给排水安装工程劳务合同模板32703.pdf

《给排水安装工程劳务合同模板32703.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《给排水安装工程劳务合同模板32703.pdf（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 延川县马家河移民搬迁安置工程 给排水及采暖工程 劳务合同（编号：GF-2017-007）市鼎峰建设工程延川分公司项目部制定 市鼎峰建设工程印制 二一七年六月 给排水采暖电气安装工程 工程劳务合同 总包方：市鼎峰建设工程 （以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）延川县马家河移民搬迁安置工程（1 号楼11 号楼）工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据中华人民国合同法和中华人民国建筑法，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。一、工程名称：延川县马家河移民搬迁安置工程（1 号楼

2、11 号楼）二、工程地点：延川县马家河村 三、工程概况：本工程共 11 栋砖混结构 6 层楼，总建筑面积约 33551.94m2，(以省建筑面积计算规则为准，计算建筑面积)。四、承包方 采取甲方负责项目管理、主要材料供应；乙方提供承建本工程给排水采暖安装劳务队伍，包工包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。五、承包容 施工图纸、设计变更、图纸会审中的工作容：（一）给排水采暖工程围 1.室给排水采暖安装工程，包括地下排出管道安装，各层的水表给水安装工程；2.所有给给排水采暖管线的孔洞预留预埋；3.设计图纸的全部给排水采暖工程；4.安全文明施工措施及所有临时生活和办公用水安装。

3、（二）临时用水维护及安全文明施工 2.施工现场临时用水工程配合施工单位安装（不计取任何费用）。（三）小型辅材包括电焊条、切割片、防锈漆、银粉漆、胶带、生胶带、钢丝、铅油、麻丝、PVC 胶、稀释剂、膨胀螺栓等。六、材料供应与管理 1、工程直接材料 乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量在每月 25 日前填报下个月的 材料需用月计划，甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按施工现场实际用量限额领料。2、所有甲供材料由乙方材料员、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，材料一经乙方验收，即视为认可该材料满足使用要求。七、工程工期

4、本工程总工期为 270 天，开工日期暂定为：2017 年 7 月 1 日，具体开工日期以甲方指令为准；竣工日期为：2018 年 7 月 26 日。工期控制计划：按甲方项目工程部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行。因以下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）：1、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫）的影响；2、连续停水、停电在 8 小时以上；3、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在 2 天以上（不含 1 天）时；乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要

5、求提出改进措施，报甲方批准后执行。由于乙方原因引起的工期延误，即使施工单位批准同意进度计划调整，但总工期不能顺延。4、如甲方提供材料超出乙方提供进场时间，工期应顺延。八、工程质量及检验验收 目标：确保甲方总承包的工程达到 分部分项全部合格。1、乙方的施工质量以现行的国家施工规和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据，乙方所施工的分部工程质量确保一次交验合格，若乙方达不到 一次交验合格，甲方可复检一次，如复检不合格甲方有权对乙方进行经济处罚，每次 1000-2000 元。2、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方停工和返工，停工和拆除、返工费用

6、由乙方承担并承担甲方的全部材料费及其它施工人员的费用，工期不顺延。3、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，自检合格后报送监理公司验收。随时接受建设单位、监理公司、和施工单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。4、验收不合格，乙方在限定的时间整改合格后重新验收，如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的建设单位罚款及经营费用，由乙方承担。5、除以上条款外，甲乙双方在施工过程中分项质量控制，如在过程控制中达不到约定标准，乙方必须承担相应的罚款，罚款支付工程款中全额扣除。九、工程保修 给排水采暖安装工程保修期为两年。十、安全及文明施工 目标：必须确保施工期无任何重大安全事故，并保证安全文明

7、施工达到 市级文明 工地。（一）甲方工作 1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料；对乙方进场人员进行安全教育和检查、监督和指导；协助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作。2、向乙方传达国家、省市和甲方有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、规定和其它文件。3、按照建设单位及当地要求和本项目部规定规划整个工程的文明施工，编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案，并下发乙方。（二）乙方工作 1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规，必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定。2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监部门汇报安全工作情况。编

8、制切实可行的劳动力计划、材料计划，工人工资的发放规定报甲方。3、乙方必须建立健全安全生产责任制，配备专职质检员，并报甲方备案。4、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，分项工程安全交底、签字手续要齐全；并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系，做好安全班前活动工作及做好记录，对施工进行监督检查，发现隐患及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业，且有权拒绝任何人要求的违章作业。5、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理；如在施工过程中，发生的一却安全事故均由乙方承担。并在本工程施工期间对进场施工人员购买人身意外伤害保险，费用由乙方自行承担，并必须将参保发票提供给甲方，

9、发票名称为：市鼎峰建设工程延川分公司；6、乙方特殊工种（管道工、电焊、电工等）要持证上岗，证件有甲方保存，便于文明工程验收时检查，无证者严禁从事本工程施工。7、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工，施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规，应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。8、乙方应做到工完场清、文明施工；但乙方在分项工程施工成品后，因非乙方原因造成的修补、清理，由乙方负责。9、乙方在施工期间应加强班组部文明施工教育，搞好承包围的现场文明施工及住宿围的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。10、甲方工程部制订的安全、文明施工及生活区管理

10、等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。11、乙方必须按照甲方的上下班考勤制度执行工人考勤，每月上报考勤表给甲方。12、除以上条款外，甲乙双方在过程控制方面达成的约定按甲方的管理制度汇编执行。十一、承包工程费用 在合同承包围，且施工工期、质量、安全及文明施工等均达到甲方要求。合同劳务承包价按（包工包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包）：给排水采暖安装及水源维护：元/平方；十二、付款方式 1、工程进度款按已完工程量的 70%付款。2、工程竣工验收合格后，甲方按工程总价的 95%给付给乙方。3、预留 5%的工程款作为保修金，保修两年期满后一个月付清剩余款项

11、给乙方。十三、双方权利、责任、义务 甲方权利、责任、义务：1、对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题。提供施工图纸 壹 套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，但费用由乙方承担。2、根据材料需用月计划，及时供应材料，并运至施工现场。3、负责审核乙方提交的已完工作量月度报表，按合同约定支付工程款。4、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同，乙方须无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。5、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要求乙方增加人力物

12、力以满足甲方的工期等要求，如乙方无力按甲方要施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日按实际工日数以,400 元/工日向乙方计收，如无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙方计收。乙方权利、责任、义务：1、乙方必须配备好一套完整的管理体系，提供管理人员配置表(不低于 7 人)及相应复印件一份，乙方管理人员不得擅自离开施工现场，管理好自身的劳动班组之外应接受我司管理 人员的领导和安排并无条件配合其它分包队伍的工作，并不得计取配合费。参加工地监理例会,现场设办公台。2、乙方必须根据承包围和容组织足够的人员进场施工，以确保工程进度不受人力不足的影响。特殊工种必须经甲方考核合格后才能录用，

13、特殊工种和管理人员必须持有上岗证。乙方必须在进场后 3 天将进场人员花名册、健康证以及特殊工种上岗证复印件一式三份交付甲方备案。高血压、心脏病、癫痫病等患者严禁进入施工现场。3、乙方必须严格按照设计图纸容及施工规编制施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令进行作业，并按甲方要求及时编制甲方供应材料需用月计划，以及劳动力计划、施工方案等，并交由甲方审批。4、乙方必须为从事作业的职工办理办理暂住证、工作牌，费用由乙方自理。5、紧密配合好与其它工种的施工，承担由于乙方原因给甲方或第三方造成的一切损失。6、施工过程中，在任何情况下，如无甲方指令乙方不得擅自停工，如发生，乙方负责赔偿甲方一

14、切损失。由任何原因导致工人停工、闹事、无理要求应由乙方出面处理，甲方予以配合，如果乙方推脱责任直接将事件推给甲方管理人员处理，甲方管理人员有权直接处理，处理结果及所发生的费用由乙方承担。7、乙方必须遵守甲方现场和生活区的安全、保卫、生活、卫生管理制度，爱护公共财务，注重环境卫生，做到文明施工，施工现场和生活区域的各项设施必须达到国家环境保护的各项要求。8、乙方每月的工人工资发放签字后的花名册上报甲方一份。9、无论任何原因，乙方不得发生聚众闹事、上街游行等事件，如有发生则每次处以1000-30000元的罚款；情节恶劣者，直接清退出场，一切损失由乙方负责。10、乙方未按要求履行合同的，除注明外每违

15、约一项甲方视情节轻重给予2000元-5000元的罚款。十四、其它事项 1、合同签订，乙方进场后要求加价，或中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求，给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会影响，甲方有权终止合同并勒令乙方无条件退场后，再另行协商办理双方经济往来事宜，并责令乙方赔偿损失和罚款。2、甲方项目经理为 朱新峰 同志，乙方常驻现场代表为 、同志，负责在施工现场联系解决问题。1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。2、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第 2 种方式处理：（1）向 延川县 仲裁委员会申请仲裁；（2）建筑物所在地法院诉讼。4、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，签字和盖章后生效。总包方 总包单位（盖章）：开户银行：中国工商银行世纪广场支行 账号：06 法定代表人：项目经理：号：63.地址：市榆阳区驼峰路小区一号楼 102 室。年 月 日 分包方 分包单位：（盖章）开户银行：账号：法定代表人：现场负责人：号：地址：年 月 日