值得：消防工程施工合同书5篇.docx

《值得：消防工程施工合同书5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《值得：消防工程施工合同书5篇.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 值得：消防工程施工合同书5篇_消防工程施工合同模板_消防工程施工合同 共享到 空间 微博 微信 好友 消防工程施工合同书 消防工程施工合同模板 消防工程施工合同效力 消防工程施工方案范本 消防工程施工合同书 消防工程施工协议书 消防工程施工清包合同 消防工程施工合同范本 消防工程修理施工合同 消防工程合同 消防工程转包协议 消防工程施工合同模板 2023.04.06 消防工程施工合同| 公司消防工程施工合同| 消防工程施工合同模板| 值得共享：消防工程施工合同书5篇。 现如今，合同是可以爱护我们的合法权益不受到侵害。签订合同后要遵循诚恳守信的原则。施工合同是指双方在公平自愿、协商全都的根底上

2、，订立的合法协议。施工合同的条款打算了施工合同是否有效，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？下面是小编细心收集整理，为您带来的值得共享：消防工程施工合同书5篇，盼望对您的工作和生活有所帮忙。 消防工程施工合同书(篇一) 发包方 （甲方）： 承包方 （乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法等有关法律法规的规定，结合本工程的详细状况，甲乙双方在遵循自愿、公平、公正、诚信的根底上，经双方协商全都，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程地点： 4、承包方式： 二、工程承包方式 包工包料，采纳总价包干的承包方式，乙方的预算书是组成

3、合同的一局部，合同价款经双方确认后，预算范围内所含工程内容一次包死，结算时不予以调整，预算范围以外的洽商变更另行单独结算。 三、工程工期 1、本合同工期为_日，自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后_日内进场施工。 2、在施工过程中，如遇以下状况，工期相应顺延： （1）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （2）因甲方不能按期供应施工图，材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在验收时发觉缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （3）因甲方未具备进场条件，不能供应施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能去除等，影响进场施工的； （4）在

4、施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （5）非因乙方缘由造成前道工序没有完成，影响本工程进度的； （6）隐藏工程乙方通知甲方验收，甲方没有按时验收的； （7）甲方未按商定支付工程款的。 四、工程价款 1、工程价款为：（大写）_，（小写）_。 2、在合同履行中消失以下状况时，应调整本工程的工程价款： （1）经批准的设计变更； （2）非乙方缘由造成的现场施工与图纸不符，需增加工程量。 3、工程结算价风格整计算方法：上述引起的任何洽商增减，在洽商签订时双方确定金额，最终工程结算为固定合同价+洽商金额，不再另行结算。 4、工程结算价格需第三方审计机构完成的：乙方施工完毕后20日内，乙方向甲方

5、提交本工程完工结算报告及完整的结算资料，甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后，应在3个月内组织第三方审计机构赐予确认，延期视为认可乙方所报结算金额。 五、材料设备供给 1、工程所需全部材料由乙方购置供给到施工现场；产品成品材料由乙方供应样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购置供给到施工现场（甲方供应的材料设备除外）。 2、全部材料设备供给附有出厂合格证明及生产许可证件，并严格根据国家有关部门的规定及要求进展检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中，由于甲方缘由导致工程设计变更造成乙方选购的材料、设备不适用，甲方赐予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。 4

6、、材料设备采纳投标文件承诺采纳的品牌或同类产品（采纳的产品品牌须经过甲方的书面确认）。 六、工程质量 1、甲方应在乙方进场前7日，向乙方供应施工图纸和施工说明_套，并向乙方进展技术交底。 2、乙方根据工程图纸、施工说明、组织规划、进度规划等组织施工，上述商定的事项变更的，双方均以书面形式通知对方。 3、涉及隐藏或单项工程的，在工程隐藏或单项工程竣工前2日，乙方应当通知甲方到场验收。验收合格，甲方应在验收记录上签字；验收不合格的，乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进展验收，应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进展验收或拒绝在验收记录上签

7、字，乙方可自行组织验收，甲方应成认验收记录。 4、乙方保证工程符合国家工程建立消防技术标准。 5、本工程使用的消防产品必需符合国家规定。 七、工程验收 1、工程完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知5日内组织自行验收，并在验收后14天内赐予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。 2、自行验收合格后，双方办理工程移交手续。 3、甲乙双方积极协作向公安机关消防机构申请消防验收或消防范案。 八、工程价款的支付方式 1、合同签定后，预付工程总价的_%，

8、计RMB：_元； 2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，计RMB：_元。 九、修理责任 乙方负责保修期限为_年，自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方修理通知后24小时内到达现场并准时处理。如非乙方缘由造成的质量问题，不属于乙方保修范围，如需乙方修理，甲方需支付给乙方相应的费用。 十、违约责任 1、由于乙方缘由逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款1的违约金，最高不超过合同价款的3%。 2、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方担当后续进场费用。 3、如

9、甲方未按合同商定付款的，每延误一日，按工程价款的1向乙方支付违约金。 4、由于乙方缘由，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防范案后抽查不合格的，乙方应返工，返工费用由乙方担当。 5、工程完工后，甲方应在3个月内组织验收，甲方不能按商定日期组织验收，应从商定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 十一、争议解决 1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的商定如有不全都，解释挨次应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。 2、双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向 _地人民法院提起诉讼。 甲方（公章）： 签约代表： 签约时间

10、：_年_月_日 签约地点： 乙方（公章）： 签约代表： 签约时间：_年_月_日 签约地点： 消防工程施工合同书【篇二】 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：安装消防烟感、喷淋系统（进口材料费另算）。 1.4承包方式：包工包料。 1.5工程质量：按供应消防施工图纸要求及消防安装标准。 1.6合同价款（人民币大写）： 1.7保修期：壹年。 其次条甲方工作 2.1开工前两天，向乙方供应以确认的施工图至少一份，并向乙方进展交。向乙方供

11、应所需的水。电。并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请。批件等手续。 2.2指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行合同。对工程质量。进度进展监视，办理验收。变更。登记手续和其他事宜。 2.3协作乙方做好一切现场协调处理工作，如工作门的开启。已密封查线口的拆封（并担当相应费用）。 第三条乙方工作 3.1参与甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定。 3.2指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质。保量。按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。供应施工人员的各种证件复印件。 3.3严格执行施工标准。安全操作规程。防火安全规程。环境爱护规定。 第四条关

12、于工期的商定 4.1甲方要求此合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。 4.2因甲方未按商定完成其工作，影响工期，工期顺延。 4.3因设计变更或非乙方缘由造成的停电。停水。停气及不行抗力因素影响，工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸。作法说明。建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准。 5.2本公司施工局部，保证验收。 5.3假如因甲方的违章建筑，造成消防验收不过关，本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。 第六条关于工程价款及结算的商定 6.1合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的50%。计_。 6.2当

13、消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的45%。计_。 6.3当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的5%。计清。 第七条有关安全生产和防火的商定 7.1甲方供应的施工图纸应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 7.2乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程。中华人民共和国消防条例和其它相关的法规。标准。 7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未供应安全机具的状况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应担当由此而来的一切经济损失。 第八条违约责任 8.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的

14、商定拨付款，所致后果由甲方担当。 8.2因一方缘由，合同无法连续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第九条争议或纠纷处理 9.1本合同履行期间，若双方发生争吵，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门调解。 9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。 9.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。 甲方（盖章）： 乙方： 代表： 代表：（签名）： 单位地址： 单位地址： 联系电话： 联系电话： 签约日期：_年_月_日 签约日期：_年_月_日

15、 消防工程施工合同书(篇三) 发包方：_房地产开发有限公司（以下简称甲方） 法定注册地址： 法定代表人： 联系电话： 承包方：（以下简称乙方） 法定注册地址： 法定代表人： 联系电话： 根据_和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。 第一条：工程概括 1、工程名称：工程工程_栋及地下室。 2、工程地点： 3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价_元，总建筑面积约_万平方米，总工程造价约_万元。 4、工程内容： （1）室内消防栓系统； （2）自动喷

16、淋系统； （3）自动火灾报警系统； （4）排烟系统、消防加压系统； （5）室外消防栓系统； （5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。 5、消防报建费由乙方负责。 其次条：合同价款及承包形式 1、合同总造价：按该工程实际建筑面积包干，每平方米_元，总造价为_万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方担当。 2、本工程经甲、乙双方商定，同意采纳按平方米合同价款包干的承包方式。 3、如该工程未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方担当法律及经济责任。 4、该工程加层局部工程造价按实际建筑面积计算。 第三条：付款方式 1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工

17、程。甲方支付乙方工程款_%，即_万元。 2、该工程主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程工程进度款_%，即_万元。 3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款_%，即_万元。 4、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后_日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留_%质保金，一年满后支付）。 第四条：施工日期 1、工程总工期为_日历天；开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。 2、实际开工时间以甲方确认的现场通知为准，实际竣工日期按政府消防部门出具的“消防验收合格”或备案证明文件所标示的最终日期为准。各节点工期

18、、区段工期按甲方通知。 3、若甲方有必要调整某节点工期、区段工期时，乙方须全力协作，所需费用已包含在合同价款中。乙方不因此而向甲方索赔相应费用。 第五条：设备及材料供给方式 1、本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供给。 2、乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。 第六条：工程质量及验收交工 1、工程质量应全部到达设计要求和符合消防标准及消防工程验收标准。 2、隐藏工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进展检查，办理隐藏工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。 3、本

19、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并准时向乙方供应施工图纸四套。 4、工程竣工后，由乙方供应工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方帮助办理相关手续。 5、工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期_年。 第七条：双方职责 （一）甲方职责 1、派驻工地代表，对工程进度、质量进展监视，检查隐藏工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方供应用水、用电，确保大型机械使用便利。负责供应材料、设备及工具存放室。 2、依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。 3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增

20、加费用和消防部门惩罚的责任由甲方担当。 4、帮助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5、因不行抗力的因素造成的工期延误，帮助乙方同监理方办理工期顺延签证。 6、在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。 （二）乙方职责 1、施工前，准时做好各项施工预备工作，办理好消防报批手续。 2、按合同规定，做好材料和设备的选购、供给及治理工作。 3、严格根据设计图和消防标准进展施工，确保工程质量和施工工期。 4、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。 5、准时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得

21、消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。 6、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对工程消防工程进展不定期的修理工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用治理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方修理。 7、严格遵守甲方公布的有关规章制度，听从甲方的统一安排和指挥。 8、工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防治理、值班人员，使其根本把握系统的维护、操作和保修工作。 第八条： 因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进展协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由_地的人民法院管辖。 第九条： 施

22、工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。 1、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。 甲方：（盖章） 法定代表人：（签字） 托付代理人：（签字） _年_月_日 乙方：（盖章） 法定代表人：（签字） 托付代理人：（签字） _年_月_日 消防工程施工合同书【篇四】 发包方：_有限公司，以下简称甲方 总承包方：_，以下简称乙方 分包方：_，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、公平、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成

23、协议如下： 一、工程概况 1、工程名称：_有限公司一期消防工程 2、设计单位：_ 3、工程地点：_路 二、各方职责 甲方：_ 乙方：_ 丙方：_ 技术文件和承包范围：_ 技术文件：_ 1、（一期工程）施工图 2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第_号 3、施工图审查报告 4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展现厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警掌握系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防播送和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器

24、）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含掌握柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动掌握系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条 工程造价主厂房、展现厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元（其中包括如下费用）。 1、总包治理费3% 2、市场价格风险调整的不行预见费用 3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外） 4、设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据） 5、其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。 6、对建立单位消防系统及设备操作维

25、护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进展检查、指导，资料整理和消防验收。 其次条 工期要求和开工日期1、工期要求： 主厂房：_天（到_年_月_日止）起始时间要明确展现厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位） 第三条 安全生产标准执行必需符合国家和杭州市有关规定要求。 第四条 材料、设备的选购、供给方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级

26、并且符合消防要求，以保证质量。 第五条 工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部到达本协议承诺的要求，愿支付给甲方工程保证金为_万元（其中质量保证金_万元，工期保证金_万元，文明、安全保证金_万元）。 2、工程保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方工程保证金_万元。 3、竣工后阅历收到达质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将工程保证金退还给丙方（工程保证金不计息）。 第六条 工程价款及支付方式 1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方_ 万元； 2、丙方支付给乙方总包治理费_ %（_万元）； 3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_%支付； 4、竣工后并且交

27、付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_%； 5、余款_万元（其中_万元作为工程保修金），在满一年后支付_万元，_万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。 6、承受工程价款的单位名称：_帐号：_开户银行：_ 第七条 工程质量保修保修期为二年。 在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进展保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内直接扣除。 第八条 违约责任及处理 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙方如未

28、到达以上承诺，_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_元/天计取。 5、丙方必需承受总包单位、监理公司和甲方的治理和遵守总包单位的”有关规章制度，否则甲方有权进展罚款，每次_元/次。 第九条 其它 1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、

29、防火，安全等多项治理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意 本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方：_代表：_ 乙方：_代表：_ 丙方：_代表：_ _年_月_日 消防工程施工合同书(篇五) 发包方：_有限公司，

30、以下简称甲方 总承包方：_，以下简称乙方 分包方：_，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、公平、互利的原则，结合本消防工程详细状况，达成协议如下： 一、工程概况 1、工程名称：_有限公司一期消防工程 2、设计单位：_ 3、工程地点：_路 二、各方职责 甲方：_ 乙方：_ 丙方：_ 技术文件和承包范围：_ 技术文件：_ 1、（一期工程）施工图 2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第_号 3、施工图审查报告 4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展现厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报

31、警掌握系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防播送和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含掌握柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的全部工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动掌握系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条 工程造价主厂房、展现厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元（其中包括如下费用）。 1、总包治理费3% 2、市场价格风

32、险调整的不行预见费用 3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外） 4、设计变更调整的费用（以供应的技术文件为依据） 5、其它与领取消防工程验收合格证的全部费用。 6、对建立单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进展检查、指导，资料整理和消防验收。 其次条 工期要求和开工日期1、工期要求： 主厂房：_天（到_年_月_日止）起始时间要明确展现厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必需满意中国建筑第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位） 第三条 安全生产标准执行必需符合国家和杭州市有关规定要求。 第四条 材料、

33、设备的选购、供给方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方选购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必需采纳投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第五条 工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部到达本协议承诺的要求，愿支付给甲方工程保证金为_万元（其中质量保证金_万元，工期保证金_万元，文明、安全保证金_万元）。 2、工程保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方工程保证金_万元。 3、竣工后阅历收到达质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将工程保证金退还给丙方（工程

34、保证金不计息）。 第六条 工程价款及支付方式 1、房屋结顶 天，甲方支付给丙方_ 万元； 2、丙方支付给乙方总包治理费_ %（_万元）； 3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_%支付； 4、竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_%； 5、余款_万元（其中_万元作为工程保修金），在满一年后支付_万元，_万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。 6、承受工程价款的单位名称：_帐号：_开户银行：_ 第七条 工程质量保修保修期为二年。 在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进展保修，否则甲方有权另行托付修理，费用从保修金内直接扣除。 第八条 违约责任及处理

35、 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部到达合格并符合设计和消防要求，丙方如未到达以上承诺，_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方担当全部责任和全部费用，造成甲方的损失由丙方全额担当，并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违

36、约金按_元/天计取。 5、丙方必需承受总包单位、监理公司和甲方的治理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进展罚款，每次_元/次。 第九条 其它 1、丙方必需负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项治理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行担当。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意 本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方：_代表：_ 乙方：_代表：_ 丙方：_代表：_ _年_月_日 精选阅读 施工合同：消防工程施工合同 发包人（以下简称甲方）：_ 承包人（以下简称乙方）：_依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详