2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库通关300题(含有答案)(湖北省专用).docx

《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库通关300题(含有答案)(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库通关300题(含有答案)(湖北省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某工程施工合同中约定竣工日期为2014 年10 月31 日，工程施工过程中出现了以下情况: (1)开工时乙方设备延迟了7 天进入施工场地; (2)施工中发生了洪灾，拖延施工7 天; (3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8 小时; (4) 设计变更导致工程量增加的工作量达到7 天。则该工程的实际竣工日期应为( )。A.2014 年 11 月 7 日B.2014 年 11 月 14 日C.2014 年 11 月 21 日D.2014 年 11 月 28 日【答案】 BCN10V8D8I1V1U2R

2、5HJ3S4R3A6X6M6Q7ZQ8Y8E7M5J3F4T52、（2018年真题）根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是( )。A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的【答案】 ACK3X7L10D10N8B6E4HJ8T2C3G5A6O4C8ZW2C4Q3F6Z9H4D83、动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自（）时发生效力。A.占有B.交付C.登记D.合同成立【答案】 BCB4Q3O3L8N5B10I7HL9M7S2C10L1U5O10ZA10V8Q2V9H4A9O64、根据民法

3、典，下列财产不可以抵押的是（ ）。A.生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】 DCW8M6M2T2H5B8H4HA6U4R3Z3B7F5I10ZH1L9X10H7O6N4W105、建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数和 每次期限分别为 ( )A. 1次和3个月 B. 2次和3个月C. 3次和2个月 D. 1次和6个月【答案】 BCR2E3R6V2Q6G2P3HJ8Z6T2X9Q1G3F8ZF4A1E3W2Z8S2M36、下列不构成侵权的行为是（ ）。A.故意毁损他人财物B.施工现场的施工噪声造成不便C.违约行为给他人

4、造成逾期利润损失D.建筑物倒塌给他人财产造成损失【答案】 CCN7K6C5E5T4N1P8HW2G2A1C4X5S6A9ZE6B3M3A4N4Y2P27、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】 DCU5S10C2I2G5Z10N5HM7Y5N3A8T9P8G

5、3ZP8P3O5C3R3B1W98、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】 BCA6C1C10P1E2P10M2HQ5D8N10B10V10L9F9ZE2J4V9S4W10D8I59、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（ ）。A.取

6、消其投标资格B.重新递交投标文件C.及时书面告知招标人D.将其投标作废标处理【答案】 CCU7G6Z9C1J9R10P3HP5D5Y6C1H8N2L9ZX1O3R5W8K9U3X910、安全生产法规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（）的权利。A.请求赔偿B.拒绝违章指挥和强令冒险作业C.紧急避险D.批评和检举、控告【答案】 ACD3A2M4W4U6S5Y2HA7N7M1U3F10O5T8ZL3T3C3M1I3G6W611、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承

7、担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】 BCH1J1N2S5M9F6H3HF1N8A10Z1T4C5O6ZD5K6V10P5W9D8O412、关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是（ ）。A.制定后无需修订B.只有出现法定变更事由时才进行修订C.无法定变更事由，也至少每 3 年修订一次D

8、.修订后的应急预案无需备案【答案】 CCZ4O6D9A10T7T4F6HG8W10D5E1N4N3X3ZQ8L9S6Z4G6R5K513、属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏【答案】 DCJ1O8C9W7R1W7U4HX8K2O8F3Z7J3N8ZQ7Q9G2J10D8D1E514、某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是( ）。A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任C.出现任何问题承包人都需要承担

9、保修责任D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】 BCQ8O4H4B3B5L4O9HN10D2T5P1Z8G9P8ZO5X2S5Z4X3S1N415、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（ ）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人【答案】 CCI4N7Q1G2Y6Z10Y6HI10N3Y10W2X6Q1I7ZM7X5S6F5W3F10I416、（2017年真题）根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。A.某工程因故延期开工，向

10、发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【答案】 DCS5V1A9N9N1H8R7HY8E5J5L4M6Z6K7ZT10G4C10F4Q4X4K217、根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（ ）内不得再次申请。A.1年B.2年C.3年D.4年【答案】 ACE3M2L2I9U7F4Q6HX5X8M8H4Y2V10L1ZA5H

11、5Y3F4Q7F7S718、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】 BCG8A8W3H7C7S10H3HV7V8E5K4X6E4D8ZL5K9Y4A9M10X9I319、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210t，根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】 C

12、CX10J2Z5N1C9K9O10HE2W9V7W3A6Q2I2ZD9W6O7L9P1P10N720、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商【答案】 DCB7K6V2C7N4T5X9HZ7S3O4O1F2R1U10ZB8B5L3X5S2Z6W421、根据注册建造师管

13、理规定的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件()A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章【答案】 CCR2A6R9C4Y6P6K10HB1M10M9H4F3Z8Z5ZF5T3F6K1Q4B9J822、甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。A.甲不必支付利息B.甲应按照当地民间利率支付利息C.甲应按照银行存款利率支付利息D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】 ACW2

14、Z9U4N10J1H9Q6HL2R4I5D9V9G8E1ZZ6A5N10K3S5U3V323、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【答案】 BCO9G1D9E10V3O10Z1HZ7S9F5X5W5V6N9ZM2V2Q10C4Z2Z8H324、关于合同权利转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利的

15、通知可以撤销B.债权人转让债权的，应当经债务人同意C.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张D.债权人转让权利的，受让人不能取得与债权有关的从权利【答案】 CCX2T3X4X9R6A10Y4HY2T4X3Z10X10T9D3ZQ3C5E6P7C6T8Z1025、根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%【答案】 CCI8Z10O7A6T6O10A2HP6H10E6R9T7F6D3ZI2V2H6T2J10H3C726、对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销

16、该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政主管部门C.合同管理部门D.人民法院或仲裁机构【答案】 DCP9D5J7M7P1D6Z2HP3U4V7Z7C4J9S2ZC8X6K6T4V9C5R927、关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是（）。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的，承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人

17、支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】 DCG2P8I2V8A2J7O7HZ2D6D2O9U8A1W7ZB7Z7U6Z8W6R9K728、施工企业拒不执行公安机关消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。A.公安机关B.人民法院C.建设行政主管部门D.作出决定的公安机关消防机构【答案】 DCY10X1K5A2N4W10J8HA10B8Y1Z7N2X3S3ZY9K6M10T6B7P6L729、下列关于知识产权保护期限正确的有（ ）。A.外观设计专利的保护期限是 20 年，自核准日起算B.商标的保护期限是 10 年，自申请人起算，到期

18、后不允许续展C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感 、创造性和实用性【答案】 CCQ6C10T4K2F9Y7Z4HX2A3O7V9P6I8N7ZN2N8Q2R5L1M2P130、以下关于工程监理单位安全责任的说法中正确的是（）。A.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设推荐性标准B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当立即报告有关主管部门C.工程监理单位有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改D.工程监理单位受建设行政主管部门的委托，依照法律、法规和建设工程监理规范的规定，对工程建设实

19、施监督管理【答案】 CCM8C5Z7N9B8U10S3HO1S7C10H8C2I6E7ZG5A10U7Y5Y3P8J731、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】 CCY6B4N10Y6I2R8V8HK1K10P5U1J7E8O1ZB1A4J7X5H2F1J832、注册建造师执业管理办法(试行)规定，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用企业申请办理变更手续。A.3个月B.2个月C.15天D.1个月【答案】 DCI4K3P1J5P10H10X5HQ5I4O6W9X6

20、G6R7ZU4Y5V6Y3V6G8Q433、根据行政诉讼法人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】 CCG7C6Z8U2J1R6F7HA8O4F8B9T6C8L8ZN4M7D7S6T4X3J734、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（ ）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权【答案

21、】 CCD7F9C5Z4S2S9O9HF6K4V2O3K8A8X7ZF4G4J8U5Z6Y6K835、根据建筑业企业资质管理规定，有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质( )。A.企业未取得施工许可证擅自施工的B.资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C.企业将承包工程转包或违法分包的D.企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 BCK9G4U9D1J5T9D7HH1W7Q3E8T9L7O3ZB10O2H3C1U7J6J1036、下列关于开工日期的表述，不符合法律规定的是（ ）。A.有争议的，首先以发包人或者监理人发出开工通知载明的开工

22、日期B.通知发出后，不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因开工推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以发包人同意的日期为开工日期【答案】 DCF1H1N4K4F9H1T3HY9X4T4Y8I5J9Q1ZQ5N9Q7U4N10M4I537、（2015年真题）下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动邀请C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见【答案】 CCB9Q7X8R1Y4V1L4HQ7T4N1D7O4U1Y4ZV9F10X5S10X3I9C1038、关于行政行为

23、的特征，正确的是（）。A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】 DCW3T7I2I3H8S3X5HL6P3I1W7T9Q2K6ZS5P3H7Q9V1V10G839、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于（）。A.工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】 BCH1G8Y8K3N7W4P6HL2S3U4J2W2K9W6ZG9S2A7A9I7E4R640、（2021年真题第2

24、批）关于抵押权的说法，正确的是（）。A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立B.抵押权可以与债权分离而单独转让C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿【答案】 ACH10N6I4H4L1B9B7HN1E1C5Y4O3K1X2ZK2Y10E3M5X10P3A441、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部

25、损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】 CCA2G8E5U9Y10D2X4HT9P8J4R5L7L8O5ZF7H6I4M3C5P2K142、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销C.安全生产许可证的有效期为5年D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证【答案】 BCA9E10X8U2V9H1B4HR3E7H10C1V6V3V1ZI6Q3L2Z9G7B8B1043、根据房屋建筑工程和市政机场设施工

26、程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】 ACA5R2L4Z3H7A10F5HH3R4S5D10Z10U9D2ZO2F5U10C4K2M4E644、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据建筑法有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。A.把工程转让给华民建筑公司B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司D.经中信科技有限公司同

27、意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】 CCE9H9X1U6E7R3D10HK10I5D10M5N9N10O1ZN4D1F9T5W5U3X445、关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】 ACH2Y2J5U2O1Q10C3HU1F9V8O10P4C4J2ZT2I5B2S1F1P8F246、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正

28、确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行【答案】 ACV6T7H2M5R7D9P4HB8G7U9R3Z8G9X6ZC9I9R7I2A3V1L347、（2017年真题）关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的

29、合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】 ACU10K7D8O6S6S8X4HA8M9G5K3E7O4B9ZK4Q8P10Z1X10A8Y148、下列关于融资租赁合同的表述，正确的是（）。A.融资租赁是将融资和融物结合在一起的特殊交易方式B.承租人和出卖人为同一人时，不构成融资租赁C.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人承担赔偿责任D.在融资租赁合同中，承租人不享有受领标的物有关买受人的权利【答案】 ACQ4Y8V7G3F8Q3T2HG8Z7T4P5J5J5W8ZX8H3X10S5S3G8C149、抵押期间抵押人转让已经

30、办理登记的抵押物，经抵押权人同意后，则（）。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务【答案】 CCV5L2E9F4A3Z5T7HE9U10M8R10H2N10L1ZE2B5L9U8Z8C4Z750、某建设工程基础工程施工中发现文物，及时报告了当地文物行政部门。当地文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时间应当不超过（）。A.24小时B.48小时C.5日D.7日【答案】 DCT3Q5U1Z7R5J5T5HI10X10E2K6R5T6L7ZV10Q8T4J1E9O4U451、2011 年 11 月，某用人单

31、位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了 1 年零 5 个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某（ ）个月工资的经济补偿。A.1B.1.5C.2D.3【答案】 BCG6B1M1Y6V5Z3J4HW7O4X9A2V5J6N10ZW7F8E1D5Z7B8D952、关于债的说法，正确的是（ ）。A.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利B.债的内容是债的主体之间的权利义务C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债的客体具有相对性【答案】 BCH4K1D1C4S2V10T5HZ1U5I6S8N5I1X3ZU4Y8F8L6Y3L1R153、下列

32、关于建筑市场信用信息公布时限的说法，正确的是（ ）。A.基本信息公布期限为10年B.优良信用信息长期公开C.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年D.不良信用信息的公开期限不能缩短【答案】 CCG1L8V10D1L9I1C2HT8M9M10X7C5G10M4ZS3C1B1U6O2O6T854、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权【答案】 DCR7Z10G9O1Q4H8N7HN9Q6O10I1M4E9J9ZR5L2T4L3W2U8K655、（2021年真题第1批）下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。A.行政机关为

33、作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为【答案】 CCO6Y10S9Q1E9P8F9HQ1N5P8A2M9B6M1ZS10E7T6V3Z6V10Q756、关于法律责任的说法，正确的有（ ）。A.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行B.罚金是行政责任的承担方式C.附加刑需要与主刑合并适用D.没收违法所得是刑事责任的承担方式【答案】 ACD8Y4U3S2S6X5G1HW6S8S4F7G3Y9G10ZM1X7S10I5Y6S9O657、（20

34、15年真题）某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定的是（ ）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【答案】 CCS10S8N9G8O7L1B4HN4F5Z6W3G5V8C8ZK3O2R4N8T3F2O658、下列建设项目中，可以不招标的是（）。A.个人捐的教育项目中合同估算价为180万元的监理合同B.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为180万元的材料采购合同C.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同D.上市

35、公司投资的商品房项目中估算价为500万元的材料采购合同【答案】 BCT9C1G3T10Z8H2N1HM8G8P2B9M4J5I10ZA1L6P8M1B1I3B759、（2021年真题第2批）关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁【答案】 ACE4W3S2D1A5H6W8HR1V4Q6Q3F1Q9C5ZQ5E7Y2R4W4K6C960、下列选项中，关于仲裁庭组成的正确表述有（ ）。A.仲裁庭可以由三名仲

36、裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名D.仲裁庭可以由1名仲裁员和2名陪审员组成【答案】 ACQ4Q1K7A9D10U9K4HQ6R2M2G4P8T5T4ZG1D5W6X3W5T5C161、基坑支护与降水工程是一个危险性较大工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ ）。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C.专项施工方案经项目技术负责人签字后实施D.由专职安全管理人员进行现场监督【答案】 CCC4C4F3O2V4L3X1HE9M9J1

37、V9E9O3Y4ZX5E9H2M6F4W3P1062、（2020年真题）关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是（）。A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月B.不良行为记录信息公布期限一般为5年C.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为D.对于整改不利的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限【答案】 DCY8M4W4S2R9J2P2HH6R3S9V9P7Z1A8ZC4K2U6H9S4Z3E963、下列关于危大工程专项施工方案的编制审查，正确的有（）。A.危大工程实行分包的，专项施工方案只能由相关专业分包单位组织编制B.危大工程专项施工方案一律需要进行专家

38、论证C.需要组织专家论证的专项施工方案由施工单位组织D.专家论证前应由施工单位项目负责人和总监理工程师审核【答案】 CCJ8W10Q2A4T8R1V7HR2L4Z8O6B4I7P9ZD4Y3F10Z5Z7M1K964、下列关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度，不正确的是（）。A.企业负责人指的是法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师B.施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%C.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的应口头通知工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.企业主要负责人和领导班子成员轮流现场带班【答案

39、】 CCF3O6R9V7D7L8F9HA4Y6B2K2Q5O5O10ZE3E6P3M8T5C5G965、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是( )。A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】 CCO9K10G7P6L3V1X2HG8V9J1N9H8V1M7ZN4B6J3M

40、9F4R10J166、根据环境噪声污染防治法的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。其中的“噪声敏感建筑物”不包括()A.学校、医院B.饲养场C.机关、科研单位D.居民住宅【答案】 BCN8O9L8D7H9I6M2HR9V1D1I8K4O1R3ZR7D2H5C10R6J3B567、甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件。甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约()的行为。A.发出B.撤回C.撤销D.变更【答案】

41、 CCX10U9I8A9T8E2P8HC3E1S5K5P6E6B4ZB7O5M8S7C10H7A568、施工合同无效，关于工程价款结算说法，不正确的是（ ）。A.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持B.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持C.修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持【答案】 BCY4J8S2S8P3S3I7HV7A4M8O5C1N1F1ZX10I10B5Z10T3L5D469、相邻的两个标段，分别由甲

42、、乙两家施工企业施工，甲的供应商丙误将通用建筑料交付给了乙，丙要求乙返还该建筑材料的依据是（ ）。A.合同B.侵权C.无因管理D.不当得利【答案】 DCE8O6A8V8U3R8M7HJ6Y9I5Z10W4K5W8ZF4I5B6J2C5Q5Y670、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】 CCE8D2A2D10B5Z6V4HN7I9J7Y4E8H5B6ZO9X2M2U4R9Z6R671、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A.施工许可证B.建设工

43、程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】 DCN1E3Y8J7M9H6D6HV9U5P9B4D9B9P10ZU4N7X9T1B6G1A672、根据文物保护法规定，单位或者个人发现文物并立即报告当地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）内赶赴现场，并在（）内提出处理意见。A.12小时；5日B.24小时；5日C.12小时；7日D.24小时；7日【答案】 DCJ9K5V10X2G2N7H9HQ2T9C5V4N10R2U5ZB1A10R1Y6M7N8P373、在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，属于（）。A.

44、工程重大安全事故罪B.重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪【答案】 BCG5P7P3N6W2N2G9HP4F1E6Y5C5A3S6ZV6I8U3F1K6F2M1074、引起债务债权关系发生的最主要、最普遍的根据是（ ）。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】 ACO4H8E4M1P5I1Z5HN8S4F6B5Y1X3Q5ZG1X5L9Y8O7G4T675、工程师在接到延期开工申请后（ ）小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。A.24B.48C.12D.36【答案】 BCT10I6X10G10Q9P7T2HW8M2Q3L6X5C1P8ZP1J4Z8F3V8P6U

45、476、以下关于法律效力层级的说法中正确的是（）。A.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用一般规定B.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用旧的规定C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由全国人民代表大会裁决D.上位法优于下位法【答案】 DCL10M1F6Y2M8K8P2HK1S8B6H1L4G8D5ZI1S9U4O9A2P10Q677、（2015年真题）根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对( )依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人【答案】 CCW3Y2C7Q7F6T4X2HU9S9A6T3V2U2Z6ZO7K8M5A2Q5G9M578、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付。在货物交付运输期间，乙将该批货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担B.甲与乙买卖合同成立，货物毁损、灭失