2022年全省监理工程师自测题.docx

《2022年全省监理工程师自测题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全省监理工程师自测题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】 C2. 【问题】 下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。A.不利物质条件属于发包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担D.不利物质条件不包括不利气候条件

2、【答案】 B3. 【问题】 方案经济评价指标体系中，属于静态评价指标是（ ）。A.静态投资回收期B.净年值C.净现值率D.内部收益率【答案】 A4. 【问题】 某工作有三项紧后工作，持续时间分为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A.14B.12C.8D.6【答案】 C5. 【问题】 根据国务院关于投资体制改革的决定，采用直接投资的政府投资项目，除特殊情况外，不再审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.初步设计和概算D.开工报告【答案】 D6. 【问题】 投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A.出厂价B.仓库交货价

3、C.施工现场交货价D.货交承运人指定地点【答案】 B7. 【问题】 某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（）时，发包方才对合同总价做相应调整。A.承包商漏算工程量B.材料价格变动C.不可预见的因素D.设计变更【答案】 D8. 【问题】 2016年3月实际完成的某土方工程，按2015年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（ ）万元。A.20B.40C.80D.100【答案】 C9. 【问题】 某施工企业年初向银行贷款流动资金

4、100万元，按季计算并支付利息，季度利率为2，则一年支付的利息总和为（）万元。A.8.00B.8.08C.8.24D.8.40【答案】 A10. 【问题】 施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）A.300mB.800mC.500mD.1000m【答案】 C11. 【问题】 招投标工作中，下列评标委员会的成员人数符合要求的是( )。A.成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家3人B.成员人数为6人，其中技术、经济等方面的专家4人C.成员人数为7人，其中技术、经济等方面的专家5人D.成员人数为8人，其中技术、经济等方面的专家6人【答案】 C12. 【问题】 设计概算

5、负责人、审核人、审定人应由国家注册（ ）担任，具体规定由省、市建委或行业造价主管部门制定。A.监理工程师B.一级建造师C.二级建造师D.造价工程师【答案】 D13. 【问题】 按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】 B14. 【问题】 关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是( )。A.两者均为期望价格B.投标报价高于招标控制价的应予废标C.招标控制价是投标报价的成本价D.开标时招标控制价可根据投标报价上下浮动【答案】 B15. 【问题】 工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是（ ）。

6、A.质量手册B.程序文件C.作业文件D.作业规程【答案】 B16. 【问题】 以下不是安全生产目标考核需要考虑的因素是（）。A.国家的有关法律法规规章制度和标准的规定及合同约定B.水利行业安全生产监督管理部门的要求C.水利行业的技术水平和项目特点D.采用新技术的代价【答案】 D17. 【问题】 在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】 B18. 【问题】 关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（ ）。A.申请人的澄清可以采用口头形式B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受C.经资格审查委员会同意，

7、申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】 D19. 【问题】 某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于（）。 A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】 C20. 【问题】 某工程基础施工中，施工人员发现大型文物古迹，因此工程暂停，承包人做了相应的保护措施，根据标准施工招标文件的条款，承包商有权索赔（）。A.费用，但不包括工期和利润B.费用和利润，但不包括工期C.工期和费用，但不包括利润D.工期、费用和利润【答案】 C二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，

8、至少两个符合题意)1. 【问题】 （2017年真题）采用工程保险方式转移工程风险时，需要考虑的内容有（）。A.保险安排方式B.保险类型选择C.保险人选择D.保险合同谈判E.保险索赔报告【答案】 ABCD2. 【问题】 工程验收的意义包括（）。A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量B.检查工程投资控制和资金落实情况C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】 ACD3. 【问题】 对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。A.单一的合同责任B.减少发包人对承包人的检查C.减少承包人的索

9、赔D.固定工期E.减少设计变更【答案】 ACD4. 【问题】 索赔的本质特征包括（）。A.承包人有部分过错B.索赔是要求给予赔偿的权利主张C.索赔的依据是合同文件及适用法律的规定D.承包人自己没有过错E.承包人已发生实际损失（时间或费用）【答案】 BCD5. 【问题】 下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有()。A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议【答案】 CD6. 【问题】 标准施

10、工合同中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（ ）。A.监理人的指示延误或错误指示B.不利的物质条件C.异常恶劣的气候条件D.发包人原因的暂停施工E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加【答案】 AD7. 【问题】 建设工程监理合同的相关条款和内容是编写监理规划的重要依据，主要包括（）。A.监理工作范围和内容B.建设单位的义务和责任C.政府批准的工程建设文件D.监理与相关服务依据E.工程监理单位的义务和责任【答案】 ABD8. 【问题】 某进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，该设备的到岸价除货价外，还应包括( )。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口

11、产品增值费【答案】 CD9. 【问题】 桥梁按照上部结构行车道所处的位置分为（ ）。A.上承式桥B.下承式桥C.中承式桥D.钢架桥E.悬索桥【答案】 ABC10. 【问题】 提高产品或作业价值的主要途径包括（）。A.功能略有提高，同时成本大幅度降低B.提高功能，同时保持成本不变C.在功能不变的情况下，降低成本D.成本略有增加，同时功能大幅度提高E.功能略有下降，同时成本大幅度降低【答案】 BCD11. 【问题】 施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有（）。A.各工作项目的施工顺序、平行搭接和技术间歇是否合理B.主要工种的工人是否满足连续、均衡施工的要求C.主要分部工程的工程量是否准确

12、D.总工期是否满足合同约定E.主要机具、材料的利用是否均衡和充分【答案】 ABD12. 【问题】 依据安全生产法，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应当履行的职责包括（）。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产投人的有效实施C.负责一线安全生产管理，督促.检查从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程D.督促.检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患E.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案【答案】 ABD13. 【问题】 根据九部委设备采购合同的规定，设备付款的类型包括（）。A.预付款B.进度款C.交货款D.验收款E.结清款【答案】 ACD

13、14. 【问题】 下列监理工程师权利和义务中，既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有()。A.使用注册监理工程师的称谓B.在规定范围内从事执业活动C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字E.接受继续教育【答案】 B15. 【问题】 项目监理机构的组织结构设计步骤有（ ）。 A.确定监理工作内容 B.选择组织结构形式 C.确定管理层次和管理跨度 D.划分项目监理机构部门 E.制定岗位职责和考核标准【答案】 BCD16. 【问题】 在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括（）。A.进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目

14、标的要求B.施工总进度计划中的项目是否有遗漏C.是否有进度控制人员的职责分工D.分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。E.施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求【答案】 ABD17. 【问题】 下列实行专业分包的工程中，专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有（）。A.深基坑工程B.附着式升降脚手架工程C.起重机械安装拆卸工程D.高大模板工程E.拆除、爆破工程【答案】 D18. 【问题】 法人应当具备的条件有（）。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.必须有人来承担【答案】 ABCD19. 【问题】 下列属于大中型公用事业工程

15、的是（）。A.项目总投资额在3000万元以上供水、供电、供气、供热等市政工程项目B.项目总投资额在3000万元以上卫生、社会福利等项目C.项目总投资额在3000万元以上科技、教育、文化等项目D.项目总投资额在3000万元以上体育、旅游、商业等项目E.5万平方米以上的住宅建设工程【答案】 ABCD20. 【问题】 毎批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成，并不得大于（）。A.4B.5C.6D.8【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景材料】某高速公路工程项目发包人与承包人签订了公路工程施工合同，合同含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300

16、m3，乙项为3200m3，每月实际完成量见下表。其中甲项每m3中含人工费为30元、机械费为20元、材料费为100元，综合费率为20%。乙项单价为160元/m3。合同中有如下规定：（1）开工前发包人应向承包人支付合同价20%的预付款；（2）发包人自第一个月起，从承包人的工程款中，按3%的比例扣留质量保证金；（3）当子项实际累计工程量超过估算工程量的10%时，可以对超出部分进行调价，调价系数为0.9；（4）根据市场情况规定每月价格调整系数平均按1.2计算；（5）每月签发的月度付款最低金额为25万元；（6）预付款在最后两个月平均扣除。每月实际完成量【问题】1.请问甲项工程单价为多少？预付工程款是多少

17、？2.从第一个月至四个月每月的工程量价款是多少？每月应签发的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？（除甲项单价外，其他计算结果以万元为单位，计算结果保留三位小数）【答案】第1问：甲项工程单价：（30+20+100）（1+20%）=180（元/m3）。预付款金额：（2300180+3200160）20%=18.52（万元）。第2问：第一个月工程价款：500180+700160=20.2（万元），应签发的工程款：20.21.2（1-3%）=23.513（万元），应签发的工程款低于月度付款最低金额25万元，故本月不予签发付款凭证。第二个月工程价款：800180+900160=28.8（万元），

18、应签发的工程款：28.81.2（1-3%）=33.523（万元），实际签发付款凭证：23.513+33.523=57.036（万元）。第三个月工程价款：800180+800160=27.2（万元），应签发的工程款：27.21.2（1-3%）=31.661（万元），应扣预付款：18.522=9.26（万元），应签发的工程款：31.661-9.26=22.401（万元），低于月度付款最低金额25万元，故本月不予签发付款凭证。第四个月的甲项工程累计完成工程量为2700m3，比原估算工程量2300m3超出400m3，已超过估算工程量的10%，对超出部分的工程量进行调价。超过估算工程量的部分：2700-

19、2300（1+10%）=170（m3），甲项本月工程价款：（600-170）180+1701800.9=10.494（万元）。乙项工程累计完成工程量为3000m3，比原估算工程量少200m3，不超过估算工程量的10%，其单价不予进行调整。本月完成工程量价款：10.494+600160/10000=20.094（万元），应签发的工程款：20.0941.2（1-3%）=23.389（万元），应扣预付款：18.522=9.26（万元）。本月实际签发的付款凭证金额：22.401+23.389-9.26=36.53（万元）。2. 该项目监理规划内容包括：工程项目概况；监理工作范围；监理单位的经营目标；监

20、理工作依据；项目监理机构人员岗位职责；监理单位的权利和义务；监理工作方法及措施；监理工作制度；监理工作程序；工程项目实施的组织；监理工作设施；施工单位需配合监理工作的事宜。【问题】指出事件中项目监理规划内容中的不妥之处。根据建设工程监理规范，写出该项目监理规划还应包括哪些内容。【答案】（1）不妥之处：第监理单位的经营目标；第监理的权利和义务；第监理工作程序；第工程项目的实施组织，第施工单位配合监理工作事宜。（2）项目监理规划还应包括：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制；安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调。3. 某工程建设

21、项目在实施过程中发生了两件事情：事件1：该建设项目的业主提供了地质勘察报告，报告显示地下土质良好。承包人依此做了施工方案，拟用挖方余土作通往项目所在地道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易破碎，不符合道路填筑要求。承包人不得不将余土外运，另外取土作为道路填方材料。事件2：该工程按全月规定的总工期计划，应于某年某月某日开始现场搅拌混凝土。因承包人的混凝土设备迟迟不能运往工地，承包人决定使用商品混凝土，但被业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包人不得问题：1.对于事件1，承包人是否可以提出赔偿要求？并说明理由。2.对于事件2，承包人是否可以提出赔偿要求？并

22、说明理由。【答案】1.在本事件中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包人也不能就另外取土而提出索赔要求。因为：合同规定承包人对业主提供的水文地质资料的理解负责，而地下土质可用于填方，这是承包人对地质报告的理解，应由自己负责。取土填方作为承包人的施工方案，也应由自己负责。本案例的性质完全不同于由于地质条件恶劣造成基础设计方案变化，或造成基础施工方案变化的情况。2.承包人可以要求工期和费用索赔。因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土（施工方案不是合同文件），则商品混凝土只要符合规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。因为按照惯例，施工方法由承包人负责。

23、承包人在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案，业主不得随便干预。在这个前提下，业主拒绝承包人使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包人不能因为使用商品混凝土要求业主补偿任何费用。4. 某城市建设项目，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，并通过公开招标选定甲施工单位作为施工总承包单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：桩基工程开始后，专业监理工程师发现甲施工单位未经建设单位同意将桩基工程分包给乙施工单位，为此，项目监理机构要求暂停桩基施工。征得建设单位同意分包后，甲施工单位将乙施工

24、单位的相关材料报项目监理机构审查，经审查，乙施工单位的资质条件符合要求，可进行桩基施工。事件2：桩基施工过程中出现断桩事故。经调查分析，此次断桩事故是因为乙施工单位抢进度，擅自改变施工方案引起。对此，原设计单位提供的事故处理方案为：断桩清除，原位重新施工。乙施工单位按处理方案实施。事件3：为进一步加强施工过程质量控制，总监理工程师代表指派专业监理工程师对原监理实施细则中的质量控制措施进行修改，修改后的监理实施细则经总监理工程师代表审查批准后实施。事件4：工程进入竣工验收阶段，建设单位发文要求监理单位和甲施工单位各自邀请城建档案管理部门进行工程档案验收并直接办理移交事宜，同时要求监理单位对施工单

25、位的工程档案质量进行检查。甲施工单位收到建设单位发文后将该文件转发给乙施工单位。事件5：竣工验收时，甲施工单位完成了自查、自评工作，填写了工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程中均按要求进行了验收，即签署了竣工报验单，并向建设单位提交了质量评估报告。问题：1.事件1中，按照建设工程监理规范（GB50319-2013），项目监理机构对乙施工单位资质审查的程序和基本内容是什么？2.项目监理机构应如何处理事件2的断桩事故？3.事件3中，总监理工程师代表的做法是否正确？说明理由。4.指出事件4中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。【答案】1.（1）分

26、包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。（2）分包单位资格审核应包括下列基本内容：1）营业执照、企业资质等级证书。2）安全生产许可文件。3）类似工程业绩。4）专职管理人员和特种作业人员的资格。2.工程质量事故发生后，项目监理机构可按以下程序进行处理。（1）工程质量事故发生后，总监理工程师应签发工程暂停令，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。（2）项目监理机构要求施工单位进行质量事故调查、分

27、析质量事故产生的原因，并提交质量事故调查报告。对于由质量事故调查组处理的，项目监理机构应积极配合，客观地提供相应证据。（3）根据施工单位的质量调查报告或质量事故调查组提出的处理意见，项目监理机构要求相关单位完成技术处理方案。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。（4）技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案。对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有

28、关单位对处理结果进行鉴定。（5）质量事故处理完毕后，具备工程复工条件时，施工单位提出复工申请，项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料，符合要求后，总监理工程师签署审核意见，报建设单位批准后，签发工程复工令。（6）项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。3.（1）指派专业监理工程师修改监理实施细则做法正确。总监理工程师代表可以行使总监理工程师的这一职责。5. 某工程通过招投标确定了施工单位和监理单位并分别签订了合同。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：A桥为上跨高速公路的普通钢筋混凝土连续梁桥，上部构造采用满布支架施工，满布支架

29、荷载设计计算时考虑了以下三类荷载：（1）模板和支架自重；（2）结构混凝土重力；（3）人员、机具荷载。按此计算结果进行预压加载后，恰逢连降阴雨，雨水使堆载土袋饱水，并在土袋凹陷部位囤积，导致支架坍塌。事件2：监理工程师巡视时，发现路基施工中使用未经检验的土工格栅。若继续施工，该部位将被隐蔽。监理工程师立即向施工单位下达暂停该路基施工指令，要求对该材料进行检验，并在规定时间将上述情况报告建设单位。经检验，材料各项指标满足要求可以使用。监理工程师随即指令恢复施工。该事件（处于关键线路上）造成了停工损失及工期延长。由于材料检验合格，施工单位提出了延长工期与费用索赔要求。事件3：B桥在梁板架设（处于关键

30、线路）过程中，受宏观经济政策影响，建设单位资金未到位，已经有3个月未拨付施工单位计量款，导致施工单位赊欠工人工资，工人撤场，施工单位被迫停止了架梁作业。为了能按期完工，建设单位要求施工单位立即恢复架梁施工。1?、事件1中，A桥满布支架荷载设计计算是否合理？请说明理由。2?、A桥支架预压的目的是什么？3?、事件2中，监理工程师是否应同意施工单位提出的索赔，为什么？4?、事件3中，按照合同规定施工单位应当釆取哪些应对措施？5?、事件3中，监理工程师如何协调、处理建设单位和施工单位的纠纷？【答案】【正确答案】不合理。有如下荷载未考虑到：（1）振捣混凝土时产生的振动荷载；（2）新浇筑混凝土对模板的冲击

31、力；（3）其他可能的荷载如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等；（4）安全系数1.051.10。【正确答案】检验支架的安全性；消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并获取弹性变形参数。【正确答案】不同意提出的延长工期索赔和费用索赔。因为属于施工单位自身的原因造成的。【正确答案】施工单位：此时可向建设单位发出通知，要求建设单位采取有效措施纠正违约行为。建设单位在收到施工单位通知后的28天内仍不履行合同义务，施工单位可以停工，并通知监理单位。施工单位暂停施工28天后，建设单位仍不纠正违约的，施工单位可发出解除合同通知。【正确答案】监理单位：违约事件发生后，监理工程师应调查分析，掌握情况，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。监理工程师应进行调解，使双方本着友好协商的态度解决好问题。