按合同通用条款中相应条款执行，其中17.1 款明确如下：17.1 双方约定的中间验收部位：达到承包人在施工组织设计中确定的各施工工序完工具备交付下道工序及确定的 AR 级质量控制点部位。18.重新检验 按合同通用条款中相应条款执行。19.工程试车 删除合同通用条款中相应款项，并代之以：19.1 承包人完成其安装范围内的单机试车，具备联动试车条件。单机试车内容应完全符合原化工部工程建设标准化学工业大、中型装臵试车工作规范（HGJ 231-91）的要求。19.2 设备安装工程具备

35、单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。19.5 双方责任 按合同通用条款中相应款项执行。其中第（4）项代之以：(4)单机试车费用已包括在合同价款之内。五、安全施工 20.安全施工与检查 按合同通用条款中相应条款执行。-18-21.安全防护 按合同通用条款中相应条款执行。22.事故处理 按合同通用条款中相应条款执行。六、合同价款与支付 23.合同价款及调整 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：23.1 招标工程的合同价款由发包人承

36、包人在协议书内约定。23.2 本合同价款采用合同价固定方式。承包人中标后合同中确定的工程量清单单价、费率在合同实施期间不因市场变化因素或工程师认可的实际完成建筑安装工程净值超过或少于工程量清单中数量而变动。承包人在计算报价时应考虑风险因素和固定价格包括的范围。23.3 合同价款调整：按工程师认可的实际完成建筑安装工程净值、工程量清单单价及合同中确定的费率进行计算。24 工程预付款 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：本合同实行工程预付款，并就有关事项约定如下：（1）预付工程款金额：本工程合同价款的 ；（2）支付时间和比例：工程开工后 内（以发包人通知银行的付款时间为准）一次付清；（3）扣回时

37、间和比例：每次付进度款时扣回工程进度款的 50%直到扣完；（4）发包人不按时支付预付工程款，承包人在约定预付款支付时间10 天后向发包人发出要求支付通知，发包人收到通知 7 天内仍不能按要求预付，则应承担违约责任并应于收到通知后 5 天内支付工程预付款。25 工程量的确认 按合同通用条款中相应条款执行，并对25.1 款进一步约定如下：25.1 承包人向工程师提交已完工程量的报告的时间为在合同工期内每月的第一天。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工程量（以下简称计量），并在计量前 24 小时-19-通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效

38、，作为工程价款支付的依据。26 工程款（进度款）支付 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：26.1 工程师按本合同条件第 25 条计量和确认的每月完成的实际工程量，按构成合同的工程量清单中相应项目的单价或费率，计算出合价即为工程进度款。在每月的 25 日，发包人按上述计量和计算结果向承包人支付工程进度款。付款时按本合同条件第 24 条规定扣回工程预付款、5%的保修金、10%的结算保留金。26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支

39、付的时间。26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。七、材料设备供应 27.发包人供应材料设备 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：27.1 实行发包人部分供应材料设备，发包人供应材料设备范围详见工程量清单第1.2 条。27.2 发包人按工程量清单第 1.2 条约定的范围提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人所供材料需在施工现场交验的，发包人在所供材料到货前 24 小时通知承包人，承包人派人参加清点验收后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知

40、承包人对到货材料进行清点、验收，承包人不负责该材料的保管，丢失损坏由发包人负责。27.3 发包人供应的设备，承包人派人参加清点验收后由承包人妥善保管。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人对到货设备进行清点、验收，承包人不负责该设备的保管，丢失损坏由发包人负责。-20-27.4 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用包含在承包人的报价中。27.5 发包人供应材料设备的结算方法 定型材料设备按工程师计量的实际材料设备的种类、规格、数量以及由工程师认可的工程变更引起的增加或减少的材料设备种类、规格、数量（仅指由发包人供应部分）进

41、行结算。散状材料按工程师计量的实际材料的种类、规格、数量加上施工损耗（按有关规定计算）以及由工程师认可的工程变更引起的增加或减少的材料种类、规格、数量（仅指由发包人供应部分）进行结算。实际领用量超出以上结算数量部分减去返还发包人数量后，其差额部分的费用在决算价中扣除，相应单价为领用时单价。28.承包人采购材料设备 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：28.1 除发包人供应材料设备范围外，完成工程所必须的其他设备、材料均由承包人采购。承包人在采购材料设备前，应征得工程师同意并按设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 小时通知工程师清点、验收。

42、工程师即使验收同意，也并不解除合同规定的承包人的责任和义务。28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。28.4 工程师发现承包人采购并使用的材料设备不符合设计或标准要求时，由承包人修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿发包人的直接损失，由此延误的工期不予顺延。工程师不能按时到场验收，使用后发现材料设备不符合规范和设计要求，仍由承包人修复或拆除及重新

43、采购，并承担发生的费用，赔偿发包人的直接损失，由此延误的工期顺延。28.5 根据工程需要，经工程师批准，承包人可使用代用材料，因发包人原因使用时，由-21-发包人承担发生的经济支出；因承包人原因使用时，由承包人承担发生的费用。28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不指定生产厂或供应商。八、工程变更 29.工程设计变更 按合同通用条款中相应条款执行。30.其他变更 按合同通用条款中相应条款执行。31.确定变更价款 按合同通用条款中相应条款执行。九、竣工验收与结算 32.竣工验收 按合同通用条款中相应条款执行并就有关内容约定如下：32.1 由承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提交竣工图的时间

44、为按合同规定的竣工日期后 30 天内；份数为两份。33.竣工结算 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及本专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。竣工结算时返还第 26.1款规定的结算保留金并按第26.1款规定扣留工程价款的5%作为保修金。33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后，无

45、正当理由不按约定支付工程竣工结算价款，承担违约责任。33.4 由于发包人工程款暂时未到位，不能及时支付工程结算价款时，为保证整个工程尽早投入运行，经双方协商，承包人应发包人要求可交付工程，使其尽快投入生产。34.质量保修-22-删除合同通用条款中相应条款，并代之以：34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。34.2 质量保修工作的有关约定：(1)质量保修项目内容及范围：承包人所承担的所有工程；(2)质量保修期限：根据国家现行建设工程质量管理条理第四十条规定，结合本工程具体情况约定质量保修期为：建筑物的基础工程和主体

46、结构工程 15 年，屋面防水工程 5 年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程2 年；(3)质量保修责任：根据国家现行建设工程质量管理条理第四十一条规定，当工程在保修范围和保修期限内发生质量问题时，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。(4)质量保修金的支付办法：预留工程价款的 5%作为保修金。保修金的支付办法在承包方向发包方提交工程竣工验收报告并

47、出具质量保修书时，双方再行约定。十、违约、索赔和争议 35.违约 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：35.1 当发包人违反下列约定：(1)不按规定时间支付工程预付款；(2)本专用条款第 26.4 款提到的发包人不按规定时间和金额（以发包人向银行）支付工程款，导致施工无法进行；(3)本专用条款第 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的实际直接损失。35.2 当承包人违反下列约定：（1）因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）因承包人原因工程质量不满足设计和规范的要求；-23-（3）负责采购的材

48、料设备达不到合同的要求；（4）不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成实际直接损失。35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前 10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。36.索赔 按合同通用条款中相应条款执行。37.争议 按合同通用条款中相应条款执行并就有关内容约定如下：37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议时：（1）请负责本工程监理的监理公司总监理工程师调解；（2）以第二种解决方式解决，并约定向九江市中

49、级人民法院起诉。十一、其它 38.工程分包 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：本工程非经发包人同意，不允许承包人随意将分项或专业工程分包给任何第三方，一旦发现有分包行为，承包人应立即收回分包工程、承担违约责任、支付违约金（按照分包工程合同价款的 1%计），并扣留分包工程合同价款的 50%作为质量保证金，待保修期满后结清。为了确保工程的实施及保证工程的质量，发包人如认为有必要，有权将其中某专业工程另作分包，发包人应在15 日前就此事通知承包方及监理方。39.不可抗力 按合同通用条款中相应条款执行，其中不可抗力约定如下：不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆

50、炸、火灾，以及由人力无法阻止和避免的风、雨、雪、洪、震等引起的自然灾害。40.保险 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：-24-40.2 承包人应该为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。41.担保 删除合同通用条款中相应条款，并代之以：承包人在收到中标通知书后10 天,为按合同约定履行合同,向发包人提供履约担保，履约担保用银行保函的形式，数额为合同额的10%。当向发包人提供银行履约保函时，应通知监理工程师。按本条款要求发生的费用由承包人承担。履约