2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题a4版打印(河南省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题a4版打印(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题a4版打印(河南省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】 BCI10P1T4U1X10G4

2、D10HZ6X8T8T7I4Q3W10ZN10Z8B7M10U4W9B82、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。 A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 BCM8N4Z2A7O6U8A3HZ4I3R7L6K3M8I4ZU9A2F2A2S6I7S13、某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价

3、格为（ ）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCU10C10Y1R6Z5D2M7HW6W9V6E4M7W8X3ZQ9H6I6N1H9Y5G34、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A.196.2B.400.0C.611.8D.832.0【答案】 CCO5Y10L10U8V9U9N3HD4B6M8G1J5S9Y8ZA9U5S10K4D6B4N55、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。A.固定资产费用B.

4、固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】 DCO8H10H7M7Z3Q3G5HV5L9I8N4P4B3X3ZS7T3X5H2Q9H6V46、根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入文明施工与环境保护项目的是()。A.现场防火B.现场办公生活设施C.施工现场临时用电接地保护装置D.高空作业防护【答案】 ACJ1S10C5P1U6E4M5HT6Z6P5V8I8J4A8ZR4T8W9G2A9R1T107、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【

5、答案】 DCF4N5G6R8V1D7I7HG9Q2R1K2A7G6Z6ZU3V7S6Z3C7Y5S68、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】 DCY9F1I4D3P2D3F2HD4F2E3O1O6W7C4ZY1E1G2H2Q8H3G109、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。 A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】 CCT7U2W7Y7O7K2C6HG9Z1O6U3S9A3H3ZA3Z2I3V8A9Y4H110、采用概算定额法编

6、制设计概算的主要工作步骤有:套用各子目的综合单价;搜集基础资料;计算措施项目费:编写概算编制说明;汇总单位工程造价;计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 ACY8W9W2F10V7G4N8HP1Z2M9O8T9O3C1ZX2H9P5Y9V7W1V711、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占 工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间 的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） m3/工日。A. 8.621 B. 8.772C. 9.174 D. 14.

7、493【答案】 BCJ4D6E1H5F4T1Z9HO8G1I1X5C4J4L7ZG4J1P1Q8I10P3N712、关于流动资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（ ）。A.周转次数=流动资金最低周转天数/360B.周转次数=流动资金最低周转天数360C.周转次数=360/流动资金最低周转天数D.周转次数=365/流动资金最低周转天数【答案】 CCV1F2L9U2M4Q10I4HP7A4S2Y1V5D8R9ZG7Q2W1A9B10O8Z113、关于专有技术的计价，以下说法中错误的是()。A.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账B.专有技术的价值在于其使用所能产生的超额获

8、利能力C.外购专有技术应由法定评估机构确认后再进行估价D.专有技术的估价方法往往通过能产生的收益采用收益法进行估价【答案】 ACV9U4Z6K4L8U9N3HE1A8V3G1Q5D10Q7ZV7Z3R6A4X2H9M614、（2015年真题）某类建筑材料本身的价值不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性【答案】 CCG1A6B2X1I4K3P1HY7G3T9W5L10L7A9ZQ5G5U7F3J7I7L415、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个

9、招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCO1C1Q3T1M9Z1S8HT9C3C4G7E2J10K1ZK9X1Z2B9M10H4R116、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】 BCT9P6V4I10E8J5S2HR4H5A1Q2U1D6W8ZW4O6H1W3W7H5L317、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.综合吨位指标法D.概算定额法【答案】 DCP8I9O8N1

10、C1D2Z8HO7F10P5E8T9A5U3ZH7E10Q9Z5L5A2T718、因不可抗力解除承包合同的，发包人应向承包人支付的款项是（ ）。A.未完工程的利润补偿B.供应商已交付材料的价款C.按“项”计价的措施费总额D.承包人撤离现场的费用【答案】 DCP7E10Q4F10P3B9Y1HF8T1X6R6A3O10A6ZV3X4H8Q7F4R1T919、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】 ACK10L2A9E2T1Q5B7HG7K7T7Z3J10E4Q10ZL5P6Q4Y8T5V1G220、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台

11、班单价的是（ ）。A.大型机械设备进出场费 B.引进设备检验费C.临时故障排除费 D.机器损坏【答案】 CCI3J9T10X2H10W9N5HO1J7M2H3Q5J2F5ZU10V7V9U7W2H9U221、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（ ）。A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】 CCH9Q7E4J9O7Y7M9HT6O10I10M3J7F10Z7ZM3

12、L1N7B6K7U6Q1022、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCQ2T8K10Q3E4A6K4HU9T4M7H9Q9B4I10ZC10J1X8F5N6D6J723、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm，砖的施工损耗率为1.5%，场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm*115mm*53mm，则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。A.515.56B.520.64C.537.04D.54

13、2.33【答案】 CCC4E10H7S9W5D4F1HO2P9Y3K8X6L7H10ZX9B1P4Z10C10H4C1024、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（ ） 。A.清单内但是质检资料不全B.合同外工程量C.监理再次检验质量合格的挖土方工程D.恶劣气候导致的临时措施加固【答案】 CCL10T7Z3C8V7Q9D10HG10D5Y4K3E7J10S10ZL9L4J9D6K6U2Y225、（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款支

14、付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】 CCV2H2B4B7O7Z2S1HR9B4S7S10J2P1J3ZV8I9C9W6W6K1A826、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACC6G10W9A3

15、M5O1T1HD9R8J3V9E2T1P6ZC7I5E1I6D1T2P227、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCM1O1H2V8V8W4C6HX5G3S1L8Z2P9Y2ZX4E10K4V4X8A9V1028、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。A.当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算B.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税C.当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%D

16、.小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全【答案】 BCR5N7D1Y6S1A1U10HQ8U4J1R3H9A2W8ZC9R3R10O10Y4F3W1029、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），下列关于价款调整的说法，正确的是（ ）。A.采用暂估价（A）条款，签约合同价中包括暂估价的，按合同约定进行支付，不予调整价差B.计日工由承包人汇总后，列入进度付款申请单，由监理人复核后列入进度付款C.采用价格指数调整价格差额的方法主要适用于投标函附录约定了价格指数和权重的情形D.变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人确定最终的权重比例【

17、答案】 CCI5B1Z10M5N7R3Y9HF10R7Q8J4K2B5O2ZR4G4N5V9Z5E9I130、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】 CCO6L4T1E9U8E3N6HD5J6F3S5Z8V2E2ZG8V8V10Y7N2D6A931、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的

18、专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人【答案】 DCZ2Q10Y1Q5U9J2O1HQ2N1D7L5S8W9R7ZA5Q9B8H1V5R2Y932、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（ ）。A.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润【答案】 ACX10D5H8R8D5P3W9HO5X9F2Q8H9T9P9ZB9C6A6C

19、4Y7Y8E133、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A. 0. 5B. 1. 0C. 1. 5D. 20【答案】 CCK8R10V8Z1Q10F8Y1HB6K4Y9M10C9M1Q7ZU9C10D7Z6S8X9L434、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCV7I9W8M3

20、W2R10H5HQ3S5K7N1R5Y3L9ZB1K2V9F6J2L1K635、按招标投标法规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）天。A.15B.20C.30D.45【答案】 BCV3D7W2B7R3I1N6HR10P8A1T4R10T7B9ZL8L2O8P3G1C1T736、根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，工程费用由（）构成。A.建筑工程费.建设用地费.基本预备费B.建筑工程费.安装工程费.设备及工器具购置费C.建筑安装工程费.设备及工器具购置费.建设期利息D.建筑安装工程费.工程建设其他费.建设期利息【答案】 BCL4S1T3C10E1F3M6

21、HB4N1X10Y8C10M4I5ZB3I8E2D9M6R6Z1037、对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层 数和单方造价的变化趋势是（）。A.经济层数降低，单方造价随之相应增高B.经济层数增高，单方造价随之相应降低C.经济层数降低，单方造价随之相应降低D.经济层数增高，单方造价随之相应增高【答案】 BCY7F7D9I10Q4F10A3HP7U7S3S4U9K7C4ZC3R1U4B4T7C4G938、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（ ）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技

22、术标准的要点【答案】 DCF7R6Q10J9S4I6A6HB3B3M6I6O9T5A2ZL5D5Z6F2N8F2Z539、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”（建标201344号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用【答案】 ACJ6K9Q10S4M5A4Z5HV10W7L2Q5R4L3V3ZD5K9B2Z7Q5G3L940、关于期中支付，下列说法正确的是（ ）。A.进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于80%B.进度款

23、支付申请中本周期合计完成的合同价款，包括本周期已完成单价项目的金额和本周期应支付的安全文明施工费C.若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，待双方对争议达成一致后发包人向承包人出具进度款支付证书D.经发承包双方复核同意修正的有错、漏或重复的数额，应在结算款中支付或扣除【答案】 BCE6R9O8Z2A4Z6T10HC7G1E1Y9V6M2W10ZQ4G2R8E1V1X10Z541、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（ ）A.455B.460C.720D.830【答案】 BCU2F2K2O7Q3G4X1HO5H

24、7Y1X5K6Z7Q8ZH8I8K1Y1S7Q2C342、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】 ACT6H1F4H9P8O7L6HY7F1U7M10B5O1I3ZQ8H9Y7Z8R3S1E343、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是

25、（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算精确度【答案】 CCD4L8N7P6Z3Q7F4HU1C6H7G6Y9V6Y10ZD4A1J4J2V1F3R1044、某工作的自由时差为1天，总时差为4天。该工作施工期间，因发包人延迟提供 工程设备而致施工暂停。以下关于该项工作工期索赔的说法正确的是（ ）。A.若施工暂停2天，则承包人可获得工期补偿1天B.若施工暂停3天，则承包人可获得工期补偿1天C.若施工暂停4天，则承包人可获得工期补偿3天D.若施工暂停5天，则承包人可获得工斯补偿1天【答案】 D

26、CF1O7N1C2G6Z3T5HP5L3N9N4U6U2T5ZB10J7W1Z2Q8N3L745、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（ ）。A.18.84B.15.47C.14.61D.18.26【答案】 BCF6G1B7P6L4I4R7HV3L7I9D1A9E4V8ZI8R2M10V5D5U9W946、在用起扣点计算公式T=P-M/N确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指( )。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】 CC

27、J8Q3U4W6O5I9Y8HQ1E8G1L1B10P9L7ZC3O3Z10S5R1D7F147、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数【答案】 DCV6V6G1Q6R9T9C5HL8W7R9X10R3V2Z4ZF1F1L10I8F10A3Z748、（2019年真题）下列工程量清单计价的基本程序正确的是（）。A.分部分项工程费（分部分项工程量工料单价）B.措施项目费（措施项目工程量措施项目工料单价）C.其他项目费暂列金额暂估价计日工总承包服务费D.单项工程费分部分项工程费措施项目费其他项目费税金【答案】 CCJ4Z10K5I

28、4N8H8Q2HU9N6L4D6K6W3T6ZR6G7D2A5R4C8I349、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCM9N6Q6J5J10B3R2HM10Z5J10P1X1Y4J2ZY2S9B1M8C4M4X250、下列关于本周期合计完成的合同价

29、款包括的内容，不正确的是（）。A. 本周期已完成单价项目的金额B. 本周期应支付的总价项目的金额C. 本周期已完成的计日工价款D. 本周期应减少的金额【答案】 DCN4S7W4I4X3Q5Z10HZ5V5V4R4V5Q6F8ZN9N3K4Y4E10I7W751、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（ ）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】 DCC9T7D2P1H2X8W5HC10D8M2D2K6Z4I1ZB5P1T9S2K10G2W552、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下

30、列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】 BCC4L2K3O7H1Y8T7HZ5H5R2C10N4V5K5ZC8H6O4Z8G3C4Z1053、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】 DCR8O4M7Q10J7L6N6HW3C8S3N9A3X8P7ZB2H4C10A6P7W10E154、某项目共需贷

31、款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。A.50.0B.51.5C.71.5D.66.50【答案】 CCG2G3N1S4D4W5K2HO4R2H2V7Y6Y10J8ZZ8L8F9I6P9C5V355、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】

32、 CCH2A8O2P8M9A9B2HZ4L8H5N10T8G10M2ZP8E6H10D9R3U8W1056、按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】 DCK9Z5M10Y6H7W8Q2HS5N5X6I2L6T5T1ZY6E1E7U2P2H6X157、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（ ）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足15 天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认

33、时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】 BCA4W5C2F5M1N2Y8HR3E3L3U8X7W3N9ZQ5F5A5I2E10E10T658、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】 CCH7E6Q7V2O9K2Q2HG1C6V10U9G1Q3K9ZD5E6T2S1E5F2U959、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。A.单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中B.单价由投标人自主报价，不计入投标总价中C.单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中D.单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中【答案】

34、ACF10Y3V2V5F1F9L9HN8X4O10G5H5K7M2ZJ6P2G3T10G8K2D960、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为 4%。现投标人甲同时投、标段，其报价分别为 7000 万元、6000 万元。在投标人甲已中标标段的情况下，其标段的评标价应为（ ）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】 BCP4L10R6M1C3F6V2HW4T6Z3I2Y1Q6R2ZC10Z1L9M10D6C8U361、 若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10%B.15%C.2

35、0%D.30%【答案】 CCE4X5K9T10F1D6H8HV7A2D8V8D2A10Y6ZP5M2T2Y3K5R3X762、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ） A.施工机械财产保险费B.仪器仪表使用费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】 BCS10A8Z10F5V2D3K6HW8K8L4A10H10I6I5ZO6W2N2A7A1Q3N263、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教

36、育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】 CCX5L7H5Q9S5A5P3HA8L7I6X4B6H4H9ZP6O2Y9J1J2F7U1064、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】 ACH9I9T1V4P8B4F10HC6T8T10C1T2T3F8ZM1I7H2X4Z2C6H465、关于投标报价的说法，正确的是()。A.询价通常可向生产厂商、

37、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理【答案】 BCK6A7R2Y4B4Y7U7HY3D9J3R2A4G1F3ZD1S3F6L9P9X9R866、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9

38、500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCI7C2Y9Q2A1G9D5HZ3S5A4F10Q1A8K2ZG8Y10W3R6D2D2R967、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结

39、算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0【答案】 DCH7Y2S9O7H6U1G8HK1Z7N9Z1L1K10J6ZM10T10A5M2L8M9Y468、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCE2M5

40、D10S2O5C4Z8HA1P8X8X5H10C1R1ZD3E1X3I10M8Y7S369、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（ ）。A.工程计价信息采集技术已达到先进水平B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享C.已出台了有关的规范和指导性文件D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性【答案】 CCX10A4G7O6K8O7E2HR5U3V5T4B10C10L5ZW7K3A8J3T9E6N970、建设工程造价指标的时间确定中，合同价应采用（ ）。A.工程开工日期B.工程竣工日期C.工程开标日期D.工程基准日日期【答案】 ACY9S6L9U8I10P2V8HX1

41、0I10I6T2Z1S10N5ZW1N3O2V7J5O7W671、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（ ）万元。A.374.62B.540.00C.558.22D.749.23【答案】 CCX9Z9M6K5M7B5A6HF3D3T7N2M2G1C9ZJ4H1B2E5O3V2L1072、已知某施工机械耐用总台班为2500台班，检修间隔台班为500台班，一次检修费为10000元，若自行检修比例为60%，税率为9%。则该施工机械台班检修费为（ ）。A.18.84B.1

42、5.47C.14.61D.18.26【答案】 BCF6O6S5H6R1J9K1HB1C8X4Y8R7L6G6ZE8X3U10L10L1Z6F1073、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是()。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCW7Y10E7G2G10W3U9HS2E2D3S10U4W3W2ZS1V6N7D4J7V5W874、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣

43、工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACK7O10D8P3S10P3Y6HZ1U7J10R5W10G2A1ZJ4R10Z8V9S1U8S475、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（ ）。A. 按签约单价和签约数量B. 按实际采购单价和实际数量C. 按签约单价和实际数量D. 按实际采购单价和签约数量【答案】 ACG3J8F4G3Z9E8S10HB8C4I9K5J5Z2F9ZX2J1J9K4J8R10R676、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙

44、勾缝时间为10min，辅助工作时间占 工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间 的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） m3/工日。A. 8.621 B. 8.772C. 9.174 D. 14.493【答案】 BCR7E4X4O5B2I1O6HY7T9O10V8K2Q10S10ZC9M2P6M6H5D7F1077、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字

45、与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCB1X3F8S3E3M4N1HA4P10H6I10Z4F3Z5ZZ2Z1I6A2K6X8V878、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答案】 ACC4H7W9L4Z5Y4R5HT8R6P3I3X4D2Q4ZG3L5H9K10Y7K6N979、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】 DCM5V6H9C6Z2I1J3HX4I10O5Q6O8O10E10ZQ4J4H10V1Y3G6G180、（2019年真题）根据标准施工招标文件（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力