2022年全国一级建造师模考提分卷.docx

《2022年全国一级建造师模考提分卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师模考提分卷.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（ ）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】 B2. 【问题】 设计人员和监理工程师的能力属于()风险。A.组织B.经济与管理C.工程环境D.技术【答案】 A3. 【问题】 随桥敷设燃气管道的输送压力不应大于（）。A.0.4MPa B.0.6MPa C.0.8MPa D.1.0MPa【答案】 A4. 【问题】 关于施工现场材料检验的说法，正确的是（）。2017真题A

2、.建筑材料复试送检的检测试样可以在施工现场外抽取 B.工程取样送检见证人由监理单位书面确认 C.施工单位的验证不能代替建设单位所采购物资的质量责任 D.建设单位的验证可以代替施工单位所采购物资的质量责任【答案】 C5. 【问题】 某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中，发现某投标人的总价与单价的计算 结果不一致，究其原因是投标人在计算时，将混凝土单价300元/m3误作为30元/m3的 结果，对此，业主有权（ ）。A.以总价为准调整单价B.要求投标者重新提报混凝土单价C.以单价为准调整总价D.将该投标文件作废标处理【答案】 C6. 【问题】 关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的

3、是（ ）。A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接B.相邻两立柱接头不得在同步内C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上【答案】 C7. 【问题】 施工预算编制的深度要能够满足()的要求，以便加强管理、实行队组经济核算。A.项目部与公司签订成本责任合同B.签发施工任务单和限额领料单C.制定项目部内部成本责任计划D.制定项目部内部成本责任计划及进度计划【答案】 B8. 【问题】 某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。A.6.2B.0.8C.6.0D.1.0【答案】 B9. 【问题】 下列法人中，属于特

4、别法人的是（）。2018真题A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人【答案】 D10. 【问题】 下列关于工程量清单编制的说法中,错误的是（ ）。A.措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项B.补充项目的编码由附录的顺序码与 B 和三位阿拉伯数字组成，并应从 XB001 起顺序编制，同招标工程的项目可以重码C.工程建设标准的高低、发包人对工程管理的要求等都直接影响其他项目清单的具体内容D.采用工程量清单招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，一经中标签订合同，工程量清单即为合同的组成部分【答案】 B11. 【问题】 NFV技术最核心的内容是( )。A.网络功能组件化B.网

5、络功能模块化C.软件解耦D.网络切片【答案】 D12. 【问题】 对于设计使用年限50年的工程，处于浪溅区、水位变动区和大气区的高性能预应力混凝土结构，其混凝土抗氯离子渗透性指标（电通量法）最高限值为（ ）。A.2000CB.1200C.1000CD.800C【答案】 D13. 【问题】 立法法规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，()。A.由国务院裁定B.由最高人民法院裁定C.适用旧的规定D.适用新的规定【答案】 D14. 【问题】 根据水利水电工程施工通用安全技术规程SL398-2007规定，对从事尘、毒、噪声等职业危害的人员

6、应进行（）职业体检。A.每季一次 B.每半年一次 C.每年一次 D.每两年一次【答案】 C15. 【问题】 下列不属于总成本费用的是( )。A.机会成本B.固定成本C.可变成本D.半可变成本【答案】 A16. 【问题】 价值工程中“价值”的含义是()。A.产品功能与其全部费用的比值B.产品的交换价值C.产品全寿命时间价值D.产品的使用价值【答案】 A17. 【问题】 双倍余额递减法和年数总和法这两种计算固定资产折旧的方法，其共同点有（ ）。A.每期折旧率固定B.每期折旧额相等C.考虑净残值D.前期折旧高，后期折旧低【答案】 D18. 【问题】 对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材

7、或管件,不同标准尺寸比 (SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用（）连接。A.电熔 B.热熔C.卡箍 D.法兰【答案】 A19. 【问题】 关于行政许可的说法，正确的是（）。A.部门规章可以设定行政许可 B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】 D20. 【问题】 在增建铁路二线桥时，应根据一、二线间距情况，采取相应的防护措施以便保证营业线行车安全。一般两线间距在（），基坑开挖时可采取排桩防护。A.4.5m以上而路堤又低于3m时B.4.5m以上而路堤又高于6m时C.4.5m以下而路堤又低于3m时

8、D.4.5m以下而路堤又高于6m时【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 建设工程预付款担保一般采用的形式有（）A.抵押B.交付现金C.银行保函D.投标保证金E.担保公司提供保证担保【答案】 AC2. 【问题】 对弯道浅滩的整治应采取（）等措施。A.束窄河床B.围定和加高边滩C.修整岸线D.减小曲率E.裁弯取直【答案】 CD3. 【问题】 下列关于导爆管起爆的说法，正确的是（ ）。A.用导爆管起爆时应有设计起爆网路B.用寻爆管起爆时应进行传爆试验C.禁止导爆管打结D.允许在药包上缠绕E.一个8号雷管起爆导爆管的数量不宜超过40根，层数不宜超过

9、3层【答案】 ABC4. 【问题】 施工预算是施工企业的内部文件，同时也是施工企业进行（ ）的依据。A.劳动调配B.物资技术供应C.落实管理规划D.控制成本开支E.成本分析【答案】 ABD5. 【问题】 沥青混合料摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，当发现沥青混合料面层出现明显的()等现象时，应分析原因，予以及时消除。A.波浪B.裂缝C.轮迹D.错缝E.离析【答案】 AB6. 【问题】 瓦斯隧道施工方法正确的是（ ）。 A.湿式钻孔B.采用煤矿用电雷管C.采用煤矿用炸药D.反向装药E.炮眼深度应小于0.6m【答案】 ABC7. 【问题】 路基压实过程施工中导致局部出现“弹簧”现象，可能原因

10、有（ ）。A.在最佳含水量下压实B.压路遍数不足C.局部有漏压现象D.填土颗粒过大E.异类土壤混填【答案】 BCD8. 【问题】 架空线路施工时，下列说法正确的有（ ）。A.螺栓紧固后，单螺母螺杆丝扣露出的不应少于一个螺距B.螺栓连接时必须加垫圈时，每端垫圈不应超过2片C.对立体结构，水平方向螺栓穿向为由外向内，垂直方向由下向上D.对立体结构，水平方向螺栓穿向为由内向外，垂直方向由下向上E.对平面结构，顺线路方向，双面构件由外向内【答案】 BD9. 【问题】 混凝土配合比包含的参数有（）。A.水胶比 B.浆骨比 C.砂率 D.浆砂比 E.浆砂【答案】 ABC10. 【问题】 在传统定额计价模式

11、下，政府主管部门规定的计价依据包括（ ）。A.工程预算定额B.工程量计算规则C.间接费的内容D.施工方案E.间接费的取费标准【答案】 ABC11. 【问题】 机电工程项目服务采购包括（）。A.招标文件编制B.机电设备调试C.机电设备运输D.机电工程初期维修E.可行性研究【答案】 A12. 【问题】 在建设工程项目施工索赔中，可索赔的合理人工费包括（）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用 B.超过法定工作时间加班劳动的人工费用 C.法定人工费增长费用 D.不可抗力造成的工期延长导致的工资增加费用 E.非承包责任工程延期导致的人员窝工费用【答案】 ABC13. 【问题】 下列属于项目经理的

12、权限的是（）。A.组建项目经理部B.主持项目管理机构工作C.参与选择并直接管理具有相应资质的分包人D.主持编制项目管理实施规划E.在授权范围内与项目相关方进行直接沟通【答案】 BC14. 【问题】 在大型群体工程项目中，第一层次质量控制体系可由（）的项目管理机构负责建立。A.建设单位 B.涉及总责任单位 C.代建单位 D.施工总承包单位 E.工程总承包企业【答案】 AC15. 【问题】 关于短期负债筹资特点的说法，正确的有（ ）。A. 利率波动很小B. 筹资速度较快C. 筹资弹性好D. 筹资风险低E. 筹资成本较低【答案】 BC16. 【问题】 波分复用设备合波器（OMU）的主要测试项目有（）

13、。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】 BC17. 【问题】 根据建设工程工程量清单计价规范GB505002013，关于投标人投标报价编制的说法，正确的有()。A.投标报价应以投标人的企业定额为依据B.投标报价应根据投标人的投标战略确定，必要的时候可以低于成本C.若施工中设计变更与招标工程量清单项目特征描述不一致，应以实际施工的项目特征为依据D.在施工过程中，出现的风险内容在招标文件规定的范围内时，综合单价不得变动E.招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价【答案】 ACD18. 【问题】 在ABC分

14、类法中，关于A类问题的说法，正确的有（ ）。A.A类问题为不重要的问题B.A类问题应按照常规适当加强管理C.A类问题为次重点问题D.A类问题是累计频率在080区间的问题E.A类问题应进行重点管理【答案】 D19. 【问题】 根据民法典,要约失效的情形有（）。A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C.要约中规定的承诺期限届满,要约人未收到承诺通知D.发出承诺通知前,撤销要约的通知到达受要约人E.受要约人承诺到达要约人后,要约人发出撤销要约的通知【答案】 ABC20. 【问题】 属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（）。A.矿灯收发工B.矿内机动车司机

15、C.尾矿工D.井口把钩工E.瓦斯检查工【答案】 BC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层，建筑檐高48m；实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：电梯安装工程由建设单位指定分包；保温工程保修期限为10年。施工过程中，发生了下列事件。事件1：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔式起重机；在7层楼面设置有自制卸料平台；外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机；外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照危险性较大的分部

16、分项工程安全管理办法（建质200987号）的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。事件2：项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时，发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位，有违章作业现象，要求立即停止拆除作业。事件3：结构施工阶段，施工单位相关部门对项目安全进行检査，发现外脚手架存在安全隐患，责令项目部立即整改。事件4：大厅后张预应力混凝土梁浇筑完成25天后，生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。在拆除过程中，上部钢管意外坠落击中下部施工人员，造成1名工人死亡。【问题1】事件1中，总承包单位必须单独编制哪些专

17、项施工方案？【问题2】事件二中，除违章作业外，针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容？混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法？【问题3】项目部应在哪些阶段进行脚手架检查和验收？【问题4】预应力混凝土梁底模拆除工作有哪些不妥之处？并说明理由。本次安全事故属于哪种安全事故？【答案】【答案1】塔式起重机的安装、拆卸；自制卸料平台工程；悬挑脚手架工程；物料提升机的安装、拆卸；落地式钢管脚手架工程。【答案2】（1）“三违”还包括违章指挥，违反劳动纪律。（2）拆除的方法：人工拆除、机械拆除、爆破拆除、静压力破碎作业拆除。【答案3】基础完工后及脚手架搭设前、作业层上施加荷载前；每搭设完高6-8m度后、

18、达到计高度后；遇有六级及以上大风与大雨后、冻结地区解冻后；停用超过一个月的，在重新投使用之前。【答案4】（1）不妥1：生产经理凭经验判定混凝土强度已达到设计要求，即要求拆模。理由：拆模条件应按同条件养护试块强度记录达到设计要求，并经过项目技术负责人批准后方可拆模；不妥2：随即安排作业人员拆除了梁底模板并准备进行预应力张拉。理由：对于后张预应力混凝土底模必须在预应力张拉完毕后方可拆除底模。（2）属于一般事故；2. A公司中标长3km的天然气钢质管道工程，DN300mm，设计压力为0.4MPa，采用明开槽法施工。项目部拟定的燃气管道施工程序如下：沟槽开挖管道安装、焊接a管道吹扫b试验回填土至管顶上

19、方0.5mc试验焊口防腐敷设d土方回填至设计标高。在项目实施过程中，发生了如下事件：事件一：A公司提取中标价的5%作为管理费后把工程包给B公司，B公司组建项目部后以A公司的名义组织施工。事件二：沟槽清底时，质量检查人员发现局部有超挖，最深达15cm，且槽底土体含水量较高。工程施工完成并达到下列基本条件后，建设单位组织了竣工验收：施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；监理单位出具工程质量评估报告；设计单位出具工程质量检查报告；工程质量检验合格，检验记录完整；已按合同约定支付工程款；。1、施工程序中a、b、c、d分别是什么？2、事件一中，A、B公司的做法违反了法律法规中的哪些规定？3、依据城

20、市燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-2005，对事件二中情况应如何做补救处理？4、依据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定（建制2013171号），补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。【答案】1、a是焊接质量检查；b是强度（气压）；c是严密性；d是警示带（标志带）。2、违反的规定包括：A公司不得转包工程；B公司不得以其他单位的名义承揽工程（借用资质）；A公司应禁止其他单位以本单位名义承揽工程（出借资质）。3、应采用级配砂石或天然砂回填至设计标高，超挖部分回填压实，压实度接近原地基天然天密实度。4、补充内容：（1）施工单位出具工程质量竣工报告；（2）工程资料齐全；（3）施工单位签署工程质量

21、保修书；（4）城建档案管理部门出具档案预验收意见；（5）有关部门责令整改的问题已按要求整改合格。3. 【背景资料】某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招标投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照建设工程施工合同(示范文本)GF20130201签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400c1。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖

22、欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。【问题】1事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法说明理由。2事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合

23、法说明理由。3事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约说明理由。4事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定分别说明理由。【答案】1事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。理由：施工单位(总承包方)与房地产开发公司(发包方)已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。2事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同虽然属于无效合同，但是作业班组完成了施工，有权向总承包方讨薪。3事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费不违约。理由：根据合同通用条款的规定，总承包方在确认设计变更后14

24、d内不提出设计变更增加款项的，视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工3个月后才提出设计变更报价，已超过合同约定的期限。因此，发包方有权拒绝签认。4事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由如下：(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。(2)临时设施损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，工程所需的清理、修复费用由承包人承担。(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。理由：不可抗力发生后，停工损失由承包人承担。4. 某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径8m，深度920m，其中表土段6

25、00m，冻结法施工，工程估算价1.5亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金60万元。A、B、C、D、E五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开标后，施工单位A因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位B中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险

26、特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了3项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了50米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加50米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0级地震，造成现场道路和施工用房经济损失32万元，施工单位的一台价值36万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失23万元，现场清理及恢复施工条件花费16万元，施工人员窝工及设备闲置费用18万元。【问题】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位A的

27、书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金60万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。2.评标委员会是否应受理施工单位A的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位A的投标保证金？分别说明理由。答：不受理施工单位A的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主

28、动提出的澄清、说明。招标人可不退还施工单位A的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位B制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：强化安全和规程教育-风险规避；增加临时支护措施投入-风险自留；为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加50m，井筒内的提升、吊挂等设

29、施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：施工单位一台价值36万元施工设备损坏；施工人员窝工及设备闲置费用18万元，共计54万元。建设单位承担：造成现场道路和施工用房经济损失32万元；采购的工程材料损失23万元；现场清理及恢复施工条件花费16万元，三项共计71万元。5. 某炸礁工程，签订施工合同后项目部组织了相应的耙吸船、炸礁船、抓斗船等进场施工，发现该施工河段属于2个海事局共同管辖，在办理了各种相应的手续后，于合同规定日期正常开工。在节日的安全大检

30、查中，发现了如下一些问题：(1)项目部尚未有制订防护性安全技术措施；(2)发现作业船上有船员就餐时饮酒；(3)发现在船上的生活区内有船员穿拖鞋行走；(4)发现存储炸药的仓库没有炸药进出台账；(5)炸礁船的水上安全标志不醒目，夜间警示灯光不足；监理工程师对上述问题要求项目部立即整改。问题：(1)项目部申办水上水下施工许可证时应向管辖该河段的两个海事局的哪一个申请？(2)监理在安全大检查中所提出的5个问题是否正确？为什么？应采取怎样的整改措施？(3)在采取了相应的整改措施后，项目部通过监理向业主提出了支付相应的安全措施费的要求，这是否可行？为什么？(4)项目部所申办的水上水下施工许可证，海事局批准

31、的有效期为3个月，但有效期满时，施工任务尚未完成，项目部应该怎样处理这个问题？【答案】(1)施工单位应向两个海事局共同的上一级海事局申请，或者向其共同的上一级海事局指定的(两个海事局中)海事局申请。(2)1)监理提出是正确的，因为按规定去开工前，项目部应该制定防护性安全技术措施，该工程未有制定，必须补充。2)监理提出是正确的，符合水上水下施工作业通航安全管理规定。水上水下施工作业通航管理规定规定严禁在船期间饮酒。3)监理提出要求欠妥，在船上生活区，没有此规定。4)监理提出建台账的要求是正确的，民用爆炸物品安全管理条例要求必须建立台账。5)监理提出要求是正确的，炸礁船的安全标志及夜间警示灯光必须明显。(3)施工单位的要求不合理。投标费用中应该已经包括了安全标志及警示灯船的费用，施工作业期间配置安全标志及警示灯船是施工单位的责任。(4)施工单位应持原证于有效期满之日前7d到原发证海事局办理延期手续，由原发证海事局签注延期期限并加盖专用章后，可继续施工。