2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题a4版打印(国家).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题a4版打印(国家).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题a4版打印(国家).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 当采用综合评估法进行工程总承包评标时，初步评审标准通常不包括()。A.形式评审标准B.技术评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准【答案】 BCM7O5H9V1G5T2E2HL6M4N3E7Y5F2D1ZQ8D3R9H1W8R4Y72、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。A.7B.14C.28D.30【答案】 CCQ4G2Z6D4F1F9C10HY2V7Y2C2E9P8F1ZE6R1F8A4M3K9M103、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸

2、货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCB2E1C4A7B10F10K4HJ7K9E5L6L7U10G4ZV4M7A7U7N4Z3K24、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（ ）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码【答案】 ACN7V5I2W4U2L10E10HV1J3C10O3K6M1D2ZE10X1P5R8U10D7I85、建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计

3、法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】 ACE1Y10J9K9R6C2G1HB1D7W3H5Y4P10P4ZT6L3F3K4D8T2Z96、FIDIC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的 合同款额，它表明于（ ）。A.招标书 B.投标书C.中标函 D.合同协议书【答案】 CCX2O5Q6K6G9Q10D1HM10B9C2E9D2A4U6ZN8S2S3X4P10R1Q97、根据我国现行建设工程施工合同示范文本通用条款以及建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，下列关于索赔程序和索赔时间的说法中，正确的是()。A.承包人应在确认索赔事件发生后14天

4、内向发包人发出索赔通知B.承包人应在发出索赔通知后14天内向发包人递交详细的索赔报告C.承包人应在收到索赔通知后28天内作出回应D.发包人应在收到索赔报告后28天内作出答复【答案】 DCO2L4U6M5Q3L5V4HM3G2L7E10X7A8C2ZJ1K7U3C7L9N4W48、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】 BCV9L4K5T8D7W5C3HU5G8B3J2M2A10D4ZF3C9Q9G5G3Y1E109、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为 30万元，废品损失率为 1

5、0%，外购配套件费为 5 万，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ ）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCW7B7M5O10B7J5Z8HM3A4N4H6A5R3K7ZL6A6T8R10T10S9U210、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】 ACI4H2T8C7K7G9U4HJ2G10A4U3T2D2

6、H9ZV1X7K3Z5G5U8R1011、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时，适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。A.桥梁B.铁路C.隧道D.围墙大门【答案】 CCS8C6X3C2O2M10G9HO7Y4E4N7D6D6G10ZI5D2H2J5G3G7H1012、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACC5M5F8H8M4V2V1HW3F8B1I6B1S3R1ZO9Q7Y10Y4H7X8E413、某企业

7、全年的销售收入是3000 万元，经营成本占全部销售收入的40，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】 DCB4R5A7Y3S6S1Q9HN8D7L10T2T9O6C10ZS1R5M6J5J3K2M514、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】 BCV10K8P1Z8U7C5V3HW7F10O9L3S9T3Z7ZB7D2M6K6X10L1A515、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建

8、设投资额为5000万元。生产能力指数0.8，假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%，则该生产线的建设投资为（）万元。 A.6000B.6300C.6378D.6615【答案】 CCP3L10T9P3S10C5V10HA1Z9R10Q10T9C8W4ZY3T6Z9V3E4B9P716、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】 BCQ8S

9、1K1B10F8W1R6HQ8L9U2E5O3Y4T10ZH10T9G8L1Z10V8I117、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】 ACU4L7T8M3H5K5K6HJ5P2L7Z4M8H6A3ZK2O9I9W9W2C9L618、已知人工挖某土方1m3 的基本工作时间恰为1 个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（ ）工日/10m3。A.13.33

10、B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCF1L4F1P7G8B4F6HO5T2H6U2Q4J2C9ZF5U5J7C10O2L8I919、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。 A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】 DCM8I2D6V9M2E4Q6HI8J1V7U2B2Y5Y1ZB8Z2Q9I1T10B6S420、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处

11、理方式是（ ）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】 DCO4X2T7F8F3N5E8HA8F6V2F2I8C10Q7ZD8M7I8I9O9L7X121、下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定的，按照工程欠款处理C.施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与备案的中标合同实质性内容不一致，应以最后签订的合同为依据【答案】 BCQ8D8B6C5L6E6I

12、6HY4W9X4X8M5Q4O5ZH3V10U1A2U2K10K322、建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码【答案】 BCM10N4G10B5A6W3X6HK2S7R6Q5O2U9H7ZP10H2I1U6M8V7Y523、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，下列调整措施项目费的方法正确的是（ ）。A.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生的措施项目按分

13、部分项工程费的调整方法确定单价C.按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按照实际发生变化的措施项目调整 D.措施项目费应按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】 BCU8U4P8G10S5A6A9HK10B6P1G6V2B3O6ZM3G10X2R3S4H2I1024、以下不得由投标人自主报价的是（ ）A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费【答案】 CCW9T6Q10T10P2Z7P2HN1B4N10X6G9Y8O4ZR10W8L4S10T2X8W125、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验

14、收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACS7U10D3B8O4K1Z1HG9H8J2Q8T4R9F4ZI3C10P1W7Z4D5G1026、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.46B.610C.713D.816【答案】 BCZ1Q4D6X6F10Y5J8HD4E8C2K2N10S1I6ZJ6J3P7R4T5O7L227、（2013年真题）某拟建工程初步设计

15、已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法【答案】 CCQ4O5R5V9P4X1L9HT4K8Z9H1J2O5S10ZW4Y6J3W5I2Z1U128、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写【答案】 BCY5K4G7G6K5B4E6HL8E3N8U6U8C1J

16、9ZB9I5V9V6H3D7X529、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】 CCT9B1G1R8Z9Y9P7HI1O5K8D2W9B8M7ZC3A7N4W3V7I1U130、工程项目的建设投资不包括内容为（ ）。A.工程费用B.流动资金C.工程建设其他费用D.预备费【答案】 BCG2O8Y10H8G5V1Z4HC9T2S4H6F1W8E5Z

17、Y8H6Q2H10L10D5I831、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单 项目的（ ）。A.计量单位 B.清单编码C.工程数量 D.项目特征【答案】 DCV5L9Y10Z6N2E9D1HR5V1L3D5X5U6K10ZR4G3K1S6O4D10K532、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1B.1.5C.3D.5%【答案】 BCD7H7N6Q1B6O2L6HE5N9U6V6I2Z1U8ZF4B3H1P10T8P1F433、在英、美等国

18、，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30以外B.允许误差30以内C.允许误差20以内D.允许误差10以内【答案】 ACF4S5J8K8W10K6Z6HI8X1Y2P7U2X3Y2ZS1Q2X3H10S5K7Z734、下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】 DCP8O7Z7E2M3A5S2HF5T8S4P8F9Z2V3ZN4I4Q3T1D7U3N435、下列费用中

19、，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】 DCC7G1K6P1F1S6Z7HN6N5M4X9G7N3F9ZT1V9W3A4M10X7O736、某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，则其应交的投 标保证金最高数额为（ ）万元。A. 50 B. 80C. 100 D. 150【答案】 BCY3T7Y4U9V5V1U9HU9N5P5P6J1F10X9ZQ4P4W6I7N6L3I737、下列关于工程计价的说法中，正确的是（ ）。A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节B.分部分项工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程

20、组价包括工程项目的划分和价格的组成D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】 BCZ10L3L8G9T1A8V3HA7B8B2V6N4A9L6ZT4A4L2V10I4T4U938、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】 BCS8W1F5J4R5X4W1HH4I2F4S2O8D6T9ZP7R9S1F3C6D9C239、对于不实行招标的工程，一般以（ ）的第28天作为基准日。A.施工合

21、同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前【答案】 ACT2X4F4F5K1I5W9HA10G10V6J3W9R6V3ZW8E3U9E1N1O8U940、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACG4D9L9T4P5J9W7HU9B3U6D1Y6U9T3ZA5K6U5M1Z8X5X241、按照国外建筑安装工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的

22、是（ ）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】 ACG10S4M6W9L6G7M6HB4T7S3Y5J10G7B1ZD1E5F2R8U6B6F442、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（ ）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】 BCT2R10E1H6V7Z1Z9HX3D6Y9J8O10M2F10ZX7V6M7S3Q7B1C643、关

23、于工程造价指标，下列说法正确的是（ ）。A.按照工程构成不同，工程造价指标可划分为人工指标、材料指标、机械台班指标B.工程造价指标测算时，部分数据可通过理论推测获得C.造价指标可分行业、分专业进行测算，不受区域范围影响D.汇总计算法计算工程造价指标时，应采用加权平均的方法【答案】 DCT1Y8Y4U9Q9O1D3HB2O3Y9W1X4S5S8ZJ9Q1X4C10C1J3R244、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.4

24、4D.15.78【答案】 CCP3A10T2N7L4N8Y4HW2L8R3P9T4S10V2ZY10W3E2R3A4Y3M245、（2020年真题）根据标准施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】 BCV10A4D2B6M3I9Y10HS6D7N4J5V1O6N10ZF4L1N10O7M7D6L1046、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的( )。A. 0. 4%B. 1%C. 0. 4%0. 6%D. 1%1. 5%【答案】 C

25、CC7Q9Q1N5Y10O1X3HO3N9E4U5X5W5G10ZT5Q2U6Q3C8N2L947、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划【答案】 ACI5A6A9V4Y2F8J9HJ6K9K4K5U9E6D10ZA4O5J9A7T7V1M948、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】 CCL1V5F

26、6X4Q9H4G6HJ5X6F5N7H9T5X10ZZ2A7M5Q6X1M10W949、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。A.工程接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 DCX8Q3P7H1K2O8M8HP6K5V2N3K7B8S10ZT4T4F5I6T2K2Y150、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关规定的金额、担保 形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人提交履约担保，其履约担保金额一般 为中标价的（ ）。 A.10B.20C.30D.50【答案】 ACZ7V8C8T2C7B6Z5H

27、W8B8Z4D2C5O6V8ZU4F5S1K8O4W6Z251、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】 CCQ5A9P6A10S10D1V5HY2B8W7C1E10L6C1ZG6Q5H3L6E3E2S652、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标 人，但不能指明澄清问题的来源。 A.7B.15C.30D.45【答案】 BCI4N10O6N6B2E4I6HK4C7P9A9E7S9E5ZN1Y10D6C2P6R7S453、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两

28、种形式。A.总价指标和单价指标B.综合指标和单项指标C.一般指标和特殊指标D.市场指标和定额指标【答案】 BCX8G8J6R5J9B7Z5HY9Q6Q6O1L2L8I2ZP2D9J5E6Y7F6T1054、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】 BCP3O2J9O8Q7B4U10HH5K9I4C7Y10G4Z6ZU2M5K9H9P8N6E655、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%

29、。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（ ）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】 BCJ7E9G1E6D2F4X2HU4T5J3F2V1P2Q1ZI3D6R1I7U3J8D156、下列关于其他项目费的说法，正确的是（ ）。A.计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作B.计日工由施工单位按施工过程中形成的实际发生量来计价C.施工单位投标时按建设单位给定的金额填报总承包服务费，施工过程中按签约合同价执行D.在施工过程中，暂列金额由施工单位掌握使用、扣除合同价款调整后如有余

30、额，归建设单位【答案】 ACC10G6S4C8A8H7F5HO2T8R9A5Q9N7R10ZS4T3S4I9K4B3B257、属于不宜计量的措施项目的是（ ）。A.脚手架费B.垂直运输费C.冬雨季施工增加费D.施工排水、降水费【答案】 CCP7U5E9D8K6Z8S2HP1I10Y3F5M2S9G4ZG3R3F2L6Y4V7B858、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】 CCQ5N8R8H2M6M6E1HL1I2T3I2N6D5F8ZX4Z7S7E2P9T10B159、

31、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（ ）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费【答案】 ACG8T9Z6V5H2T8E8HO2K9E7N2E1P3J2ZT9G6T8J7V9U4M660、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/

32、m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCI8U6M3U2J9F7D7HK8E3H3O5I3V10J3ZI5Y10Q9R7Z4S2Z361、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500加08)，关于招标控制价的表 述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过3%时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价【答案】 DCV6W3H6D9I4W3B6HA10J6Q8F7E3R6Y7Z

33、K2Z7A8K1Z7W1S362、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCH9B4S10D4M10W3A6HH5X8R2M10V4L2Z4ZK4A8Y2Q7B8L10H563、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【

34、答案】 CCF2K7R5L8X2G6J1HB4O8C6B4O8Y1F7ZA10E9W4D5H5T1N264、某项目建设期为 2 年，第一年贷款 4000 万元，第二年贷款 2000 万元，贷款年利率 10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCF1U5B7X3J9Y10T7HB8N1B9V1Z9E9O6ZL2N6I5B5K8D2C365、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元，则安装企业普工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.60B.65C.100D.150【答案】 B

35、CU2W6L4U10G8L5W10HD5X2D2D9D3B3F9ZD9N4S2Q2L6C7S266、某材料原价为300 元/t，运杂费及运输损耗费台计为50 元/t，采购及保管费费率3%，则该材料预算单价为（ ）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】 CCL10M7G4Z6R6B6L4HE7H3G2N4P5C4E2ZC1F4U9W3D9R2L967、根据世界银行贷款项目国际竞争性招标程序，下列各项内容不容谈判的是（ ）。A.设备、货物或工程数量可能的增减B.合同价格C.技术规格上的差别D.工程预付款的多少及支付条件【答案】 BCX7Q6O2S5C6X8L3HF

36、5J1P6S5P3L8C7ZP8A9P6N2Q1Y2C568、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（ ）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】 CCK6I6S2V10N2R4P4HV5W10N10N8A3F1Q2ZI7J4R2E3V3B7E269、 根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB50854-2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案

37、】 DCK9R2C1F4U6Q10A6HY8N1B5G3H8O5A8ZS7G1B5G6N7T2P470、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】 BCN4M8T10D3X10P7A7HJ6N7E3S10U10U1L3ZF5Y2C4S3L2H10M371、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起

38、诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACU2D9M8Z6R4J7G7HO9Z3I9E6G1R5Q10ZE6C7C8Q8P4M8N272、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】 CCI10H8U3J5I1J10X8HR1H2U1T2J3V1M7ZJ6D1E7M2W8P9Y1073、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组

39、合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCJ3Q2E1H2F2G7K10HC5S4N1F4V8Y9X1ZJ8V7Z5D1Q8M3N974、安全预评价实行的价格为()A.市场调节价B.合同约定价C.工程变更价D.工程量清单价【答案】 ACS7D8S6T5C7L2V4HX7H8M4L6L10Y6C9ZJ5Z10H8J1M4W1N575、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】 ACR9A9W9C8X10I8X1HZ1S1J5T5U10F2M6

40、ZS8O2X5H3L3Y9F876、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】 BCD4D10P2K3X5Y7R8HR10I9Q5O6L1D7W9ZN1J6G10C2O10P5L1077、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总

41、价中【答案】 ACJ1F9O6L5P8S6T4HB6L9U5I10N5U4Z9ZY5Y2G4F1P4R4V278、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCI3I10B10O2D5X8U5HT6E6C9M3S5C1H8ZB5G4Z5X6T3X8E1079、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【

42、答案】 BCV8B3S2E6V6X4M6HV4B6G2G8Q6B1T10ZU6I4L1M6R4I2A780、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCH5E5D3C1M2S4N4HX7C6G5U1H2R3Z6ZM1O8U10X7Z4V2U981、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，

43、正确的是（）。 A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 DCR8Y9X9Q4H6U5X10HI5I7I3J8Q3A10A8ZN6R6C4Q4D1F3V282、在确定材料消耗量的基本方法中，（ ）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法【答案】 CCF4N1S2E1E3O10R

44、2HK8K6X2N2J2A9K1ZO2D5S5M8D4R4C383、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】 ACO6U7I4S10M3C6A8HE6A9G10H2O3A1P7ZZ10W9V3V6P1J2O284、已知某工程承包合同价款总额为8000万元，其主要材料及构件所占比重为70%，预付款总金额为工程价款总额的

45、20%，则预付款起扣点是（）万元A.2286B.6400C.1600D.5714【答案】 DCC4P8I4U10S10S2N9HZ1D6V8A8W8A3S5ZY2N5C6R10R10H1L585、在国际竞争性招标程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】 CCJ1G8F2S2M2E1Y9HC6X4L5A5U1E4C6ZH6C6N3B9V3H9O986、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCW2V10D2E1Y1P5N7HN10L4Q2Q1Q2C2S4ZO9W10Q4D7N5L6B187、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品