2022年山西省监理工程师评估试题.docx

《2022年山西省监理工程师评估试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省监理工程师评估试题.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 （2018年真题）在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是（）。A.5%，5%B.5%，10%C.5%D.1%，10%15%【答案】 A2. 【问题】 在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。A.11B.14C.15D.17【答案】 A3. 【问题】 甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同，甲与

2、某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限，该合同的效力状态为()A.不成立B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】 D4. 【问题】 某建设项目年设计生产能力10万台，单位产品变动成本为单位产品售价的55%，单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%，经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台。若企业要盈利，则其生产能力利用率至少应保持在（）以上。A.45%B.50%C.55%D.60%【答案】 A5. 【问题】 根据建筑法，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作，建筑工程恢复施工时，应当向

3、发证机关报告。 A.6B.3C.2D.1【答案】 D6. 【问题】 确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.类似工程项目计划进度D.工程难易程度和工程条件的落实情况【答案】 D7. 【问题】 从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括()。A.内容全面B.可操作性C.内容力求统一D.针对性强【答案】 C8. 【问题】 “费用”在工程项目竣工或合同结束时称之为（）。A.设计概算B.投资估算C.合同价D.决算价【答案】 D9. 【问题】 下列工程进度曲线表示的是（）曲线。A.累计完成量B.每天完成工程量C.每天完成相同数量的施工进度D

4、.每天完成不同数量的施工进度【答案】 D10. 【问题】 在项目监理机构中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系表现为()A.恒定值B.正相关C.正比例D.反比例【答案】 D11. 【问题】 为保证施工中的各个环节相互制约，不属于工程项目平衡表中需明确内容的是()。A.各种设计文件交付日期B.工程材料进场日期C.施工单位进场日期D.主要设备交付日期【答案】 B12. 【问题】 承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制( )和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告【答案】 A13. 【问题】 监理规划是针对具体工程项目编写的，

5、而工程项目的动态性决定了（）的具体可变性。A.监理合同B.监理机构C.监理管理D.监理规划【答案】 D14. 【问题】 根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天【答案】 C15. 【问题】 下列选项中，不属于监理机构索赔依据的是()。A.勘察设计文件B.施工合同文件C.工程建设标准D.公司规章制度【答案】 D16. 【问题】 关于进口设备交货类别中，买卖双方应承担的风险表述正确的是（）。A.内陆交货类由卖方承担交货前的一切费用和风险B.目的地交货类对买卖双方的风险做了合理均摊C.装运港船上交货价是由卖方

6、承担海运风险D.采用装运港船上交货价时，由卖方负担货物装船后的一切风险【答案】 A17. 【问题】 某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者【答案】 D18. 【问题】 依据合同法，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】 B19. 【问题】 （）指的是从监理合同签订之日到开工令签发的

7、阶段。 A.施工准备阶段B.施工阶段C.交工验收与缺陷责任期阶段D.以上都不对【答案】 A20. 【问题】 对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（ ）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。A.质量事故调查报告B.质量事故书面报告C.质量事故状况观测记录D.质量事故处理依据【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的（）。A.资源需求量B.后续工作的限制条件C.自由时差的大小D.紧后工作的数量E.总工期的限制条件【答案】

8、B2. 【问题】 关于采用初始清单法识别风险的说法中，正确的有（）。A.初始清单可由有关人员利用所掌握的丰富知识设计而成B.建立初始清单是为了便于人们较全面地认识工程风险的存在C.利用初始清单有利于风险识别人员不遗漏重要的工程风险D.建立初始清单需要参照同类工程风险的经验数据E.初始清单中列出的风险，是风险识别的最终结论【答案】 ABCD3. 【问题】 工程监理单位控制设备制造过程质量的主要工作内容有()。A.控制设计变更B.控制加工作业条件C.处置不合格零件D.明确设备制造过程的要求E.检查工序产品【答案】 ABC4. 【问题】 工程质量事故处理的基本要求有（）。A.正确确定事故性质和处理范

9、围B.安全可靠、不留隐患C.满足建筑物的功能和使用要求D.技术可行E.经济合理【答案】 BCD5. 【问题】 从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度，建设工程风险管理的目标通常更具体地表述为()A.实际质量满足预期的质量要求B.实际投资不超过计划投资C.实际工期不超过计划工期D.建设过程安全E.信息反馈及时【答案】 ABCD6. 【问题】 招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有( )A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标项目的前期准备工作的完成情况【答案】 AB7. 【问题】 在发包人财产清单中应列明内容的有

10、（ ）。A.发包人提供的便利条件B.发包人提供的资料C.发包人提供的设备设施D.发包人的其他要求E.发包人财产使用要求及退还要求【答案】 BC8. 【问题】 根据建设工程监理合同（示范文本），建设工程监理合同的组成文件包括（）。A.协议书B.中标通知书C.招标公告D.投标邀请书E.通用条件【答案】 AB9. 【问题】 建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。A.总体设计B.方案设计C.设备设计D.特殊设备的研制E.分专业设计并汇总【答案】 AB10. 【问题】 建筑工程一切险中的除外责任包括（）A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用【答案】 CD11. 【问题

11、】 项目监理机构组织协调可采用（ ）。A.调查协调法B.会议协调法C.书面协调法D.访问协调法E.情况介绍法【答案】 BCD12. 【问题】 根据建设工程监理规范（GB/T50319-2013），监理实施细则应包含的内容有()A.监理实施依据B.监理组织形式C.监理工作流程D.监理工作要点E.监理工作方法【答案】 CD13. 【问题】 根据建设工程监理规范（ GB/T50319-2013 ），工程质量评估报告应包括的内容有（）。 A.工程概况与参建单位B.工程竣工验收情况C.工程质量事故及处理情况D.竣工资料审查情况E.工程质量评估结论【答案】 ACD14. 【问题】 下列审查办法中，资格预审

12、通过者的数量可采用（ ）确定。A.合格制B.核准制C.许可登记制D.备案制E.有限数量制【答案】 A15. 【问题】 以下的计量规则中，正确的有（ ）。A.已标价工程量清单中的工程量为估算工程量B.承包人未在已标价工程量清单中填入单价的子目，不予计量C.监理人可通知承包人共同进行联合测量D.一般情况下承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交有关计量资料E.监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，施工单位可以拒绝【答案】 ABCD16. 【问题】 （2020年真题）根据建设工程监理规范，需要经建设单位审批的监理文件资料有（）。A.单位工程竣工验收报审表B.工程复工报审表C.

13、分部工程报验表D.工程款支付报审表E.工程最终延期报审表【答案】 BD17. 【问题】 根据注册监理工程师管理规定，注册监理工程师变更执业单位，应按程序办理变更注册手续，变更注册需提交的材料有()A.申请人变更注册申请表B.申请人的资格证书和身份证复印件C.申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件D.申请人的工作调动证明E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料【答案】 ACD18. 【问题】 在生产性建设投资的构成中，动态投资部分包括（ ）。A.工程建设其他费B.预备费C.建设期利息D.涨价预备费E.铺底流动资金【答案】 CD19. 【问题】 在价值工程活动中，功能评价包括完成（ ）

14、。A.功能整理B.计算功能的现实成本C.分析功能价值D.计算成本改善期望值E.确定功能评价值【答案】 BCD20. 【问题】 TOT方式的特点说法正确的是( )A.是为了筹建中的项目进行融资B.是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的C.采用TOT，不需要太复杂的信用保证结构D.避开了建造过程中所包含的大量风险和矛盾E.既可回避建设中的超支、停建或者建成后不能正常运营、现金流量不足以偿还债务等风险，又能尽快取得收益【答案】 BCD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某调蓄平原水库工程，水库上游面边坡坡比为1:2.5，库底高程36.15m，上游面坡面采用150mm厚C25混凝土护砌，

15、高程41.00m处设2.0m宽马道。调蓄水库周边设置防护堤，堤顶高程43.50m，高出地面约2.2m，防护堤全长5_67km，沿防护堤外侧坡脚设置排水沟，防护堤堤身为均质土堤，堤防上、下游护坡采用草皮护坡。发包人与承包人按照水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。【事件】事件1:对某一水库土方开挖单元工程质量验收时，表土及土质岸坡清理工序验收评定表中显示：表土清理每100m2抽查一个部位，共检查20个部位，其中18个部位合格。软基及土质岸坡开挖工序验收评定表中显示：保护层开挖每100m2抽查一个部位，共检查20个部位，其中19个部位合格

16、。事件2:防护堤填筑时，某一单元工程施工日期是2020年3月1日至2020年3月2日，评定表填写日期是2020年3月5日。验收合格的标准是：主控项目，检验结果应全部符合本标准的要求；一般项目，逐项应有70%及以上的检验点合格，且不合格点不应集中；各项报验资料应符合相关标准要求。土料压实工序施工质量验收评定表见下页表。事件3:复合土工膜铺设属于重要隐蔽工程，铺设部分技术标准要求如下：土工膜应顺缝连接，只允许有“T”缝，不允许有“+”缝，焊缝应100%进行充气试验，铺设应松弛有度，不应出现褶皱、悬空。单元工程质量验收时，由施工单位自评，监理单位复核。事件4:坡面混凝土施工过程中，采用溜槽从坡顶浇筑

17、，为了保持混凝土流动性，对流动性比较差的随时加水。单元混凝土工程浇筑完成后验收时，施工提交的验收资料为混凝土单元工程质量验收评定表。土料压实工序施工质量验收评定表【答案】问题1:不妥之处：表土清理和保护层开挖检验方法。理由：表土清理及保护层开挖均属于主控项目，应全数检查。问题2:不妥之处：施工日期。应为实际施工日期2020年3月1日至2020年3月2日；“压实质量”“压实参数”“碾压搭接带宽度”检查（验）记录。应为实际检（验）数据；施工单位自评、监理单位复核结果中的合格率。应保留1位小数，72.8%。问题3:不妥之处：复合土工膜铺设单元工程质量验收程序。理由：重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程

18、施工质量的验收评定由建设单位（或委托监理单位）主持，应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组，共同验收评定，并应在质量验收前通知质量监督机构。复合土工膜铺设单元工程质量控制的重要环节包括：土工膜备料质量、土工膜铺设质量（铺设、拼接、排水、排气）、土工膜与周边刚性建筑物的连接质量、上垫层和防护层质量。问题4:不妥之处一：对流动性差的混凝土加水。理由：严禁仓内加水，影响混凝土浇筑质量。不妥之处二：施工单位提交质量验收资料不齐备。理由：除了混凝土单元工程质量验收评定表，还有其他检验资料。施工单位申请验收评定时，应提交以下资料：(1)单元工程中所含工序（或检验项目）验收评定的检验资料。(2)

19、原材料、拌和物与各项实体检验项目的检验记录资料。(3)施工单位自检完成后，填写的单元工程施工质量验收评定表。监理单位应提交下列资料：2. 某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件1：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了监理通知单。事件2：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工

20、，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。问题：1.根据建设工程安全生产管理条例规定，事件1中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施？2.指出事件1中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。3.事件2中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工？为什么？4.就事件2中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。【答案】1.主要考核考生对专项施工方案编审程序的掌握程度。根据建设工程安全生产管理条例，事件1中起重吊装专项方案需经总承包单位技术负责人、总

21、监理工程师签字后方可实施。2.主要考核考生对专项施工方案的管理规定及专职安全生产管理人员要求的掌握程度。事件1中，总监理工程师的做法不妥。理由：危险性较大的预制构件起重吊装专项方案没有报审并被签认，没有专职安全生产管理人员，总监理工程师应下达工程暂停令。3.主要考核考生对紧急事件发生时是否可口头要求暂停施工的掌握程度。发生必须暂时停止施工的紧急事件时，总监理工程师可以通过口头方式要求总承包单位暂停分包单位施工。事件2中，总监理工程师可以口头要求暂停施工。理由：在紧急事件发生或确有必要时，总监理工程师有权口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内要书面确认。4.主要考核考生对工程建设各参与方（建设单

22、位、施工单位、勘察设计单位、监理单位）质量责任的掌握程度。事件2中，建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任及理由如下：（1）建设单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，与建设单位无关。（2）监理单位没有责任。理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已尽责。（3）总承包单位承担连带责任。理由：工程分包不能解除总承包单位的任何责任和义务。（4）分包单位应承担责任。理由：因质量事故是由于其违反工程建设强制性标准而直接造成的。3. 某工程招标控制价为3192万元，发包人与承包人签订的施工合同约定：（1）签约合同价为3000万元，工期6个月。

23、（2）工程预付款为签约合同价的15%，工程预付款分别在开工后第3、4、5月等额扣回。（3）工程进度款按月结算，每月实际付款金额按承包人实际结算款的90%支付。（4）当工程量偏差超过15%，且对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差超过15%时，按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。（5）竣工结算时，发包人按结算总价的3%扣留质量保证金。施工过程中发生如下事件:事件1：基础工程施工中，遇到未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期

24、竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。事件3：施工中由于设计变更，导致土方工程量由1520m3变更为1824m3。已知土方工程招标控制价的综合单价为60元/m3，施工单位投标报价的综合单价为50元/m3。事件4：经项目监理机构审定的1-6月实际结算款（含设计变更和索赔费用）见下表。问题：1.事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？2.事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。【答案】1.事件1中：（1）对已有措施项目增加的措施费，按照原有措施费有组价方法调整。（2）对新

25、增措施项目的措施费，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，由施工单位提，经发包人确认并调整合同价款。2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的费用补偿。理由：根据建设工程工程量清单计价规范中关于提前竣工（赶工补偿）的规定，工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定釆取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工补偿）费用。3.事件3中，增加的土方工程量偏差=(1824-1520)/1520100%=20%15%，工程量偏差超过15%。对应项目的投标综合单价与招标控制价偏差=(60-50)/60100%=17%15%，

26、因此根据施工合同约定，应按建设工程工程量清单计价规范中“工程量偏差”调价方法，结合承包人报价浮动率确定是否调价。施工单位投标报价的浮动率=（3192-3000）/3192100%=6%；60(1-6%)(1-15%)=47.94元/m350元/m3；所以事件3中，土方工程综合单价可以不予调整。4.（1）预付款=300015%=450万元第3、4、5月每月应扣回的工程款=450/3=150万元（2）依据表中数据，1-5月应签发的实际付款金额如下：1月份：40090%=360万元；2月份：55090%=495万元；3月份：50090%-150=300万元；4. 某工程项目发包人与承包人签订了施工合

27、同，工期5个月。分项工程和单价措施项目的造价数据与经批准的施工进度计划如下表所示；总价措施项目费用9万元（其中含安全文明施工费3万元），暂列金额12万元。管理费和利润为人工费用的15%。规费和税金为人材机费用与管理费、利润之和的10%。分项工程和单价措施造价数据与施工进度计划表有关工程价款结算与支付的合同约定如下：1.开工前发包人向承包人支付签约合同价（扣除总价措施费与暂列金额）的20%作为预付款，预付款在第3、4个月平均扣回；2.安全文明施工费工程款于开工前一次性支付；除安全文明施工费之外的总价措施项目费用工程款在开工后的前3个月平均支付；3.施工期间除总价措施项目费用外的工程款按实际施工进

28、度逐月结算；4.发包人按每次承包人应得的工程款的85%支付；5.竣工验收通过后的60天内进行工程竣工结算，竣工结算时扣除工程实际总价的3%作为工程质量保证金，剩余工程款一次性支付；6.C分项工程所需的甲种材料用量为500m3，在招标时确定的暂估价为80元/m3，乙种材料用量为400m3，投标报价为40元/m3。工程款逐月结算时，甲种材料按实际购买价格调整，乙种材料当购买价在投标报价的5%以内变动时，C分项工程的综合单价不予调整，变动超过5%以上时，超过部分的价格调整至C分项综合单价中。该工程如期开工，施工中发生了经承发包双方确认的以下事项：（1）B分项工程的实际施工时间为24月；（2）C分项工

29、程甲种材料实际购买价为85元/m3，乙种材料的实际购买价为50元/m3；（3）第4个月发生现场签证零星工作费用2.4万元。【答案】1.合同价（76.6912）（110%）107.360（万元）预付款76.6（110%）20%16.852（万元）开工前支付的措施项目款3（110%）85%2.805（万元）2.（1）甲种材料价格为85元/m3，甲增加材料款500（8580）2500（元）由于（5040）/4025%5%，乙增加材料款4004020%3200（元）C分项工程的综合单价280（25003200）/1000285.7（元/m3）（2）3月份完成的分部和单价措施费32.4/31000/32

30、85.7/1000020.323（万元）（3）3月份业主应支付的工程款20.323（110%）85%（93）/3（110%）85%16.852/212.446（万元）3.第三月末分项工程和单价措施项目累计拟完工程计划费用10.832.4282/361.867（万元）累计已完工程计划费用10.832.42/3282/351.067（万元）累计已完工程实际费用10.832.42/310002/3285.7/1000051.447（万元）进度偏差累计已完工程计划投资累计拟完工程计划投资（51.06761.867）1.111.880（万元），实际进度拖后11.88万元。投资偏差累计已完工程计划投资累计

31、已完工程实际投资（51.06751.447）1.10.418（万元），实际费用增加0.418万元。5. 某道路工程施工，投标人甲的总报价为6800.022万元，其中第200章部分报价单见下表：第200章部分报价表在评标过程中，评标委员会发现，清单中细目209-3-c的单价与数量的乘积与合价不致，细目210-3-b中，招标人给定了锚杆的工程量是256m，投标人甲没有填写单价和合价。锚杆的市场综合单价为55.06元/m。其他部分的计算均正确。评标委员会按照偏差修正的有关原则对偏差进行了修正，并征得投标人甲的同意。最终投标人甲以修正后的报价中标并签订合同。施工过程中，施工单位作为施工总承包方，将路基

32、土方开挖分包给某专业劳务公司，为规避安全风险，要求该劳务公司购买“工程一切险”。【问题】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理？说明理由。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。3.总承包方要求劳务公司购买“工程一切险”的做法是否正确？请说明理由。4.计算本工程的安全及文明施工措施费。（结果保留2位小数）【安全及文明施工措施费费率根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）规定选取】。【答案】1.针对细目209-3-c和210-3-b分别应该如何处理？说明理由。【答案】（1）出现209-3-c中合价明显错误的情况，应当以单价为准，调整合价为53086

33、=45580元，合价中多出455800-45580=41.022万元，应从总价中扣除。（2）出现210-3-b中对于投标报价中已经列出的工程量清单，只是没有填写价格的，表明此部分工程量投标人已经考虑到，因为其未填写价格，可以视为其价格已经包含在其他项目中。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会准确计算费用。2.计算招标人可以收取投标人甲的最高履约保证金。【答案】（1）按照中华人民共和国招标投标法实施案例规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。（2）投标人甲的最终报价修正为：6800.022-41.022=6759万元（3）因此本项目投标保证金最高为675910%=675.9万元。【总结解析】考生要熟悉价差调整原则，并会计算履约保证金。3.总承包方要求劳务公司购买“工程一切险”的做法是否正确？说明理由。