水电工班组施工合同【用心整理精品资料】38376.pdf

《水电工班组施工合同【用心整理精品资料】38376.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电工班组施工合同【用心整理精品资料】38376.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水电工班组施工合同 发包方（以下简称甲方）承包方(以下简称乙方):依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定,按照甲、乙双方在同等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议:一、工程概况 1、工程地点:2、工程承包:采取乙方包清工的方式。3、工程期限:4、开工日期：年 月 日，完成日期 年 月 日。5、合同价款:二、甲方工作与责任 1、开工三日前为乙方进场施工创造条件,以不影响施工为原则。2、无偿提供施工期间的水源、电源.(水源至施工现场，电源至施工现场其它拖地线，插座等均由乙方自备，工地照明用电设备由甲方提供。)3、负责协调现场施工队与邻里之间的关系。4、负责与参与工程质量和施工进度的监

2、督，负责工程材料验收、隐蔽工程验收及交工验收。5、负责制定工程进度计划。6、开工前负责图纸交底工作。三、乙方工作与责任 1.施工中应严格执行安全施工操纵规范、防火防盗和公司制定的安 全文明施工的规定、施工规范及质量标准,按期保持保量的完 成本合同工程。2.乙方必须保证认真执行施工工艺，并履行工程“自检、专检、交 接检”制度，以确保施工质量，发生施工质量问题,乙方应及时 予以改正。如交工验收未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付剩 余的工程款。3。无条件的服从甲方现场工作人员和管理人员的指挥，如甲方现场 管理人员和工作人员发现施工质量或其它问题，乙方要及时整改。4.施工人员应文明施工，严禁野蛮施工。

3、甲方对达不到要求的施工 人员有权要求乙方更换施工人员，承包人不得拖延.5.乙方应按“工完、料净、场清”的原则确保工地环境,单户或每 班完工后应整理现场剩余材料归库，现场垃圾应装袋并放置到本 楼层甲方指定地点.本项工作内容已在工作中考虑，如乙方不能 满足要求，甲方有权另行安排人员办理，所产生的费用按甲方实 际发生额从乙方费用中扣减且不需经乙方再次同意。6.施工人员必须统一买安全保险，否则一切安全后果乙方自负.如 不执行甲方有权解除合同。7.乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在 施工现场违法乱纪,一旦发生后果自负.施工期间乙方工程施工 人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。

4、四、工期延误 1。对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延;1）工程量变化增大；2）不可抗力；3)甲方同意工期顺延的其他情况；2。.因乙方责任不能定期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量问题的返工用料由乙方承担,工期不顺延;3。因乙方原因造成工期延误，每延误一天,按总工程款的 1%赔偿甲方损失。五、质量要求及保修 1.严格按照相关水电施工工艺标准施工；2.工程质量必须达到相关部门验收合格；3.保修期限为一年。如人为破坏为有偿维修。六、劳动力及施工机具管理 1.未经甲方许可,非工地施工职员不得在工地过夜.2。未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工.3。乙方自带施工所需工具，

5、并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。地拖线必须是电缆。不得有破损。严禁保用花线做施工用电拖线。4.施工工具所产生的易耗品（如钻头、锯片、电缆、插座、磨片、电动工具等等)由乙方承担.七、违约责任 1。一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的，终极责任由责任方承担。2。一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。3.对工程质量有问题的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期支付视同工程延误，每延误一日，乙方支付甲方本合同工程造价金额 2的违约金。八、付款方式 1。施工七天以

6、上可支生活费，生活费为每人每天 30 元计算.2。施工进度款按乙方已交验的工程量造价的 60%结算。3。工程竣工验收后 15 个工作日结算完成.（决策金额以报价单和现场数量为准)留总价 5的保修金在保修期满一年后工日内付清。九、争议解决方式 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决,协商解决不成时，可以向甲方所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。十、附则 1.本合同经甲乙双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。2。本合同签订后工程不得转包。3。双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不公 道的减轻或免除本合同规定应由乙方承担瓣责任的，仍应以本合同为准.4。因不可回责与双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。5.本合同履行完毕后自动终止。十一、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方（签字或盖章）乙方：(签字或盖章)年 月 日 年 月 日 开户行：