以房屋抵货款协议书汇总房产抵货款协议(4篇).docx

《以房屋抵货款协议书汇总房产抵货款协议(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《以房屋抵货款协议书汇总房产抵货款协议(4篇).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 以房屋抵货款协议书汇总房产抵货款协议(4篇)如何写以房屋抵货款协议书汇总一 乙方：_ 甲、乙双方经友好协商，就以房抵工程款一事达成协议如下： 一、双方确认，甲方欠乙方修建_花园工程款人民币_元以_花园_套房屋抵偿。详细房号、面积、金额见附件三。 二、本协议书签订后，乙方有权马上办理房屋产权登记手续，或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方，与第三人签订购房合同，办理房屋产权登记手续。 三、物业治理费用：1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的，则以实际入伙时间计交物业治理费用;2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的，乙方或业主应按有关规定支付物业治理费用。

2、四、税费、交易费用等。1.甲方必需随时协作乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续，包括但不限于签订商品房购置合同书，开具发票，供应相关资料，办理房地产权证及其他各项工作;2.甲乙双方需根据规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。 五、房屋销售1.乙方自用房屋时，甲方需协作将房地产权证办理至乙方名下;2.自本协议签订之日起，乙方可托付甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若托付甲方销售的，另行签订协议;3.自本协议签订之日起，乙方可自行销售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何种方式处理房屋，甲方都应协作办理相关手续。甲方应依据乙方或购房业主的要求，办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产

3、权证等)。 六、违约责任如抵工程款的房屋因甲方缘由被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证，乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金，供应其它房屋抵偿或赔偿一切损失。 七、合同有效期至全部抵工程款的房屋办理完毕房地产权证为止。 八、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、本协议，自各方签字盖章后生效。协议一式四份，双方各执两份。 甲方(盖章)：_授权代表(签字)：_ _年_月_日 乙方(盖章)：_授权代表(签字)：_ _年_月_日 如何写以房屋抵货款协议书汇总二 抵押人(甲方)：_ 抵押权人(乙方)：_ 为确保_年_月_日签定的_(以下称主合

4、同)的履行，抵押人(以下简称甲方)情愿以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人(以下简称乙方)经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与治理现状的根底上，同意承受甲方的房地产抵押。 甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。 双方本着公平、自愿的原则，同意就以下房地产抵押事项订立本合同，共同遵守。 第一条甲方用作抵押的房地产座落于_区_街(路、小区)其房屋建筑面_m2，占地面积_m2。 其次条依据主合同，甲乙双方确认：_债务人为_; 抵押期限自_年_月_至_年_月_。 第三条别墅价值为人民币_(大写)，_(小写)。依据主合同，双方确认：_乙方债权标的额(本金)：_(大写)，

5、_(小写)，抵押率为百分之_。 第四条甲方保证上述房地产权属清晰。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理。 第五条乙方保证按主合同履行其担当的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方担当赔偿责任。 第六条抵押房地产现由_甲方_使用。 甲方在抵押期间对抵押的房地产担当修理、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任。 第七条抵押期间，甲乙方可以协商转让、买卖、租赁抵押此别墅。 第八条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除本合同时，应经双方协商全都，达成书面协议，协议未达成前，本合同各条款仍旧有效。 第九条在抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，甲方必需准时告知乙方，且依

6、据详细状况，变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款归还乙方的本息，并共同到登记机关办理有关登记手续。 第十条抵押期满，如债务人不能归还债务本息，又未与乙方达成延期协议的，按法定程序处理抵押房地产，清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款缺乏以归还债务本息和担当处理费用的，乙方有权另行追索;价款归还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。 第十一条本合同一式两份，甲乙双方各一份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 身份证号码：_身份证号码：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 联系电话：_联系电话：_ 合同签定时间：_合同签定时间：_ 如何写以房屋抵货款协议书汇总三 民间抵押借款合同 抵押人：_ 抵押权人：_

7、 为确保_年_月_日签定的_(以下称主合同)的履行，抵押人(以下简称甲方)情愿以其有权处分的房地产作抵押。抵押权人(以下简称乙方)经实地勘验，在充分了解其权属状况及使用与治理现状的根底上，同意承受甲方的房地产抵押。甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方。双方本着公平、自愿的原则，同意就以下房地产抵押事项订立本合同，共同遵守。 第一条甲方用作抵押的房地产座落于_区_街(路、小区)_号_栋_单元_层_户号，其房屋建筑面_m2，占地面积_m2。 其次条依据主合同，甲乙双方确认：_债务人为_;抵押期限自_年_月_至_年_月_。 第三条经房地产评估机构评估，上述房地产价值为人

8、民币_(大写)，_(小写)。依据主合同，双方确认：_乙方债权标的额(本金)：_(大写)，_(小写)，抵押率为百分之_。 第四条甲方保证上述房地产权属清晰。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并担当民事诉讼责任，由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。 第五条乙方保证按主合同履行其担当的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方担当赔偿责任。 第六条抵押房地产现由_使用。甲方在抵押期间对抵押的房地产担当修理、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任，并随时承受乙方的检查监视。在抵押期间因使用不当造成毁损，乙方有权要求恢复房地产原状或供应给乙方认可的新的抵押房地产，在无法满意上述条件的根底上

9、，乙方有权要求债务人提前归还本息。 第七条抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁抵押房地产不得重复设定抵押，未经乙方书面同意，发生上述行为均属无效。 第八条抵押期间，甲方如发生分立、合并，由变更后承受抵押房地产方担当或分别担当本合同规定的义务。甲方被宣布解散或破产，乙方有要要求提前处分其抵押房地产。 第九条在本合同有效期内，未经甲方同意，乙方变更主合同条款或延长主合同履行期限的，甲方可自行解除本合同。 第十条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，需要变更或解除本合同时，应经双方协商全都，达成书面协议，协议未达成前，本合同各条款仍旧有效。 第十一条本合同在执行中若发生争议，甲乙双方

10、应实行协商方法解决或共同向仲裁机构申请调解或仲裁，不能协商或达不成仲裁意向时可向人民法院起诉。 第十二条在抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，甲方必需准时告知乙方，且依据详细状况，变更抵押合同或以房地产拆迁受偿价款归还乙方的本息，并共同到登记机关办理有关登记手续。 第十三条抵押期满，如债务人不能归还债务本息，又未与乙方达成延期协议的，按法定程序处理抵押房地产，清偿债务本息。处理抵押房地产所得价款缺乏以归还债务本息和担当处理费用的，乙方有权另行追索;价款归还债务本息后有剩余的，乙方应退还给甲方。 第十四条本合同未尽事宜，根据房地产抵押治理规定及国家、省、市有关规定办理。 第十五条本合同在双方签字盖

11、章后，并经市房地产市场治理部门登记，方为有效。 第十六条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，房地产市场治理部门存档一份。 第十七条双方商定的其它事项：_ 甲方(签章)：_甲方(签章)：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 地址：_地址：_ 联系电话：_联系电话：_ 合同签定地点：_合同签定时间：_年月日 如何写以房屋抵货款协议书汇总四 出让方（甲方）：夫身份证号： 妻身份证号： 受让方（乙方）：身份证号： 甲、乙双方本着自愿、公正、诚信的原则，就房屋购置权转让事宜，签定本合同，并共同信守。 一、甲方自愿将公司职工内部认购的地铁名典小区d栋单元住房的购房名额转让给乙方。

12、二、甲方购房指标转让费用人民币22023.00元（大写：贰万贰仟元整）。乙方于合同签订之日起向甲方一次性付清。本合同生效之日起，该房屋的全部房款由乙方交付开发商。 三、因开发商临时不能赐予过户更名，现房屋签订内部认购协议，临时仍为甲方名。 四、甲方应当积极帮助乙方办理购房的相关手续，并准时向乙方供应房屋建立的相关信息，当房屋的户型、面积、价格等发生变化时应准时告知乙方，乙方不能以房屋的户型、面积、价格等发生变化为由而终止协议。 五、本合同生效以后，此房屋的房费、物业费、水电费等相关费用均由乙方担当。 六、乙方交纳购房的相关费用后，甲方应帮助乙方与开发商签订有效购房合同，并办理房产证等相关手续，全部合同、房产证等相关购房手续资料，均由乙方保存。待房产可以更名时，甲方应无偿帮助乙方办理房产更名过户等相关手续。更名所发生的费用全部由甲方担当。 七、今后的房屋质量、验收、物业治理费、装修等问题由乙方自行负责，甲方仅有从旁帮助的义务。 八、甲方确认该房屋权属无纠纷、无欠款、无抵押，并具有真实性，合法交易性。如因此给乙方造成任何损失，甲方应负全部责任。本协议由房屋所在地法院管辖。 九、违约责任：如甲方违约，支付乙方万元的违约金。如乙方违约，乙方所交的转让费不予退还。 十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等效力。 甲方：乙方： 电话：电话： 签订日期：年月日