2022年江苏省一级建造师点睛提升提分题5.docx

《2022年江苏省一级建造师点睛提升提分题5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年江苏省一级建造师点睛提升提分题5.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设防护栏及 警示牌、并设照明及夜间警示红灯。这是建设安全事故隐患处理中（ ）原则的具体 体现。A.动态治理B.单项隐患综合治理C.冗余安全度治理D.直接隐患与间接隐患并治【答案】 C2. 【问题】 采用工程量清单计价法，分部分项工程量清单中项目的工程量是以完成后的净值计算的，对于由施工方案引起的工程费用的增加折算计入（ ）。A. 工程索赔款B. 综合单价C. 零星工作费D. 预留金【答案】 B3. 【问题】 下列项目中，需进行

2、饰面板工程隐蔽验收的是（ ）。A.预埋件B.管道封堵C.粘结剂强度D.石板防雷连接【答案】 A4. 【问题】 下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（ ）。A.增加进度控制的岗位和人员B.编制资源需求计划C.比较分析工程物资的采购模式D.分析施工技术的先进性和经济合理性【答案】 B5. 【问题】 某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项支出，为此准备存入银行一笔专项基金，如果年利率为12，复利半年计息一次，现在存入银行专项基金的最小额度是( )。A.9.548万元B.9.652万元C.10.692万元D.19.668万元【答案】 A6. 【问题】 塑料排水板施工中，插入套管的前一

3、道工序是（ ）。A.摊铺下层砂垫层B.整平原地面C.塑料排水板穿靴D.摊铺上层砂垫层【答案】 C7. 【问题】 通信局(站)接地系统室外部分的作用是迅速泄放雷电引起的( )。A.强磁场 B.强电流 C.强干扰 D.强电压【答案】 B8. 【问题】 下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段中合同策划的是（ ）A.设计合同结构方案B.项目施工的合同结构方案C.方案设计竞赛的组织D.实施期合同结构总体方案【答案】 D9. 【问题】 （2006年）水闸的排水反滤设施一般布置在（）部位。A.上游铺盖B.下游海漫C.闸室底板D.下游护坦（消力池）【答案】 D10. 【问题】 某地面工程原设计造价为50万元

4、以上，后经分析更换地面材料，既保持了原有的坚实的功能，又节省投资10万元。根据价值工程原理，该方案提高价值的途径是()。A.功能提高，成本不变B.功能不变，成本降低C.功能和成本都提高D.功能提高，成本降低【答案】 B11. 【问题】 （2020年真题）关于承包人施工合同分析内容的说法，正确的是（）。A.应明确承包人的合同标的B.分析工程变更补偿范围，通常以合同金额的一定百分比表示，百分比值越大，承包人的风险越小C.合同实施中，承包人必须无条件执行工程师指令的变更D.分析索赔条款，索赔有效期越短，对承包人越有利【答案】 A12. 【问题】 企业实现的净利润应按照有关规定进行分配，其分配顺序如下

5、所述正确的是（ ）。A. B. C. D. 【答案】 A13. 【问题】 城区A地块因旧城改造拟进行拆迁，房屋拆迁管理部门书面通知有关部门暂停为拆迁范 周内的单位和个人办理房屋新建、改建、出租等审批手续，该书面通知中应载明的暂 停期限最长不得超过（ ）。A.半年 B. 一年 C. 一年半 D. 二年【答案】 B14. 【问题】 某项目设计年生产能力为10万台，年固定成本为1500万元，单台产品销售价格为1200元,单台产品可变成本为650元，单台产品营业税金及附加为150元。则该项目产销量的盈亏平衡点是:（ ）台。 A. 37 500 B. 27 272 C. 18 750 D. 12 500

6、【答案】 A15. 【问题】 板桩建筑物的锚碇桩（板桩）是依靠其在土中的（ ）作用来承受拉杆的拉力。A.摩擦阻力B.弹性嵌固C.地基支承D.嵌固和摩阻【答案】 B16. 【问题】 某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定在 2018 年 5 月20 日作出，施工单位 5 月 25 日收到。11 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤销该处罚决定，则下列说法正确的是（ ）。A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉B.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉C.施工单位只能向法院起诉D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】 C17. 【问题】 以下

7、关于单价合同中的说法，正确的是（）。A.单价合同中业主和承包商都存在工程量方面的风险B.变动单价合同条件下，通货膨胀带来的风险对承包商的影响较大C.固定单价合同适用于工期较短，工程量变化幅度不大的项目D.采用固定单价合同，对业主的投资控制有利【答案】 C18. 【问题】 关于施工安全技术措施的一般要求中，说法错误的是（ ）。A.施工安全技术措施必须在工程开工前制定B.施工安全技术措施要有针对性C.小型工程的施工安全技术措施可不包括应急预案D.施工安全技术措施应力求全面、具体、可靠【答案】 C19. 【问题】 在架空线路施工的一般程序中，线路测量的紧后工序是（）。A.基础施工B.杆塔组立C.放线

8、架线D.导线连接【答案】 A20. 【问题】 在建筑安装工程费中，下列属于其他项目费的是()。A.社会保险费B.总承包服务费C.住房公积金D.工程排污费【答案】 B二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于钢筋代换的说法，正确的有（ ）。A.当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则代换B.当构件按最小配筋率配筋时，按钢筋代换前后截面积相等的原则代换C.钢筋代换时应征得设计单位的同意D.当构件受裂缝宽度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算E.同钢号之间的代换，按钢筋代换前后用钢量相等的原则代换【答案】 ABCD2. 【问题】 根据建筑安装

9、工程费用项目组成，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关部门规定必须缴纳或计取的费用。内容包括（ ）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.劳动保护费E.财产保险费【答案】 ABC3. 【问题】 可能造成外墙装修层脱落、表面开裂的原因有（ ）。（2011 年真题）A.结构发生变形B.粘结不好C.结构材料与装修材料的变形不一致D.装修材料弹性过大E.结构材料的强度偏高【答案】 ABC4. 【问题】 法院不受理公民、法人或者其他组织对（）提起的诉讼。A.行政指导行为B.调解行为以及法律规定的仲裁行为C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为D.某行政执法人员李某

10、个人行为E.行业协会的惩戒【答案】 ABC5. 【问题】 数字有线电视系统的支线部件有( )。A.解调器B.分配器C.分支器D.均衡器E.用户终端盒【答案】 BCD6. 【问题】 建设工程项目进度计划系统按功能可划分为（ ）。A.控制性进度规划（计划）B.指导性进度规划（计划）C.实施性（操作性）进度计划D.总进度规划（计划）E.项目子系统进度规划（计划）【答案】 ABC7. 【问题】 专门适用于矿业工程领域中的工程建设其他费用的内容，包括有( )。A.其他组织措施费 B.井筒地质检查钻探费 C.探矿权转让费 D.采矿权转让费E.井巷维修费【答案】 BCD8. 【问题】 建设工程施工质量事故调

11、查报告的主要内容应当包括（ ）A.事故原因的初步判断B.质量事故的处理依据C.事故防范和整改措施D.事故责任者的处理建议E.事故处理的初步结论【答案】 CD9. 【问题】 通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端电源的（）。A.电压B.电流C.相序D.极性E.电抗【答案】 AD10. 【问题】 关于建设工程项目管理规划的说法，正确的有()。A.建设工程项目管理规划仅涉及项目的施工阶段和保修期B.建设工程项目管理规划完成以后不需要调整C.除业主方以外，建设项目的其他参与单位也需要编制项目管理规划D.如果采用工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编著建设工程项目管理规划E.建设工程项目管理规划内容

12、涉及的范围和深度，应视项目的特点而定【答案】 CD11. 【问题】 招标时，为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求，应详细了解、审查、分析、判断（ ）。A.施工单位的资质及质量保证体系B.施工单位以往的相关工程业绩C.施工单位以往的施工质量情况 D.施工单位的安全体系E.施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施，投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况【答案】 ABC12. 【问题】 （2013 年真题）施工现场“文明施工承诺牌”的基本内容包括（ ）。A.泥浆不外流B.轮胎不沾泥C.管线不损坏D.渣土不乱抛E.红灯不乱闯【答案】 ABCD13. 【问题】 港口与航道工程

13、合同的争议与解决中，说法正确的是()。A.被申请人应将答辩报告的副本提交给申请人和监理人B.争议评审组由工程实践经验丰富的专家和双方代表组成C.必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料D.在争议评审期间，争议双方暂按监理工程师的确定执行E.发包人和承包人采用争议评审时，应在开工后28d内成立争议评审组【答案】 C14. 【问题】 嵌补坡面空洞及凹槽，应先清除松动岩石，再将基座凿平，并保持襟边宽度不小于0.5m，然后再行砌筑；应做到（ ）。A.灌浆砌筑B.自上而下C.嵌体稳固D.表面平顺E.周边封严【答案】 CD15. 【问题】 改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分有（ ）。A.氧化硅B

14、.氧化镁C.氧化铝D.氧化钙E.氧化钠【答案】 AC16. 【问题】 与 GSM 相比，CDMA 的优点有（ ）。A.系统容量大 B.频带利用率较低，但频率规划灵活 C.可以采用频分多址方式和时分多址方式 D.手机备用时间长 E.通信质量更佳【答案】 AD17. 【问题】 下列表述中，( )是水池气密性试验应具备的工作条件。A.池体满水试验合格B.所需的空气压缩机等设备已准备就绪C.池顶盖板的封闭D.保护层喷涂后E.工艺测温孔的加堵封闭【答案】 ABC18. 【问题】 中华人民共和国民用航空法所称民用机场，是指专供民用航空器进行（ ）等活动使用的划定区域。A.起飞B.降落C.滑行D.停放E.大

15、修【答案】 ABCD19. 【问题】 建设工程项目施工生产要素的质量控制包括（ ）。A. 施工人员的质量控制B. 材料设备的质量控制C. 工序施工质量控制D. 工艺方案的质量控制E. 施工环境的控制【答案】 ABD20. 【问题】 炉窑砌筑冬期施工时，需采用蓄热法和加热法进行养护的浇注料有（）。A.硅酸盐水泥耐火浇注料B.黏土结合耐火浇注料C.水玻璃耐火浇注料D.高铝水泥耐火浇注料E.磷酸盐水泥耐火浇注料【答案】 AD三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料8月下旬，在华东沿海组织航道施工的某项目部，从中央气象台获得台风消息。就防台工作，项目经理布置如下：安排人员去当地海事部门了

16、解避风锚地；安排人员到工地船舶进行安全检查。反馈消息：避风锚地距施工区30海里；安全检查中发现有的船舶缺堵漏材料，有的船舶缺少备用拖缆，有的船舶舱口、门、窗无法水密。根据气象预报，台风有朝施工区移动的趋势，船舶48h内遭受风力可达6级以上。问题施工区未来48h内遭遇风力可能达6级以上，项目部应做的主要工作有那些？【答案】马上开会研究落实防台、避台的问题；尽快完成上述整改工作；安排专人防台值班，及时收听气象预报，并及时传达到各船，做好相应的准备工作。2. 净化空调竣工验收时间为2016年8月6日，2018年8月26日空调制冷系统有问题问题：1.空调工程的保修期是否到期？理由是什么？到期实际是那天

17、？净化空调为N7级属于那种压力系统？风管按照制作的原因，发生震动和噪声的原因是什么？（7）2.罐壁强度及严密性试验的方法和合格标准要求？3.还应完善施工成本控制的人工费和材料费控制措施？【答案】1.（78）（7）2.（78）（2016二建问答题）3.（78）3. 某办公楼工程，建筑面积45000m2，地下二层，地上二十六层，框架-剪力墙结构，设计基础底标高为-9.0m，由主楼和附属用房组成。基坑支护采用复合土钉墙，地质资料显示，该开挖区域为粉质粘土且局部有滞水层。监理人员检查时，发现一只手提式灭火器直接挂在工人宿舍外墙的挂钩上，其顶部离地面的高度为1.6m；食堂设置了独立制作间和冷藏设施，燃气

18、罐放置在通风良好的杂物间。问题：有哪些不妥之处并说明正确做法。手提式灭火器还有那些放置方法？【答案】（1）不妥之处有：手提式灭火器顶部离地面的高度为1.6m不妥。正确做法为，手提式灭火器顶部离地面高度应小于1.50m，底部离地面高度不小于0.15m。燃气罐放置在通风良好的杂物间不妥。正确做法为，燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并严禁存放其他物品。（2）放置方法还有：可以摆放在托架上，消防箱内；对于环境干燥、条件较好的场所，手提式灭火器可直接放在地面上。4. 某矿井采用立井开拓，主、副井井筒位于同一工业广场，主井井筒采用临时井架凿井，副井井筒采用永久井架凿井。主、副井井筒段采用冻结法施工

19、，基岩段采用普通法施工。井筒基岩段预计涌水量8m3h。主、副井井筒冻结及掘砌施工由某施工单位承担。该施工单位编制了矿井施工方案为：主、副井井筒交错开工，错开时间3个月。箕斗装载硐室与主井井筒同时施工，主、副井同时到底进行短路贯通。在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层。该含水层涌水达到20m3h，施工单位凭借自身的施工经验，提出了采用强排水方法通过含水层，需增加费用15万元，该方案经建设单位同意后，施工单位完成了含水层段的掘砌工作，但造成工期延误2个月。事后，施工单位向建设单位提出了补偿费用15万元和延长工期2个月的索赔。主井井筒通过含水基岩层后，按原掘进速度正常施工，副井井

20、筒施工速度正常，为实现主、副井同时到底进行短路贯通，施工单位及时调整的施工方案。【问题】1副井井筒利用永久井架凿井具有哪些优缺点?2确定该矿井主、副井井筒的合理开工顺序，并说明该开工顺序的优点。3施工单位提出的索赔是否合理?说明理由。4强排水方法通过含水层对施工单位及其井筒施工会造成哪些不利影响?5为保证主、副井两井同时到底，施工单位应如何调整主井井筒的施工组织方案?【答案】1副井井筒利用永久井架凿井具有下列特点：优点：可节省临时井架的使用费，加快副井的改装速度，缩短建井工期。缺点：提前使用副井井架会增加前期投资和前期准备工期，另外给井筒施工设备布置带来不便。2该矿井主、副井井筒的合理开工顺序

21、为主井先开工，副井后开工。其间隔时间是3个月。该开工顺序优点是可实现主副井同时到底，同时进行短路贯通，贯通时间快，独头掘进距离短。有利于提前改装临时罐笼，加大提升能力，尽快形成井下巷道快速开拓的条件，可以缩短主副井交替装备的工期。3施工单位提出索赔合理。理由：造成工期延误2个月，施工单位的原因造成。因为在主井井筒基岩段施工过程中，遇到了地质资料未注明的含水层，不属于施工单位的责任，且施工单位提出采用强排水方法经过建设单位同意的。4强排水方法通过含水层对施工单位的作业环境造成不利影响有人员在淋水的环境中作业，对作业质量控制不利，而且有增大安全隐患的诱因；对井筒的质量控制不利。由于淋水会沿井壁进入

22、混凝土，会造成井壁跑浆，影响混凝土强度、外观、密实度等质量问题。5由于主井延误2个月，使主井延迟2个月到底。可暂不施工装载硐室，主井到井底车场水平先进行短路贯通。这样装载硐室就不在关键线路上，可待副井永久装备完成后，主井永久装备前完成装载硐室的施工。5. 【背景资料】某建筑工程，建筑面积23824m2，地上10层，地下2层(地下水位-20m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架一剪力墙结构(柱网为9m9m，局部柱距为6m)，梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度，梁、柱受力钢筋为HRB335，接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑，墙厚250mm，钢筋净距6

23、0mm，混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40，以上各层柱为C30。在工程施工中发生了如下事件：事件1：钢筋工程施工时，发现梁、柱钢筋的挤压接头有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时，是以同一层每600个为一验收批，并按规定抽取试件样本进行合格性检验。事件2：结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中，现场对粗骨料的最大粒径进行了检测，检测结果为40mm。事件3：该工程混凝土结构子分部工程完工后，项目经理部提前按验收合格的标准进行了自查。【问题】1该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时，混凝土强度应满足什么要求?2事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接

24、头是否妥当?如不可避免，应如何处理?按规范要求指出本工程挤压接头的现场检验验收批确定有何不妥，应如何改正?3事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制是否准确?请从地下结构外墙的截面尺寸、钢筋净距和防水混凝土的设计原则三方面分析本工程防水混凝土粗骨料的最大粒径。4事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准是什么?【答案】1(1)该工程梁模板的起拱高度是正确的。理由：对跨度大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的1100031000。对于跨度为9m的梁模板的起拱高度应为927mm；对于跨度为6m的梁模板的起拱高度应为618mm。(2)模板拆

25、除时，9m梁跨的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的100。6m的梁跨的混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75。2(1)事件1中，梁、柱端箍筋加密区出现挤压接头不妥，接头位置应放在受力较小处。(2)如不可避免，宜采用机械连接，且钢筋接头面积百分率不应超过50。(3)本工程挤压接头的现场检验验收的不妥之处是以同一层每600个为一验收批。正确做法：同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。3事件2中，商品混凝土粗骨料最大粒径控制不准确。商品混凝土粗骨料最大粒径控制准确，应为540mm。理由：商品混凝土粗骨料最大粒径满足：(1)不大于截面最小尺寸的14，即：25014=625ram。(2)不大于钢筋净距的34，即：6034=45mm。(3)地下防水混凝土粗骨料最大粒径宜为540mm。4事件3中，混凝土结构子分部工程施工质量合格的标准：(1)所含分项工程的质量均应验收合格。