2022年吉林省一级造价师自测试题.docx

《2022年吉林省一级造价师自测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年吉林省一级造价师自测试题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级造价师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 混凝土面板堆石坝坝体分区从迎水面到背水面依次是（ ）。A.过渡区、垫层区、主堆石区、次堆石料区B.垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石料区C.垫层区、过渡区、次堆石料区、主堆石料区D.过渡区、垫层区、次堆石料区、主堆石料区【答案】 B2. 【问题】 （2019年）混凝土浇筑应符合的要求为( )。A.梁、板混凝土应分别浇筑，先浇梁、后浇板B.有主、次梁的楼板宜顺着主梁方向浇筑C.单向板宜沿板的短边方向浇筑D.高度大于1.0m的梁可单独浇筑【答案】 D3. 【问题】 基本预备费计算以建筑安装工程费、

2、土地征用及拆迁补偿费、工程建设其他费用之和为基数，工程可行性研究报告投资估算按（）计列。A.11%B.9%C.5%D.4%【答案】 B4. 【问题】 当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（ ）。A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】 C5. 【问题】 提高深层淤泥质土的承载力可采取（）。A.固结灌浆B.喷混凝土护面C.打土钉D.振冲置换【答案】 D6. 【问题】

3、1吕荣是指1MPa作用下1m试段内（）注入1L水量。A.每10sB.每30sC.每60sD.每120s【答案】 C7. 【问题】 （2011年真题）一般抹灰工程在进行大面积抹灰前设置标筋的目的是（）。A.划分抹灰范围B.提高整体强度C.增大与基层的结合作用D.控制抹灰厚度【答案】 D8. 【问题】 负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据。电动机铭牌标出的额定功率是指电动机轴输出的（ ）。A.机械功率B.实际功率C.输出功率D.输入功率【答案】 A9. 【问题】 常用在使用地点固定、使用周期较长的场合，较经济的吊装方法为（ ）。A.塔式起重机吊装B.桥式起重机吊装C.桅杆系统吊装D.缆索系统吊

4、装【答案】 A10. 【问题】 根据建设项目工程总承包合同（示范文本），下列关于预付款支付和抵扣的说法，正确的是（ ）。A.合同约定预付款保函的，发包人应在合同生效后支付预付款B.合同未约定预付款保函的，发包人应在合同生效后10日内支付预付款C.预付款抵扣方式和比例，应在合同通用条款中规定D.预付款抵扣完后，发包人无需向承包人退还预付款保函【答案】 B11. 【问题】 安装管道的保护层，环缝、竖缝均应搭接（ ）。A.05mmB.510mmC.1020mmD.3050mm【答案】 D12. 【问题】 按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（）。A.实际成本开支小于计划，实

5、际施工进度落后计划 B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划 C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划 D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划【答案】 A13. 【问题】 中央分隔带的主要功能是隔离车辆分道行驶，减轻车辆高速行驶造成的眩晕等。下列关于分隔带防眩绿化说法不正确的是（）。A.株距在车辆高速行驶的环境下确定B.半遮光散栽式绿化投资较小C.全遮光绿篱通透性好D.防眩树要四季常青、低矮缓生【答案】 C14. 【问题】 开敞式TBM掘进施工过程中需要的施工材料以及TBM消耗品等的运输都是（）。A.无轨运输B.连续皮带机运输C.有轨运输D.门式运输【答案】 C15. 【问

6、题】 砂的粗细程度和颗粒级配通过（ ）确定。A.分层法B.稠度法C.筛分析法D.坍落度法【答案】 C16. 【问题】 下列投标报价策略中，（ ）属于恰当使用不平衡报价方法。A.适当降低早结算项目的报价B.适当提高晚结算项目的报价C.适当提高预计未来会增加工程量的项目单价D.适当提高工程内容说明不清楚的项目单价【答案】 C17. 【问题】 关于工程项目的计划体系，下列说法中正确的是（ ）。A.工程项目年度计划依据工程项目建设总进度计划和可行性研究报告编制B.工程项目年度计划包括年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表和投资计划年度分配表C.年度竣工投产交付使用计划表用来确定

7、年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件的落实情况D.项目管理规划大纲应由企业管理层在投标时编制，项目管理实施规划应由项目经理在开工之前组织编制【答案】 D18. 【问题】 磁力启动器与接触器相比，独具的特点是有()。A.热继电器保护功能B.可远距离操作功能C.配合继电器实现定时操作功能D.失压和欠压保护功能【答案】 A19. 【问题】 等额系列偿债基金系数（/，）的计算式是（ ）。A./（）nB.i/（）nC.（）n/D.（）n【答案】 B20. 【问题】 施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（ ）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人【答案】 D二 , 多

8、选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 联苯热载体夹套的外管，应用（ ）进行压力试验。A.联苯B.水C.氮气D.压缩空气【答案】 ACD2. 【问题】 （2019年考题）下列导线与设备工器具的选择符合规范要求的有（）。A.截面积6mm2的单芯铜芯线与多芯软导线连接时，单芯铜导线宜搪锡处理B.当接线端子规格与电器具规格不配套时,应采取降容的转接措施C.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子D.截面积10mm2的单股铜导线可直接与设备或器具的端子连接【答案】 CD3. 【问题】 仪表阀门安装采用（）方式，一般用于压力不高，介质为气体、液体和无渗漏危险的场

9、所。A.螺纹连接B.卡套式连接C.法兰连接D.焊接连接【答案】 B4. 【问题】 支挡构筑物病害形式按损坏程度可分为（）A.整体损坏B.表观损坏C.局部损坏D.功能性损坏E.结构失效【答案】 BCD5. 【问题】 下列关于继电器的说法正确的是（）。A.中间继电器将一个输入信号变成一个或多个输出信号B.热继电器主要用于失压和欠压保护中C.时间继电器可分为电动式和电容式D.电流继电器动作电流为2.5倍电动机额定电流【答案】 AD6. 【问题】 下列有关共同沟的叙述，正确的是（）。A.雨水管、污水管等各种重力流管线，进入共同沟将增加共同沟的造价，应慎重对待B.共同沟组成中不包括监控、通风、供电、排水

10、、通信等其他系统C.共同沟标示系统的主要作用是标示共同沟内各种管线的管径、性能以及各种出入口在地面的位置等D.共同沟的本体是以钢筋混凝土为材料，采用现浇或预制方式建设的地下构筑物E.共同沟的主要作用是为收容各种城市管线提供物质载体【答案】 ACD7. 【问题】 对于桥梁下部结构养护，下列视裂缝大小及损坏原因采取的措施中，正确的说法有（）。A.裂缝宽小于规定限值时，可凿槽并采用喷浆封闭裂缝方法B.裂缝宽小于规定限值时，可采用压力灌浆法灌注水泥砂浆、环氧砂浆等灌浆材料修补方法C.裂缝宽大于规定限值时，可采用压力灌浆法灌注水泥砂浆、环氧砂浆等灌浆材料修补方法D.裂缝宽大于规定限值时，可凿槽并采用喷浆

11、封闭裂缝方法E.台身发生横向贯通裂缝，可用钢筋混凝土围带或粘贴钢板进行加固【答案】 AC8. 【问题】 下列关于平板玻璃的特性说法，不正确的有（ ）。A.良好的透视、透光性能B.隔声、有一定的保温性能C.抗压强度远低于抗拉强度，是典型的脆性材料D.对酸、碱的抵抗能力较差E.热稳定性较差，急冷急热，易发生炸裂【答案】 CD9. 【问题】 电渣焊广泛用于锅炉、压力容器、重型机械等的制造，其焊接特点包括()。A.焊接效率比埋弧焊高B.不易形成淬硬组织C.不易形成气孔和夹渣D.不易形成热裂纹【答案】 ABC10. 【问题】 属于集散系统回路联调的是（ ）。A.单机调试B.系统调试C.系统控制回路调试D

12、.报警、连锁、程控网路试验【答案】 CD11. 【问题】 (2011年)关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E.通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】 AC12. 【问题】 构造柱与墙体的连接符合的规定有（）。A.墙体应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，对称砌筑B.拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设16C.拉结钢筋伸入墙内不宜小于600mmD.钢筋的竖向移位不应超过100mmE.施工中不得任意弯折拉结钢筋【答案】

13、 ACD13. 【问题】 具有防水、防腐蚀、隔爆、耐振动、直观、易读数、无汞害、坚固耐用等特点的温度测量仪表是（）。A.压力式温度计B.双金属温度计C.玻璃液位温度计D.热电偶温度计【答案】 B14. 【问题】 路基横断面的基本形式包括（）。A.路堤B.路堑C.路床D.半填半挖路基E.砌石路基【答案】 ABD15. 【问题】 拱桥可以分为（）。A.石拱桥B.板桥C.肋形梁D.桁架拱和刚架拱E.大跨径拱式桥【答案】 AD16. 【问题】 常用的寿命周期成本评价方法包括（ ）A.敏感因素法B.强制确定法C.权衡分析法D.记忆模型法E.费用效率法【答案】 C17. 【问题】 形成非构造裂隙的因素有（

14、）。A.外动力B.重力C.断层地应力D.褶曲地应力E.成岩作用【答案】 AB18. 【问题】 价值工程活动中的不必要功能包括（ ）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.不足功能【答案】 BCD19. 【问题】 下列关于锅炉的主要性能指标说法正确的是（）。A.受热面发热率反映锅炉工作强度指标，数值越大，传热效果越好B.用额定蒸发量表明锅炉容量的大小C.锅炉热效率是锅炉热经济性的指标D.锅炉有效利用热量与单位时间内锅炉的输入热量的百分比称为锅炉的蒸发量【答案】 ABC20. 【问题】 室内燃气管道沿墙安装，与其他管道相遇时，净距不宜小于150mm的有()。A.与水平平行敷设的给水管

15、B.与竖向平行敷设的热水管C.与交叉敷设的给水管D.与交叉敷设的热水管【答案】 AB三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某中小流域治理工程招标（招标控制价500万元），在招标文件中出现以下描述：（1）关于资格条件的描述。注册资金：本地企业注册资金1000万元以上，外地企业注册资金3000万元以上；类似工程业绩：本流域治理工程业绩不少于2个。（2）关于投标人资信的描述。评标办法中对投标人资信的评价标准为：已与招标人合作过且未发生合同纠纷的投标人评为A等（百分制评价为90分），初次合作的投标人评为C等（百分制评价为70分）。（3）关于投标保证金的描述。本项目投标保证金为20万元，投标人提

16、交投标文件后不允许撤回，否则没收投标保证金。（4）关于现场踏勘的描述。招标人不组织现场踏勘。在此期间应某个投标人的请求，招标人陪同其考察了现场。【问题】1对上述招标文件中的描述做出分析和判断。2根据背景（2）的描述，如果评标办法中“投标人资信”权重0.03，评标基准价496万元，且每偏离1%扣1分，仅就“投标人资信”和报价得分做简要的计算和分析（提示：将得分分值换算成报价差异）。【答案】1招标文件中描述背景的分析和判断：背景（1）显然具有地方保护主义思想，缺乏公平性，违背了中华人民共和国招标投标法实施条例中“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”的规定。对类似工程经验的要求也

17、不合理，类似工程经验是指工程规模、结构、技术特点与应用等的类似，考察投标人完成投标项目可行性，将类似工程限定在特定的范围也具有排斥潜在投标人的嫌疑。背景（2）对投标人实行差别对待，不具备公平性，也没有任何法律依据，对未合作过的投标人直接判断“一般”，有“疑罪从有”的嫌疑，违背了中华人民共和国招标投标法实施条例中“不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇”的规定，也违反了评标委员会和评标方法暂行规定第十七条中“招标文件中规定的评标标准和评标方法应当合理，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得妨碍或者限制投标人之间的竞争”的规定。背景（3）投标保证金为20万元，明显偏高，中华人民共和国招标投标法

18、实施条例第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。“投标人提交投标文件后不允许撤回”的说法是错误的，根据中华人民共和国招标投标法规定，投标文件生效后不允许撤回，但提交不等于生效，中华人民共和国招标投标法实施条例第三十九条规定：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。投标文件生效有特定的时间点，一般在招标文件中写明，只要在生效前撤回都是合法的，招标人无权没收投标保证金。背景（4）描述是正确的，招标人不组织现场踏勘是合法的，中华人民共和国招标投标法第二十一条规定“招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘

19、项目现场”并不是强制性条款。但应某个投标人请求陪同现场踏勘是错误的，对其他投标人不公平。中华人民共和国招标投标法实施条例第二十八条规定：招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。2根据背景（2）的描述，假定合作过的投标人为A，未合作过的投标人为B，则：A“投标人资信”得分为：900.032.7（分）。B“投标人资信”得分为：700.032.1（分）。投标人A、B分差为：2.72.10.6（分）。1分相当于工程造价额：4961%4.96（万元）。投标人A、B分差折算工程造价额为：4.960.62.976（万元）。按照背景（2）的描述，在其他指标得分相同的情况下，只要投标人A报价不高于投标

20、人B报价的2.976万元，投标人A比投标人B具有更强的竞争力，相当于对已合作过的投标人的评标优惠和对未合作过投标人的歧视，显然这种评价标准缺乏公平性和合理性。2. 某中小流域治理工程招标（招标控制价500万元），在招标文件中出现以下描述：（1）关于资格条件的描述。注册资金：本地企业注册资金1000万元以上，外地企业注册资金3000万元以上；类似工程业绩：本流域治理工程业绩不少于2个。（2）关于投标人资信的描述。评标办法中对投标人资信的评价标准为：已与招标人合作过且未发生合同纠纷的投标人评为A等（百分制评价为90分），初次合作的投标人评为C等（百分制评价为70分）。（3）关于投标保证金的描述。本

21、项目投标保证金为20万元，投标人提交投标文件后不允许撤回，否则没收投标保证金。（4）关于现场踏勘的描述。招标人不组织现场踏勘。在此期间应某个投标人的请求，招标人陪同其考察了现场。【问题】1对上述招标文件中的描述做出分析和判断。2根据背景（2）的描述，如果评标办法中“投标人资信”权重0.03，评标基准价496万元，且每偏离1%扣1分，仅就“投标人资信”和报价得分做简要的计算和分析（提示：将得分分值换算成报价差异）。【答案】1招标文件中描述背景的分析和判断：背景（1）显然具有地方保护主义思想，缺乏公平性，违背了中华人民共和国招标投标法实施条例中“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标

22、人”的规定。对类似工程经验的要求也不合理，类似工程经验是指工程规模、结构、技术特点与应用等的类似，考察投标人完成投标项目可行性，将类似工程限定在特定的范围也具有排斥潜在投标人的嫌疑。背景（2）对投标人实行差别对待，不具备公平性，也没有任何法律依据，对未合作过的投标人直接判断“一般”，有“疑罪从有”的嫌疑，违背了中华人民共和国招标投标法实施条例中“不得对潜在投标人或者投标人实行歧视待遇”的规定，也违反了评标委员会和评标方法暂行规定第十七条中“招标文件中规定的评标标准和评标方法应当合理，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，不得妨碍或者限制投标人之间的竞争”的规定。背景（3）投标保证金为20万元，

23、明显偏高，中华人民共和国招标投标法实施条例第二十六条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。“投标人提交投标文件后不允许撤回”的说法是错误的，根据中华人民共和国招标投标法规定，投标文件生效后不允许撤回，但提交不等于生效，中华人民共和国招标投标法实施条例第三十九条规定：投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。投标文件生效有特定的时间点，一般在招标文件中写明，只要在生效前撤回都是合法的，招标人无权没收投标保证金。背景（4）描述是正确的，招标人不组织现场踏勘是合法的，中华人民共和国招标投标法第二十一条规定“招标人根据招标项目

24、的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场”并不是强制性条款。但应某个投标人请求陪同现场踏勘是错误的，对其他投标人不公平。中华人民共和国招标投标法实施条例第二十八条规定：招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。2根据背景（2）的描述，假定合作过的投标人为A，未合作过的投标人为B，则：A“投标人资信”得分为：900.032.7（分）。B“投标人资信”得分为：700.032.1（分）。投标人A、B分差为：2.72.10.6（分）。1分相当于工程造价额：4961%4.96（万元）。投标人A、B分差折算工程造价额为：4.960.62.976（万元）。按照背景（2）的描述，在其他指标得分相同的

25、情况下，只要投标人A报价不高于投标人B报价的2.976万元，投标人A比投标人B具有更强的竞争力，相当于对已合作过的投标人的评标优惠和对未合作过投标人的歧视，显然这种评价标准缺乏公平性和合理性。3. 某设计单位为拟建工业厂房提供三种屋面防水保温工程设计方案，供业主选择。方案一，硬泡聚氨酯防水保温材料（防水保温二合一）；方案二，三元乙丙橡胶卷材加陶粒混凝土；方案三，SBS改性沥青卷材加陶粒混凝土。三种方案的综合单价、使用寿命、拆除费用等相关数据，见表2.1。表2.1各方案相关数据表拟建工业厂房的使用寿命为50年，不考虑50年后其拆除费用及残值，不考虑物价变动因素。基准折现率为8%。【问题】1.分别

26、列式计算拟建工业厂房寿命期内屋面防水保温工程各方案综合单价现值，并比较确定屋面防水保温工程经济最优方案。（计算结果保留两位小数）2.为控制工程造价和降低费用，造价工程师对选定的屋面防水保温工程方案以3个功能层为对象进行价值工程分析。各功能项目得分及其目前成本，见表2.2。表2.2功能项目得分及其目前成本表计算各功能项目的价值指数，并确定各功能项目的改进顺序。（计算结果保留3位小数）【答案】问题1：（1）方案一综合单价现值：260.00+（260.00+260.0010%）（P/F，8%，30）=260.00+286.000.0994=288.43（元/m2）（2）方案二综合单价现值：90.00

27、+35.00+（90.00+90.0020%）（P/F，8%，15）+（P/F，8%，30）+（P/F，8%，45）=125.00+108.00（0.3152+0.0994+0.0313）=173.16（元/m2）（3）方案三综合单价现值：80.00+35.00+（80.00+80.0020%）（P/F，8%，10）+（P/F，8%，20）+（P/F，8%，30）+（P/F，8%，40）=115.00+96.00（0.4632+0.2145+0.0994+0.0460）=194.02（元/m2）（4）由上面计算结果可知，方案二综合单价现值最低，所以方案二为最优经济方案。问题2：（1）功能指数功

28、能得分合计：14+20+40=74找平层功能指数：14/74=0.189保温层功能指数：20/74=0.270防水层功能指数：40/74=0.5414. 某公司拟建设A、B两个公路项目，A项目的工程费用为3000万元，工程建设其他费用为1000万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的15%。固定资产投资拟向银行贷款金额为2640万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按季度计息）。B项目的工程费用为3600万元，工程建设其他费用为570万元，预备费为工程费用及工程建设其他费用之和的10%。固定资产投资拟向银行贷款金额为3100万元，剩余部分为自有资金投资。贷款年利率为6%（按年计

29、息）。两个项目建设期均为2年，投资比例均按照第一年40%，第二年60%投入，贷款发放比例同投资比例。计算结果保留小数点后两位。、分别计算A、B项目的建设期贷款。、该公司拟通过项目的总投资额进行方案的选择，拟采用投资额较小的项目为最优方案。试分析应选择哪个项目进行投资。【答案】1.（1）A项目贷款有效利率=（1+6%/4）4-1=6.14%第一年贷款额=264040%=1056（万元）第二年贷款额=264060%=1584（万元）第一年贷款利息=1056/26.14%=32.42（万元）第二年贷款利息=（1056+32.42+1584/2）6.14%=115.46（万元）A项目建设期贷款利息合计

30、：32.42+115.46=147.88（万元）（2）B项目贷款利率=6%第一年贷款额=310040%=1240（万元）第二年贷款额=310060%=1860（万元）第一年贷款利息=1240/26%=37.20（万元）第二年贷款利息=（1240+37.2+1860/2）6%=132.43（万元）B项目建设期贷款利息合计：37.2+132.43=169.63（万元）2.（1）A项目总投资=（3000+1000）1.15+147.88=4747.88（万元）（2）B项目总投资=（3600+570）1.1+169.63=4756.63（万元）5. 某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一条旅游专用公路。

31、该项目土建工程（路基、桥梁、涵洞）、路面工程分别与两家建筑公司签订了施工合同，分别为乙方和丙方。合同约定土建工程于2014年11月10日正式开工，竣工期为2016年4月25日。因土建工程与路面工程分别为两个独立的合同，由两个承包商分别承建，为了保证工期，当事人约定：为方便物料的进场，同时可以尽早解决当地村民出行需求，路线的第一个工区（15km）及连接线（3km）要提前6个月竣工，乙和丙两家单位会存在一定的交叉施工时间。在工程施工4年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方

32、少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已投入使用。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款9000万元，但只付8200万。特请求法庭判决被告支付剩余的800万元及拖期的利息。在庭审中，被告答称：原告土建工程施工质量有问题，如：路肩排水、超高段路面平整度、桥梁防水层、混凝土工程平整度等工程质量不合格。因此，部分工程由丙单位进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付450万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题造成边坡滑塌共计损失350万元，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为8200万元。原告辩称：被告称工程不合格不属实，并向法庭呈

33、交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为企业晋级，在此情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被丙公司提出的索赔450万元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。原告再辩称：被告代表发言纯属戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据公路工程质量检验评定标准的规定，在路面工程施工前通知我方修理。原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向

34、乙方提出过工程存在质量问题。【问题】1原、被告之间的合同是否有效？2如果在路面工程施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？【答案】1合同双方当事人符合建设工程施工合同主体资格的要求，双方意思表达真实，合同订立形式与内容均合法，所以原、被告之间的合同有效。2如果在路面工程施工过程中，发现土建工程施工质量有问题时，甲方应及时通知乙方进行修理。乙方不派人修理，甲方可委托其他人修理，修理费用从扣留的保修费用内支付。3根据我国民法通则之规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为2年（2017年10月1日施行的中华人民共和国民法总则第一百八十八条对诉讼时效的规定：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期为3年），从当事人知道或应当知道权利被侵害时起算。本案例中业主在直至庭审前的2年6个月，但乙方自签发竣工验收报告后至起诉前，多次以书面方式提出结算要求（每次提出要求均导致诉讼时效重新计算），所以乙方的诉讼权利应予保护；而甲方直至庭审前的2年多时间里，一直未就质量问题提出异议，已超过诉讼时效期，所以，甲方的反诉权利不予保护。