2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题(含有答案)(河南省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题(含有答案)(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题(含有答案)(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】 BCH2C3G5Z1E5F7J7HI9O3G4E6G10A2X1ZY3M8V6H2N7U8P102、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（ ）。 A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】 ACO8E2Q2A5N2C5V3HW3C

2、9H5B8E4R9K2ZZ9J4T8Y2P9S1Y53、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】 CCJ2Y1P10B6G10J8J10HC4C9L4O10E3D10M8ZS2W6D4A1C5Y4A104、适用于初步设计深度不够，设备清单不完善，只有主体设备或仅有成套设备重量时，编制设备安装工程概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.直接估算法【答案】

3、 BCW2U1A6L5K2H2J10HL8Z4J3M5U1B10U1ZX1E3P4D8U3L4N15、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（ ）。A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计量单位和小数点位数 C.统一项目划分和工程量计箅规则D.统一名称、专业用语和符号代码【答案】 CCV5W2J1Q2W8U6N6HQ8W5U6D7W1I8L2ZX7O2M8B4K9V5S96、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用中表述正确的是（）。A.计算人工费的基本要素是人工工日消耗量B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组

4、成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费【答案】 CCM2U9Z6L4J6P10M10HS1X4M1R4P5H10A10ZI5M4T9H3I8A2W27、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】 DCT9A7L3P6G3Y3N9HQ7X3A7M7E5O1G1ZJ1U9G1M1Q8N9M78、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据 B.可行性研

5、究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破 C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据 D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】 DCP1S5R7H3L10S7Y1HD4F4Z3Q6M6N9X9ZK8X7W3T3T9Q5V29、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】 BCM2W2G8C9A8V6T1HW1S2E8O6A7T9Z5ZW9R4M2V6P2C8I610、下

6、列费用中，不属于国外雇用工人人工工日单价的是()A.基本工资B.住房公积金C.夜间施工的增加工资D.工人上下班交通费【答案】 BCO5Y6E8Q10S10X7G7HA5K2P3X4C10L9M2ZG4V9H9L8F7P8O411、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（ ）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】 DCQ7Q10L1R4Y2L9C6HN10L7S1K9O7V7N4ZX1F1R5I9H6O3A412、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0

7、.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】 ACH6O4H2W3E6I5Z9HV6S3F4B10J3E6F4ZD8Q2L3Q4A9G5O913、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】 CCG8X10Q6R4D5Q5T2HE8U3J3S10E7D6J7ZL5P9E10Y7D4B1O714、有关最终结清的

8、过程，下列表述中正确的是（ ）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】 ACP3G8S9K2D8L10N5HM6F1H8P5N9E4H7ZB5V5Y2L8F6H3L115、在竣工结算时，若总承包服务费未经过调整，应依据（）的金额计算。A.实际发生B.合同约定C.发承包双方确认D.发承包双方签证资料确认【答案】 BCV7P2U5E9T7J2Q9H

9、Q5D5G9I3B5O6F1ZA3N3J3N4T6L10O1016、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】 ACN5F1C6I8T2Y2Q10HH10O1A5B4K5J7C4ZX7X1Q7F5O6R2C217、下列费用中，属于生产准备费的是（ ）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【答案】 BCK10F5Z3J

10、3U4S1A7HL4L2R5T10Q4D8B2ZJ3L2Y4C6U6X8V118、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCC8V2N3I5H4K6H6HT5P4S5K1E4Z10O10ZV2V10O9A1E6W7E119、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居

11、民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】 DCX1Q8J2X7Q7O1C9HF9X5Q8S6V10D8P7ZU2W7O6W10J3N6C720、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 DCI6B1Y3U6R6G9D9HI4B1W6Z1X4F8S4ZW9K3D8C6O2A2X321、根据标准施工招标文件，下列关于综合评估法评标的说法，错误的是（ ）。A.综合评估法

12、通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人【答案】 BCQ7B5B10B5T6J6J3HO10Z3Q3U9L2C10Z3ZL10D4X4X3Z6P6E122、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】

13、 CCF10W1K9A6G6M6D6HC10I1C4I8W2K1Q3ZX7P6M2X10V10T10Y1023、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】 DCQ3I6K3B1F4O4U10HP1K2W7Q7X5J6C4ZJ7P8G10Y4X2F5F724、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。A.单价措施项目费

14、，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素【答案】 CCQ3U9T2I4O10P4Z1HT4N10F8O3Q9C4Y8ZJ6O10V8O6G1S1Y125、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专

15、业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】 CCT6J1I8K7V6Q4Q8HT1Z5R4P4G7D10G5ZV6G4H4H6E10B2D226、预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（ ）以内。A.5B.10C.20D.30【答案】 CCV1M1X8H4F3B7W5HQ2H8Z10H7I9A3T7ZT9W7I2J2J9U6B227、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C

16、.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACT7K1R4F10U9U6H9HC8G3T2N8Z9B3A8ZD7T1X6W2L7Q3O328、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】 DCK4G9C9M2E8Z1N6HK4O4Q4I2U6F4R10ZP8V8N4A1M5O10H1029、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利息的起算日起为（ ）。A.提交竣工结算文件之日B.确认

17、竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】 ACQ7E5N9S9C5C6J8HT4W7Q8Z4Q7P8G9ZD4J4P9H2P1X1T1030、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】 DCP5P4U5I4W3N2W2HJ5W9C8S3D9H9N3ZV2U3P1T8M4T8P431、关于工程计量的方法，下列说法正确的是()。A.按照合同文件中规定的工程量予以计量B.不符合合同文件要求的

18、工程不予计量C.单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量D.总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量【答案】 BCD10Y9C4C5N4J5C6HP9B4Q8T8E10Z8V1ZN4O9N5I6N2Q3A1032、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】 BCY9D7F6G4E2O2S8HW10V4Z5U6S3A6U2ZD6Z6Z4S5D9W9H1033、某建设项目，计划购置甲、乙两种设备

19、，基期计划采购数量分别为3台和5台，单价为10万元/台和15万元/台；报告期实际采购数量均为4台，单价为12万元/台和16万元/台。则该建设项目设备、工器具价格指数为（ ）。A. 1. 133B. 1. 067C. 1. 105D. 1. 120【答案】 DCR3A8W6Y10A5R6I1HK7Z9D9T10G3O8D9ZQ5L5H4J4I4N6E234、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（ ）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.在招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】 DCA4Z6B1

20、S4G10R2V9HJ4R1L2V3J10N5B4ZV6K7D10Z7D5U2T335、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值B.预算书确定的价值C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】 BCY1O8P7K4Z10V2R6HP6Y3C9F4W7I7F4ZF8R3A3O1Q7O6N836、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费

21、.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】 BCS6Y9S2X3R1O10P10HJ9X6X5M8X1L9Q10ZC1O5N9Y3L2X10N837、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（）A.设备原价x设备安装费率（）B.重量（体积、面积）x单位重量（体积、面积）安装费率指标C.设备原价x材料占设备费百分比x材料安装费率（）D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标【答案】 BCM8W8P4G3V4T10D7HJ10O9F5M3V9W1F9ZS10G2I4Q6C9R1C638、工程造价指标测算中，各类造价数据的

22、时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACL10Y9J8F3P8X3Y1HN7G3G10H4G8O3A7ZQ8H1Q4O10J7Y3B739、依据建设项目过程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。A.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价【答案】 CCR6B2E1Y1B5T4X4HF8A7E4P7B9N6A8ZJ3E3Q7D10V10P8F840、下列关于工程结算价

23、款纠纷的处理，说法正确的是（）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息B.建设工程已实际交付的，工程欠款的利息起算日为提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付的，工程欠款的利息起算日为实际竣工验收合格之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，工程欠款的利息起算日为当事人起诉之日【答案】 DCO7O2Q8L5T10Z3D5HS2I6U1S7V9S9J5ZE10W7C5P10I9V3B541、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C

24、.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】 CCS4Y7Q4C10A9A10M2HO8L6X3P3N2U1I4ZV10C3T1D9O5Z5S542、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】 DCK7U5Q10K3O8U6N8HM6M4S4O1F1

25、B10Z2ZR10Z4X7F1X3I4I643、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（ ）。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算【答案】 ACI8Y8N5R6N7F4Q6HY1M1B10X9Y7C5W6ZK3C6S3R2A7S7O544、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3 混凝土柱工程量需消耗10.5m3 的混凝土。现场采用500L 的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用

26、系数为0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】 DCL7R5K4Z4P3O9S6HU2U8Y6L5M8E1R6ZT2Q1P10M4F4D1R145、已知某进口工程设备 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1：8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为 586.7 万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】 BCN6W4V4T

27、7B6T8S7HQ10E3T7T3F7J10P2ZM10M9Q1F9P10Z2V946、进行流动资产投资估算时，通常计算的是各项流动资金的（ ）。A.各项流动资金的年库存量B.各项流动资金的年周转次数C.各项流动资金的年周转额度D.各项流动资金年平均占用额度【答案】 DCY2D5S2W7W7I3Q9HK4R1E4P4B6T2G8ZV7U3U4K10H3V10T147、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.指标估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】 BCJ8N7K7D1X5Q5Z5HS4Z4F7A9V7C4I8ZL6T1R5O4W4S6W

28、548、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】 DCM3D6R8Z2I5W4N2HH6O7R3K3W6N5I10ZO3P8R8O10N1O6E949、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.300

29、0B.5000C.6000D.10000【答案】 DCB3B6N4W5K1G8Q9HV1L4I2L4U2F10X10ZG8F2N8M3G3J3X550、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，05个辅助用工，03个超运距用工，若人工幅度差系数为10，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量应为（）工日10m3。A.5.20B.5.23C.5.25D.5.28【答案】 DCU4E3F6L2Q4H10K5HH6P3F10R3I10T7K4ZO3G7A1O10O3Y4C251、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（ ）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答

30、案】 BCB7F9B4I4F2A4A8HI10O2D6I4A2P3U6ZZ10E6J7R9K1C4B1052、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】 BCP3E7J4M3X2G1G3HC1A2S3T7N3M4M2ZG9W9I10H6J9H2Z353、国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（ ）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DC

31、K9Q5D10J8T1F4Z6HG7O10F8H3J7F4W7ZH1B5K10W6K1T10B954、（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】 ACG10I10E1W5H2G7L9HJ3J2N4G9H9Z1Q6ZW3W2R1T5V7V3A155、（2014年真题）在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质的是（

32、）。A.项目特征B.项目编码C.项目名称D.项目计量单位【答案】 ACD9P8K7O6Z10S7L5HZ3U8U7P2Z1B4H9ZF6F1F1P5H3X1X356、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。A.材料费材料总重量（1加工损耗系数）每吨材料综合价 B.材料费材料净重量（1加工损耗系数）每吨材料综合价C.材料费材料净重量（1加工损耗系数）每吨材料综合价D.材料费材料总重量（1加工损耗系数）每吨材料综合价【答案】 BCS5T4C2B6E6T4P6HC10N5W8S8K1Q5C1ZG9Y9I10K9S9P8G257、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金

33、投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACV3E6T3J1J1Z2C8HK5N2Q8O4J6J5W10ZR5N5O7F10S4M7O958、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体

34、结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCX10O1O1L8O4W10A6HA9Q6Y5X3C6S3V6ZK4L10B9O8O5K9H559、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】 CCZ9K8Y10W1U3T5K6HT8C2H1I1B4W4Y10ZS10V4B1T7B3O8X260、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律

35、、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】 DCG1J2D3O7E4S10T7HZ10H3P8Z8H8P3G2ZV1U6S5H6S7R6H1061、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60% B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80% C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算 D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACQ10L8C10K2X

36、4M6Z4HC7Y6E3S4H7V2Y6ZR2D1L3F8U4Z5W562、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（ ）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格【答案】 ACQ2C6K7V4W9S5H3HQ6X3Y10R10E2U9Q1ZZ7V7J6C10K5C10I463、建设项目投资估算可以

37、根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】 BCD1H2D7H9F7A8B1HM3L9U6E7H2Q10F1ZA5R3V10E10Q8E10K164、（2017年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】 BCV7P5V3T6P8N9P1HC

38、1A7Z9B10Y4L6I5ZS9Z1G9S5A4M9M465、垂直运输费的计算方法通常是（ ）。A.按照施工工期日历天数以“昼夜”为单位计算B.按照施工工期日历天数以“天”为单位计算C.按照施工工期日历天数以“”为单位计算D.按照建筑面积以“天”为单位计算【答案】 BCV4Z4W9I9J7G8L2HW9W1I5S4I7X2Z4ZY7T10Q2N3F7X5W866、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。 A.13.56B.13.65C.14.4

39、4D.15.78【答案】 BCH3U1N4H7X10G9B4HV2C10A2F6V2Y4I1ZL2L2V2O7I9W3P967、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCL8H5R10W6X2O3J3HZ7K10U9N6F8F9I6ZR1V10Q1B4A8D9L668、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列

40、说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCJ6C5A8S4F10R6S7HL2A10L5S10P3Q10Y8ZT6E5N5A2L4K3O369、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码

41、与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】 CCS9G4U2D9A9L9N1HW6N1J7C3F7J2F8ZZ8V9N9S1J1E1T170、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCJ8Y6G3Q1B6D2N10HY2O5T7L2L5Q9Q7ZP8J5K7X2T8U8C471、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)

42、，下列有关分部分项工 程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目， 投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计 量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施 项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】 BCL9B6X6C5K6N10R8HQ1P3X9S4O3R4H2ZY1A2M9P1X7Y3N472、用1:1水泥砂浆贴150mm

43、150mm5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。A.1.0259B.1.0263C.1.0334D.1.0338【答案】 CCV6X8I5S6R10M3G8HC1X10X7T5X3A8O6ZE7P2G3E8W2B7K473、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工

44、程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCF8F3I3K3N4V3N3HQ5S2T3N7Z5F8I6ZH4D9E7N9N9N6U374、 根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB50854-2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】 DCT9N10H3T7C1U5R1HB7N1C2B2S5F2N4ZP5Z6S4U10T5M3R775、（2018年真题）直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（ ）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概

45、算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCD10W6H3Z8F2Y4W10HG8U9H2I7Z8C3K10ZZ7P2C8E8Z7V2Z676、4.某施工企业在某工地现场需褡建可周转使用的临时建筑物400m2，若该建筑物每 平方米造价为180元，可周转使用3年，年利用率为85，不计其一次性拆除费用。现 假定施工项目合同工斯为280天(一年按365天计算），则该建筑物应计的周转使用的临建 费为（_ )元。A. 15649 B.18411C.20400 D.21660【答案】 DCA9R9H10A5I2V10X8HO10R9S7A4K4V8L8ZS7V2H9K8J7Z2K677、下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()A.工程延误索赔B.加速施工索赔C.工程变更索赔D.工期、费用索赔【答案】 DCU2Q7D9B2R2K2V1HP1A9J7C1K1V8K4ZS1Q8L4X4G7T10K378、对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。 A.建筑结构系数越小，建筑工程造价越高B.单跨厂房跨度不变，间距越大越经济C.大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低【答案】 DCY5B4V7V1D8B7