供水厂内保应急预案范文范本供水安全应急预案(二篇).docx

《供水厂内保应急预案范文范本供水安全应急预案(二篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供水厂内保应急预案范文范本供水安全应急预案(二篇).docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 供水厂内保应急预案范文范本供水安全应急预案(二篇)有关供水厂内保应急预案范文范本一 乙方：市政工程有限公司 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就西区室外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工治理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元(大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分)。包工包料，一次性包死。 四、付款和结算方式：

2、工程开工前，甲方根据施工进度分期给付工程款。 (一)付款方式 1.乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2.工程完工后，支付合同价款的90%。 (二)结算方式 1.结算按山东省市政工程消耗量定额对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按类工程取费;人工工日单价34元/工日。 2.20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3.乙方应遵守甲方的工程签证治理方法，并根据该方法准时办理相关签证。 4.本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务： 1.甲方责任 (1)供应以下

3、材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给水底层平面图、给水管道范围内的室外海拔标高、建筑规划许可证(均为复印件)。 (2)工程施工前，甲方负责办理因施工需要破坏的路面、沥青以及草坪绿化等已有设施的有关手续，并向乙方供应允许开挖或施工的证明文件，若因甲方没有准时办理好相关手续而延误工期，责任自负。 (3)以书面形式供应施工现场范围内地下隐藏工程具体资料。 (4)给水设施施工过程中，遇其它需要迁移改造的原有设施，其迁移改造工作由甲方担当。 (5)现场供应入户管的材质、管井。 (6)工程开工前室内管道必需完工，具备通水条件。 (7)工地代表积极协作工程施工，解决施工过程的问题，供应通水时的一切便利，验收

4、并记录隐藏前的质量和数据以及水表底数。对发生的费用应准时赐予确认。否则责任自负。 (8)甲方驻工地代表联系电话 2、乙方责任 (1)乙方依据甲方提出的要求，确定给水方案，设计方案经甲方同意后，在不违反开发区城市统一规划原则下，予以实施，进展施工图设计。 (2)编制工程预、决算，计算给水设施治理费数额。 (3)甲方交足工程建立费等费用后，乙方在合同规定的期限内完成施工。施工过程中，乙方文明施工，不得损坏原有地下设施，如有损坏，由乙方赔偿或恢复。甲方于施工前未供应隐藏资料或资料与实际状况不符合而造成的损坏，不担当赔偿或恢复义务。 (4)乙方驻工地代表联系电话 3、甲、乙双方应共同遵守烟台城市供水治

5、理方法之规定 六、工期商定：总工期：120天(具备施工条件的有效工作日)，开工日期：20xx年10月10日，如因甲方缘由使工程不能按时开工，工期顺延。 七、违约责任 1.乙方未能按合同工期完工，每拖延一天，按合同造价的2%罚款。 2.甲方缘由造成工期延误，工期顺延。甲方缘由造成乙方误工，由甲方担当误工费(500元/日)，误工费以现场做为结算依据。 3.施工过程中，甲方要求停工，需在24小时前书面通知乙方，否则造成乙方停工，按误工状况处理。 八、争议：因履行本合同引起的或与本合同相关一切争议由当事人协商解决，协商不成可以提交烟台市仲裁委员会按仲裁规章仲裁，或依法向人民法院起诉。 九、本合同一式肆

6、份，经双方代表签字、盖章后生效。本合同未商定事宜，由双方协商另签补充协议。 十、甲方在工程竣工试水之日必需具备试水条件，与乙方共同试水验收，并验明表底数签字认可，在甲方立户通水之前如消失私自用水现象，其水费由甲方负担，按开发区建筑水价格执行。 十一、工程竣工经自来水验收合格后，一个月内余款一次性付清。 甲方：乙方： 法定代表：法定代表： 经办人：经办人： 年月日 有关供水厂内保应急预案范文范本二 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 甲、乙双方在平、自愿、协商全都的根底上，本着相互信任的原则，就甲方的水电暖工程达成以下协方议： 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程承包方式：包清工，并自备工

7、具; 3、工期：20年3月17日至20年9月30日; 4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积33元一次性包死价; 其次条：关于材料供应的商定 1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收合格，由甲方负责保管，由于保管不当造成的损失，由甲方负责。 2、甲方供给的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的商定 1、本工程应严格执行国

8、家相关标准标准并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工，乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程严格根据设计图纸施工。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的商定 1、严格遵守国家及地方有关安全施工文明生产的有关法律规定。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随便改动设计，以免造成安全隐患。 3、保证工程现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的材料出门，一经发觉偷盗现象按每次罚

9、款5至10万元，此款由甲方直接在进度工程款中扣除。 6、施工过程中消失安全及伤亡事故，由乙方担当全部责任。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的商定 1、工程按月支付，每月30日乙方上报当月工程量，甲方7日内予以审核确认完毕，并自审核确认完毕后7日内支付该月完工局部价款的%，作为该月进度款;工程完工时支付至合同总价款的%，整体竣工验收合格后支付，最终预留5%保修金按国家保修期有关规定执行支付。 2、工程结算方式：按建筑(每平米)一次性包死 3、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的

10、安装;6、后期灯具的安装;7、地暖安装8、楼内的全部上下水管;不包括临时水电的施工及维护。 第六条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商全都后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。 第七条：违约责任 1、如承包人未能在商定时间内完工，承包人按10000元/日/项向发包人支付延期违约金，延期达10天，发包人有权解除本合同，承包人除支付延期违约金外，仍应按合同总额的5%支付发包人违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。 2、如工程质量不合格，承包人负责

11、撤除和重新施工，将不合格工程产品重做为合格的工程产品，工期不予顺延，造成延期交工时的，按上(1)执行。打包人也可以直接选择解除本合同，承包人按合同总额的5%支付违约金，造成发包人损失大于违约金的，赔偿全部损失。 3、合同解除，承包人除按上(1)、(2)支付违约金，赔偿损失外，如承包人已完工工程合格，按商定支付工程款，如已完工工程不合格，承包人无权要求支付价款。 4、工程肯定不允许转包给第三方或未经发包方书面同意分包给第三方，一经发觉，发包人有权单方终止合同，承包人无条件退场，并按合同总额的10%支付发包人违约金，发包人有权不付款。对局部专业工程的确需要向外托付的，经发包人书面同意后，方可托付。

12、 5、甲方负责水、电、暖、全部材料选购与供给，由于甲方材料不到位造成停工待料或窝工现象由甲方担当停工或窝工人工工资的损失费用。 第八条：其它商定 1、乙方工程进展必需要赶上二次构造及外墙工程之前，不许以任何理由对二次构造及外墙工程窝工，如二次工程及外墙工程由水电暖工程进度造成窝工的，一切责任由乙方负责。 2、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工程延误，经双方确认后可以延顺。 3、乙方人员吃饭。住宿由乙方自理。 4、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方使用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，

13、甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向丰镇市人民法院提起诉讼。 第十条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 3、工程保修期2年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字：乙方签字： 年月日： 水暖安装合同范文二 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，甲乙双 第一条托付事项 甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包安装、包工具、不包料的形式托付乙方承包施工。 其次条乙方工作内

14、容 1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料、验收材料质量，包工程施工所需的工具。 2、包材料损耗(损耗按定额执行)。 3、包预留套管、预埋给水管等。 4、水工程总表后供水管、泵后给水管、消防管预埋(不包括水井立管，暖气井立管，不包泵房泵及掌握设备)。其余地下室潜污泵包安装。 5、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程 第三条施工工期 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。 2、如遇以下状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同商定供应开工条件; (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方缘由超过4个小时以上(包括但不限

15、于)停水、停电等状况; (4)工程款未按时支付; (5)不行抗力(如地震台风火灾等)。 3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 第四条工程包干工价 单价： 给水工程及暖气、消防管预埋、电工程(含弱电预埋)， 总价： 工程总量，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。 第五条付款方法 依工程建筑不同时期为付款的时间节点，分批支付，详细为： 1.出正负零，付总造价的3%，即元; 2.正负零以上每完成三层，付总造价的3%，即元; 3.主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的30%， 3.主体配管做盒，付总造价的15%，即元; 4.积水排水做完

16、，付总造价10%，即元;暖气做完，付总造价的15%，即-元; 5.完工验收，支付总造价的97%，即元; 6剩余3%，即元，为修理质保金，保修期满结清。 第六条双方责权 (一)甲方： 1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现场治理，解决工程有关问题。 2、负责办理工程变更手续，准时通知乙方更改施工。 3、组织各层段的隐藏工程验收，准时提出存在问题及发出整改通知 4、按合同规定按时支付工程款。 5、准时组织有关材料进场。 6、在乙方如期完成任务的前提下,交付给甲方正常使用,甲方必需马上组织竣工验收,确保收工，如期交付业主使用。假如甲方在乙方完成天内,还没有组织竣工验收,双方

17、均视作已验收,并支付乙方工程余款,进入工程的保修期内。 7、甲方必需按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并担当每日工程款总额的5%的违约金。 8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，甲方除担当支付余款义务，并当担当每日工程款总额的5%的违约金。 (二)乙方： 1、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，依据设计图纸、甲方要求及工程进度进展施工。 2、编制施工方案及施工规划，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参与安全学习及工程例会。 3、负责对已完成的产品作产品爱护。假如属乙方自身有意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙

18、方有意破坏，乙方可帮助甲方修复，材料由甲方负责，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。 4、严格按有关施工标准及强制条文有关规定执行施工，如认为需作 5、按规定搞好文明施工及安全生产，由于乙方有意违章作业，造成安全事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。 6、如因乙方有意铺张使材料超耗的，全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方。节省的按进货价1.1倍嘉奖乙方，损耗量按有关定额执行。 7、按规定帮助资料员完成资料。 8、执行工程部的治理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方。 9、乙方包本工程修改人工元以内，超过的按签证调整， 10、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。 第七条治理方法

19、 1、乙方按甲方规定，全体员工必需办理工卡，戴好安全帽进场施工。 2、乙方全部进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方工程经理开放行条放行，否则，不赐予放行。 3、按规定组织新工人进场时参与安全学习。 4、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料质量认为有疑问的准时提出，保证工程质量。 5、执行工程经理的指令性施工。 6、不得擅自请甲方人员消遣、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。 第八条质量责任 1、乙方必需生疏图纸，必需严格按图施工，按设计要求及有关施工标准施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必需考试上岗。 2、验收表格80%

20、优良的视为优良，缺乏的视为合格。 第九条安全责任 1、甲方必需为班组施工人员购置意外险。 2、若乙方未购置意外险,造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必需负责工伤人员的一切赔偿;甲方若在事故中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。 第十条合同生效及其他 1、奖惩：质量优良且能文明施工、安全生产到达公司要求，按搅拌桩实做工程量每米嘉奖壹元;未到达以上要求，则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。 2、保修期:保修壹年，日期由该楼综合验收之日起计算。 3、全部因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。假如双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管

21、辖权的人民法院起诉。 4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。 甲方：乙方：盖章： 签定日期：年月日 水暖安装合同范文三 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，水、电暖安装工程，甲方分包给乙方，详细条款如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、承包方式：包工、包安全、包进度; 五、建筑面积：平方 六、总造价：; 七、付款方式：墙体和箱(1-3层)装完付，(3-6层)装完付，下水管装完付，上水装完付，暖气主管装完付。地暖装完付。室内线穿完付。完工验收合格付总款的97%，余款为质保金，一个采暖期十五日内付清。 八、工程进度 甲方未准时给付乙方工程款，乙方有权停工，一切后果均由甲方负责，除自然因素外，乙方不得影响工程进度，如乙方缘由造成停工，一切后果均由乙方负责全部责任。 九、安全措施 施工措施由乙方布置，施工时符合国家建筑工程安全标准的要求，若发生施工事故及伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负任何责任。 十、双方按本协议实施，不得违约，竣工结算完毕，本协议自行失效，本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。 建社单位： 甲方：联系电话：年月日施工单位： 乙方：联系电话：年月日