2022年辽宁省二级建造师点睛提升考试题35.docx

《2022年辽宁省二级建造师点睛提升考试题35.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年辽宁省二级建造师点睛提升考试题35.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年二级建造师试题一一,单选题单选题(共共 20 题题，每，每题题 1 分，分，选项选项中，只有一个符合中，只有一个符合题题意意)1.【问题】热拌沥青混合料施工应做好配合比设计，报送（）审批。A.监理工程师B.业主主管工程师C.监督工程师D.试验工程师【答案】A2.【问题】（2020 年真题）根据水利工程设计变更管理暂行办法，不需要报原初步设计审批部门审批的设计变更是（）。A.主要建筑物形式变化B.水库库容变化C.堤防工程局部基础处理方案变化D.主要料场场地变化【答案】C3.【问题】（2018 年真题）根据水利水电工程施工组织设计规范(SL303-2017)，采用简化毕肖普法计算时，4

2、 级均质土围堰边坡稳定安全系数，应不低于()。A.1.05B.1.15C.1.20D.1.30【答案】B4.【问题】（2021 年第 1 批真题）雨淋报警阀应安装在（）系统中。A.水喷雾灭火B.泡沫灭火C.自动喷水灭火D.固定消防炮灭火【答案】A5.【问题】以下措施中，不是预防路基边缘压实度不足的措施是（）。A.路基施工应按设计的要求超宽填筑B.控制碾压工艺，保证机具碾压到边C.采用强夯措施D.提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带【答案】C6.【问题】（2014 年真题）职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人

3、单位【答案】D7.【问题】适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层的桩基础是()。A.挖孔灌注桩B.钻孔灌注桩C.钢管桩D.沉桩【答案】A8.【问题】隧道爆破钻眼爆破施工，掘进工作面的炮眼有：掏槽眼；辅助眼；周边眼。预裂爆破正确的起爆顺序是（）。A.B.C.D.【答案】B9.【问题】有关井筒检查孔布置说法不正确的是()。A.专为探测溶洞或特殊施工需要时可布置井筒范围内B.地质构造、水文条件复杂，煤层为具有煤与瓦斯突出倾向时可以布置在井筒范围内C.井筒检查孔距井筒中心不应超过 25mD.检查孔终深宜大于井筒设计深度 10m【答案】B10.【问题】（2016 年真题）砌体施工质量控制等

4、级分为（）个等级。A.一B.二C.三D.四【答案】C11.【问题】（2017 年真题）根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业工程安全不良行为的是()。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重【答案】A12.【问题】（2014 年真题）某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排放，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是()。A.该村的村民委员会B.建设行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主

5、管部门【答案】C13.【问题】（2020 年 12 月真题）道路面层的水泥混凝土配合比设计除满足经济性、工作性、耐久性外，还需要满足的指标有（）。A.抗压强度B.抗拉强度C.抗弯拉强度D.抗弯拉应变【答案】C14.【问题】（2013 年真题）施工机械台班产量定额等于（）。A.机械净工作生产率工作班延续时间B.机械净工作生产率机械利用系数C.机械净工作生产率工作班延续时间机械利用系数D.机械净工作生产率工作班延续时间机械运行时间【答案】C15.【问题】某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用-定比列的 罚款，该比例为()A.10%以上 20%以下B.20%以上 5

6、0%以下C.70%以上 90%以下D.30%以上 50%以下【答案】B16.【问题】（2014 年真题）根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由()管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院【答案】C17.【问题】（2014 年真题）施工进度计划调整的内容，不包括（）的调整。A.工作关系B.工程量C.工程质量D.资源提供条件【答案】C18.【问题】（2016 年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，

7、建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】D19.【问题】关于高温天气混凝土施工的说法，错误的是（）。A.入模温度宜低于 35B.宜在午间进行浇筑C.应及时进行保湿养护D.宜用白色涂装混凝土运输车【答案】B20.【问题】热拌沥青混合料路面试验段开工前（）d 安装好试验仪器和设备，配备好的试验人员报请监理工程师审核。A.3B.7C.14D.28【答案】D二二,多多选题选题(共共 20 题题，每，每题题 2 分，分，选项选项中，至少两个符合中，至少两个符合题题意意)1.【问题】施工进度控制的技术措施涉

8、及对实现进度目标有利的技术，包括()。A.施工人员B.施工技术C.施工方法D.施工机械E.信息处理技术【答案】BCD2.【问题】下列现场安装条件中，高效过滤器安装前必备的是（）。A.洁浄室的内装修工程全部完成B.洁净室已经全面清扫、擦拭、空吹 12hC.高效过滤器已在洁净室外拆除内包装D.洁净室的洁浄度已达到设计要求E.高效过滤器已经扫描检漏，且达到合格【答案】A3.【问题】饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，应检验()，合格者方可使用。A.硫酸盐含量（按（）计）小于 0.0027mg/mm3B.含盐量不得超过 0.005mg/mm3C.pH 值不得小于 4.5D.不得含有油

9、污、泥和其他有害杂质E.pH 值不得小于 5【答案】ABCD4.【问题】关于水泥稳定土基层路拌法的说法，正确的有（）。A.摊铺土之前只需通过计算确定土的松铺系数B.摊铺土应在摊铺水泥的前一天进行C.如已平整的土含水量过小，应在土层上洒水闷料D.细粒土应经一夜闷料E.对于二级公路，土与水泥的干拌可采用农用旋转耕作机与平地机配合进行【答案】BCD5.【问题】资源法规定，开采矿产资源必须按照国家有关规定缴纳（）。A.营业税B.资源税C.资源补偿费D.环境损坏补偿费E.资源调节税【答案】BC6.【问题】关于工程爆破对炸药的基本要求，以下说法正确的是（）。A.爆炸性能好，有足够的威力以满足各种矿岩的爆破

10、要求。B.有较低的机械感度和适度的起爆感度，既能保证生产、贮存、运输和使用的安全，又能保证顺利起爆C.炸药配比接近富氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少D.有适当的稳定储存期，在规定的储存期内，不会变质失效E.原料来源广泛，加工工艺简单，加工操作安全且价格便宜【答案】ABD7.【问题】关于拌合站水泥混凝土拌合设备的要求，正确的有（）。A.拌合设备应采用质量法自动计量设备B.减水剂应采用全自动电子称量设备C.拌合用水应采用流量计计量D.混凝土拌合应采用强制式拌合机E.缓凝剂应采用流量计计量【答案】ABD8.【问题】立井井筒施工时，要求安全梯的电动稳车能力不得小于 5t，除此之外，还应设置 应

11、急设施，以备断电时用以提升井下人员，下列（）可以作为应急设施。A.备用电源B.手摇稳车C.柴油发电机D.备用稳车E.爬梯【答案】ABC9.【问题】垫层是设置在底基层与土基之间的结构层，它的作用有（）。A.排水B.隔水C.防冻D.防污E.防滑【答案】ABCD10.【问题】挖孔灌注桩适用于（）A.无地下水且较密实的土层B.少地下水的风化岩层C.无地下水的砾卵石层D.少地下水的松散土层E.无地下水的砂土层【答案】AB11.【问题】根据公路工程基本建设项目概算预算编制办法，其他工程费中施工辅助费包括（）。A.机械工具使用费B.勘察试验费C.工程定位复测费D.工程点交、场地清理费E.临时水井、水塔修建费

12、【答案】CD12.【问题】填石路堤施工前，通过修筑试验路段来确定的路堤施工参数有（）。A.松铺厚度B.压实机械型号及组合C.整平机械型号及整平速度D.压实速度及压实遍数E.孔隙率【答案】ABD13.【问题】当下山巷道施工工作面遇到积水需要排出时，宜采用()排水。A.潜水泵B.风泵C.喷射泵D.卧泵和临时水仓E.潜水泵配吊桶【答案】ABCD14.【问题】冬期施工开挖路堑表层冻土可采用的方法有（）。A.爆破法B.冻土锯C.日光暴晒D.热水开冻E.深孔破冻法【答案】ABCD15.【问题】关于采用不同性质的填料填筑路堤的正确要求有（）。A.应水平分层、分段填筑，分层压实B.应将不同性质的填料进行拌合，

13、在同水平层路基全宽范围混合填筑C.每种填料的松铺厚度应该一致D.填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按 1：11：2 坡度分层留台阶E.强度较小的填料层应填筑在强度较大的填料层的下面【答案】AD16.【问题】围岩详细定级时，如遇（）情况之一，应对岩体基本质量指标进行修正。A.存在低初始应力B.无地下水C.有地下水D.围岩稳定性受软弱结构面影响，且由一组起控制作用E.存在高初始应力【答案】CD17.【问题】隧道施工中，施工人员必须撤离现场的危险信号有（）。A.监控量测数据出现突变B.作业面围岩级别发生变化C.掌子面有渗水D.喷层出现异常裂缝E.地表位移大于允许值【答案】AD

14、18.【问题】某倾斜巷道采用上山施工方法，其工作内容包括()。A.钻眼爆破B.装岩与提升C.支护工作D.排水工作E.通风工作【答案】ABC19.【问题】水泥混凝土路面施工的实测项目有（）。A.弯沉值B.弯拉应力C.摩擦系数D.构造深度E.路面宽度【答案】BD20.【问题】关于岩石物理力学性质的说法，正确的有（）。A.岩石具有孔隙性B.岩石不具有吸水性C.岩石可能会被水软化D.岩石的抗冻性与其饱和系数有关E.岩石的强度指标中抗剪强度最高【答案】ACD三三,大大题题分析分析题题(共共 5 题题，每，每题题 8 分分)1.背景资料:某大型顶进箱涵工程为三孔箱涵，箱涵总跨度 22m，高 5m，总长度3

15、3.66m，共分三节，需穿越 5 条既有铁路站场线；采用钢板桩后背，箱涵前设钢刃脚，箱涵顶板位于地面以下 0.6m，箱涵穿越处有一条自来水管需保护。地下水位于地面以下3m 处。箱涵预制工作坑采用放坡开挖，采用轻型井点降水。项目部编制了轨道加固方案，采用轨束梁加固线路，以保障列车按正常速度行驶;制订了顶进时对桥（涵）体各部位的测量监控方案，经项目部技术负责人批准后实施。按原进度计划，箱涵顶进在雨季施工前完成。开工后，由于工作坑施工缓慢，进度严重拖后。预制箱涵达到设计强度并已完成现场线路加固后，顶进施工已进入雨季。项目部加强了降排水工作后开始顶进施工。为抢进度保工期，采用轮式装载机直接开入箱涵孔内

16、铲挖开挖面土体，控制开挖面坡度为1:0.65，钢刃脚进土 50mm，根据土质确定挖土进尺为 0.5m，并且在列车运营过程中连续顶进。箱涵顶进接近正常运营的第一条线路时，遇一场大雨。第二天，正在顶进施工时，开挖面坍塌，造成了安全事故。【问题】1.本工程工作坑降水井宜如何布置？根据背景资料，在顶进作业时应做哪些降水工作？2.箱涵穿越自来水管线时可采用哪些保护方法？3.指出项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题，并写出正确做法？4.结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施？5.指出加固方案和顶进施工中存在的引起列车颠覆的隐患？6.依据背景资料分析开挖面坍塌的可能原因有哪些？【答

17、案】1.（1）根据背景资科介绍箱涵工作坑属面状基坑，降水井宜在坑外缘呈封闭状态布置，距坡线 1-2m。（2）顶进作业应在地下水位降至基底以下 0.5-1.0m 进行，雨季施工时应做好防洪及防雨排水工作。2.箱涵穿越自来水管线时可采用暴露管线和加强施工监测等保护法。3.项目部编制的轨道加固与测量监控方案及实施过程存在的问题及正确做法具体如下:（1）问题:大型箱采用轨束梁加固。正确做法:大型即跨径较大的箱涵可用横梁加盖、纵横梁加固、工字轨束梁及钢板脱壳法。（2）问题:仅对桥（涵）体各部位监控量测。正确做法:在顶进过程中，应对线路加固系统、桥（涵）体各部位、顶力系统和后背进行量测监控。（3）问题:方

18、案批准手续不正确。正确做法:测量监控方案应纳入施工组织设计或施工方案中，施工组织设计必须经上一级批准，有变更时要办变更审批。4.根据项目部进度控制中的问题应采取的控制措施包括:（1）项目部应逐级落实施工进度计划，最终通过施工任务书由班级实施；（2）应监督进度计划的实施，当发现进度计划执行受到干扰时，采取调度措施；（3）实施进度计划中出现偏差时应及时调整。2.背景资料：某施工单位承接了一座二级公路桥梁，其中桥梁上部结构采用预应力连续箱梁、预应力箱采用单箱双室斜腹板断面的形式，梁高分为2.0m。混凝土箱梁采用 C50 混凝土，采用纵向、横向预应力体系，管道采用塑料波纹管成孔及真空辅助压浆技术。箱梁

19、外伸横梁设置预应力，其它位置横梁为钢筋混凝土结构。在相对施工方向的共用墩处，箱梁钢束采用内卡式千斤顶张拉。预应力混凝土连续箱梁采用碗扣式满堂支架法现场浇筑：施工准备地基处理支架位置放线支架搭设支架校验调整一铺设织横方木安装支座安装底模板、侧模板底模板调平支架预压A绑扎底板、侧板钢筋B安装内模板安装顶板模板、边模板绑扎顶板钢筋安装波纹管自检、报检混凝上灌筑一混凝土养护拆除边模和内模板预应力张拉压浆、封堵端头养护拆除底模板和支架。钢管支架搭设完成后，采用砂袋静压法对支架进行等载预压（包括梁体荷载及施工荷载），试压的最大加载为设计荷载的 1.05 倍，预压时砂袋由梁体一侧逐渐向另一侧慢慢堆放，为了赶

20、工期一次性达到设计荷载，卸载后，进行了预拱度估算，施工完毕后，按照纵向从两边向中间，“先装后拆，后装先拆”的原则进行拆除。拆除的钢管堆码整齐，经检査整修后入库待用。为了保证施工的安全性，成立了领导带班小组及巡査小组进行定期巡査，并针对支架施工编制了安全专项方案和应急救援预案。【问题】1.分别列出工艺流程 A、B 的名称。2.背景材料中，为什么要进行支架预压？3.指出支架施工过程中错误之处，并改正。4.应急救援预案中保障措施有哪些（列出 4 种即可）？【答案】1.A支架及底模标高调整；B安装波纹管。2.消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数，或检验支架的安全性。3.错误一：

21、预压时砂袋由梁体一侧逐渐向另一侧慢慢堆放；改正：预压时梁体两侧对称平衡加载，预压荷载的分布应模拟需承受的结构荷载及施工荷载。错误二：为了赶工期一次性达到设计荷载；改正：预压荷载一般分为三级加载。错误三：施工完毕后，按照纵向从两边向中间，“先装后拆，后装先拆”的原则进行拆除；改正：纵向应对称均衡卸落，在横向应同时一起卸落。4.（开放式答案）通信与信息保障、应急队伍保障、应急物资保障、经费保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障等。3.背景资料：某施工单位承接了一座桥梁和一条隧道施工任务。桥梁采用明挖扩大基础，基础采用现浇钢筋混凝土结构，承台混凝土体积约为 300m3，基坑开挖深度为 4m，原地面往

22、下地层依次为：050cm 腐殖土，50280cm 粘土，其下为淤泥质土，地下水位处于原地面以下 200cm，由于受周围地物的影响，施工现场场地有限。根据该桥墩的水文地质，施工单位在基坑开挖过程中采取了挡板支撑的加固措施，以防止边坡不稳造成塌方；在挖除基础底部底层松软土、换填 1030cm 厚砂砾土垫层、使其符合基底的设计标高并整平后，即立模灌筑承台基础混凝土。为控制混凝土的水化热，施工单位采取了以下措施：(1)选用水化热低的水泥；(2)选用中、粗砂，石子选用 0532cm 的碎石和卵石；(3)选用复合型外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量，延缓凝结时间。在隧道施工中，由于有大量爆破施工。为

23、了方便管理，爆破器材放在紧靠办公室的一个小仓库里，并且由专人负责发放。在进行洞口的大型爆破之前，施工单位技术人员经过计算确定了爆破药量、爆破方式以及安全距离，让民工甲领取了炸药和雷管，用自行车运到施工现场。爆破作业时，安排民工乙负责在爆破安全距离外来回走动进行警戒。问题：1施工单位采用挡板支撑防护措施是否合理?简要说明理由。并列举出该桥墩基坑开孔还可以采取的支撑措施。2指出施工方为保证承台立模及混凝土浇筑所采取的措施的不完善之处。3施工单位为控制大体积混凝土承台混凝土水化热的措施是否合理?除此以外，还可以采取哪些措施?【答案】1【参考答案】合理，因为根据背景资料所述地质条件，该处由于有地下水，

24、因此基坑开挖时壁坡不易稳定，且收到场地限制，所以可以采取挡板支撑防护措施。适用于该桥墩基坑开挖的支撑防护措施还有混凝土护壁、钢板桩、锚杆支护、地下连续壁等。这是明挖扩大基础施工中基坑开挖方面的题，考核考生对开挖基坑支撑形式的掌握。根据背景资料的叙述，很容易得出“有地下水”、“场地受限”等关键词，因此可以推断出不能放坡开挖，需要考虑直立开挖加支撑防护的方式。因此“挡板支撑防护措施”显然是一种防护方法。当然，适用于该桥墩基坑开挖的支撑防护措施还有混凝土护壁，钢板桩，锚杆支护，地下连续壁等，只是应该根据实际情况，考虑经济性、可行性来选用。明挖扩大基础施工的内容包括：基础的定位放样、基坑开挖、基坑排水

25、、基底处理以及砌筑(浇筑)基础结构物等。当基坑壁坡不易稳定并有地下水，或放坡开挖场地受到限制，或基坑较深、放坡开挖工程数量较大，不符合技术经济要求时，可根据具体情况，采取加固坑壁措施，如挡板支撑、钢木结合支撑、混凝土护壁及锚杆支护等。2【参考答案】施工方为保证承台立模及混凝土浇筑所采取的措施还应在基坑底部设排水沟和集水井。【考点解析】由于背景资料中已明确说明“基坑开挖深度为 4m，地下水位处于原地面以下 200cm”，为保证干地施工，当然需要采取降水措施。且由于地下水位相对不高，基坑开挖也不太深，因此可以采用“基坑底部设排水沟和集水井”的方式来排出地下水。桥梁基础施工中常用的基坑排水方法有：(

26、1)集水坑排水法。除严重流沙外，一般情况下均可适用。(2)井点排水法。当土质较差有严重流沙现象，地下水位较高，挖基较深，坑壁不易稳定，用普通排水方法难以解决时，可采用井点排水法。(3)其他排水法。对于土质渗透性较大、挖掘较深的基坑，可采用板桩法或沉井法。此外，视工程特点、工期及现场条件等，还可采用帐幕法：即将基坑周围土层用硅化法、水泥灌浆法及冻结法等处理成封闭的不透水的帐幕。3【参考答案】合理。还有敷设冷却水管；分层浇注，以通过增加表面系数，利于混凝土的内部散热。4.背景资料：某行洪区退水闸为大（1）工程，批复概算约 3 亿元，某招标代理机构组织了此次招标工作。事件一:招标文件有关投标保证金的

27、条款如下:条款 1:投标保证金可以银行保函方式提交，以现金或支票方式提交的,必须从其基本账户转出；条款 2:投标保证金应在开标前 3 天向招标人提交；条款 3:联合体投标的，投标保证金必须由牵头人提交；条款4:投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后 30 天止；条款 5:签订合同 5 个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还；事件二：招标文件完善后进行发售，在规定时间内，投标人递交了投标文件。其中，投标人甲在投标文件中提出将弃渣场清理项目进行分包，并承诺严格管理分包单位，不允许分包单位再次分包，且分包单位项目管理机

28、构人员均由本单人员担任。经过评标、定标，该投标人中标，与发包人签订了总承包合同，并与分包单位签订了弃渣场清理项目分包合同，约定单价 13.63 元/m，相应的单价分析表如下事件三:招标阶段，初设批复的管理设施无法确定准确价格，发包人以暂列金额 600 万方式在工程量清单中明标列出，并说明若总承包单位未中标，该部分适合分包管理。合同实施期间，发包人对管理设施公开招标，总承包单位参与投标，但未中标，随后发包人与中标人就管理设施签订合同。事件四:承包人已按发包人要求提交履约保证金，合同支付条款中，工程质量保证金的相关规定如下:条款 1:工程质量保修期间，以现金、支票、汇票方式预留工程质量保证金的，预

29、留总额为工程价款结算总额的 5%，以银行保函方式预留工程质量保证金的，预留总额为工程价款结算总额的 3%。【答案】1.条款 2 投标保证金应在开标前 3 天向招标人提交不合理。改正：投标保证金同投标文件同时提交，在投标截止前提交；条款 4 投标保证金有效期从递交投标文件开始，延续到投标有效期满后 30 天止不合理。改正：投标保证金有效期从投标截止时间开始计算，其有效期与投标有效期一致；条款 5 签订合同 5 个工作日内，招标人向未中标的投标人退还投标保证金和利息，中标人的投标保证金和利息在扣除招标代理费后退还不合理。改正：应该是签订合同后 5 日内招标人向未中标人和中标人退还投标保证全及同期银

30、行存款利息。2.A 代表基本直接费；B 代表 10.20；C 代表 0.82；D 代表人工预算单价；E 代表定额材料用量；F 代表机械台时费；G 代表 1.24。3.不妥之处一:初步设计无法确定准确价格，发包人以暂列金额方式在工程量清单中列出不妥；理由：初步设计无法确定准确价格，发包人应以暂估价方式在工程量清单中列出。不妥之处二:总承包单位参与投标，但未中标，发包人与中标人就管理设备确定合同。理由：分包管理，应该是总承包单位与中标人签订合同。4.条款 1 预留总额为工程价款结算总额的 5%不合理。理由：工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的 3%；条款 3 工程质量保修期满时，

31、发包人将在30 个工作日内核实后将剩余工程质量保证金及利息退回给承包人不合理。理由：在工程质量保修期满时，发包人将在 30 个工作日内核实后将剩余质量保证金支付给承包人。5.某新建办公楼工程，建筑面积 48000，地下二层，地上六层，中庭高度为 9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以 31922.13 万元中标，其中暂定金额 1000 万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为 2013 年 7 月 1 日起至 2015 年 5月 30 日止，并约定在项目开工前 7 天内支付工程预付款。预付比例为 15%，从未完施工工程尚需

32、的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止 2013 年 7 月 8 日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用 1.88 万元、利润 18.26 万元、税金 0.58 万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6 分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32 万元起扣点 P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25 万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用 1.88 万元，利润 18.26 万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的 7d 内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第 8 天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。