2022年中国二级建造师高分预测题32.docx

《2022年中国二级建造师高分预测题32.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年中国二级建造师高分预测题32.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年二级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者B.订立无固定期限劳动合同的劳动者C.女职工D.年老体弱的职工【答案】 B2. 【问题】 （2017年真题）下列建筑钢材性能指标中，不属于拉伸性能的是（ ）。A.屈服强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.伸长率【答案】 C3. 【问题】 （2016年真题）回转式炉窑砌筑时，砌筑的起始点宜选择在（ ）。A.离传动最近的焊缝处B.检修门（孔）处C.工作温度的热端D.支撑位置【答案】 C4. 【问题】 下列哪项不

2、是受精卵着床的必备条件A.合体滋养细胞形成B.子宫内膜蜕膜变C.囊胚和子宫内膜的发育必须同步D.有足量的孕酮支持E.透明带消失【答案】 B5. 【问题】 下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇【答案】 A6. 【问题】 填隙碎石应均匀地撒铺在已压稳的集料层上，松铺厚度宜为（ ）mm。A.2530B.2025C.1520D.1015【答案】 A7. 【问题】 （2014年真题）单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙

3、授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是( )。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【答案】 D8. 【问题】 （2020年12月真题）关于施工前期准备工作三通一平的说法，正确的是（ ）。A.网通、路通、水通、场地平整B.电通，路通、气通、场地平整C.水通、网通、气通、场地平整D.电通、水通、路通、场地平整【答案】 D9. 【问题】 （2016年真题）关于垫资的说法，正确的是( )。A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其

4、利率最高为同期银行贷款利率的4倍【答案】 C10. 【问题】 下列设备中，不属于专用设备的是（）。A.桥式起重机B.汽轮发电机C.板材轧机D.回转窑【答案】 A11. 【问题】 （2021年第2批真题）施工现场禁止露天熔融沥青，主要是为了防治（）污染。A.大气B.固体废物C.水体D.噪声【答案】 A12. 【问题】 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生较大事故的，处上一年年收入（）的罚款A.40%B.45%C.50%D.60%【答案】 D13. 【问题】 根据民法典，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同【答案】

5、 B14. 【问题】 路面表面防水排水设施组成不包括（ ）。A.路拱横坡B.急流槽C.拦水带D.路肩坡度【答案】 B15. 【问题】 应进行试验路段施工的路基不包括（ ）。A.二级公路填土路堤B.三级公路填石路堤C.四级公路黄土路堑D.四级公路土石路堤【答案】 C16. 【问题】 填石渗沟只宜用于渗流，且纵坡不能小于（ ）。A.4%B.3%C.2%D.1%【答案】 D17. 【问题】 （2015年真题）根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时，应至少提前（ ）天书面通知监理人。A.5B.7C.14D.28【答案】 B18.

6、 【问题】 （2018年真题）某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工，（承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日；承包商租赁的挖土机窝工2个台班：挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班，承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班。则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）元。A.4800B.5200C.5400D.5800【答案】 B19. 【问题】 （2016年真题）如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是( )。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由运货人承担C.已

7、收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】 A20. 【问题】 甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。A.只能由甲承担责任B.只能由赵某承担责任C.由甲和赵某各自承担责任D.由甲和赵某承担连带责任【答案】 D二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 关于硐室的分层施工法，以下说法正确的是（）。A. 当用全断面一次掘进围岩维护困难，或者由于硐室的高度较大而不便于施工时，将整个硐室分为几个分层，施工时形成台阶状。上分层工作面超前施工的，称为正台阶工作面施

8、工法；下分层工作面超前施工的称为倒台阶工作面施工法。B. 正台阶工作面(下行分层)施工法按照硐室的高度，整个断面可分为2 个以上分层，每分层的高度以1.83.0m 为宜或以起拱线作为上分层。上分层的超前距离一般为23 m。如果硐室是采用砌碹支护，在上分层掘进时应先用锚喷支护(一般锚喷支护为永久支护的一部分砌碹工作可落后于下分层掘进1.53. 0 m，下分层也随掘随砌墙，使墙紧跟迎头C. 采用正台阶工作面施工方法应注意的问题是：要合理确定上下分层的错距，距离太大，上分层出矸困难；距离太小，上分层钻眼困难，故上下分层工作面的距离以便于气腿式凿岩机正常工作为宜D. 倒台阶工作面(上行分层)施工法下分

9、层工作面超前边掘边砌墙，上分层工作面用挑顶的矸石作脚手架砌顶部碹E. 当支护方式为金属支架支护时，上分层应先掘出起拱线以上部分，前窜前探梁并把拱顶部分支护好，然后将两帮岩石掘出，将支架的腿子栽好，并腰帮接实。中间的岩石暂时保留并作为顶板支护作业时的平台，可滞后上分层46m【答案】 ABCD2. 【问题】 下列设施中，属于交通标志的有（）。A.警告标志B.指示标志C.指令标志D.提示标志E.旅游区标志【答案】 AB3. 【问题】 关于推土机，以下说法正确的是（）。A. 推土机是土方工程施工的主要机械之一，是在履带式拖拉机上安装推土板等工作装置而成的机械，是一种自行式的挖土、运土工具。按铲刀的形式

10、分，推土机有索式和液压式B. 按推土机行走方式分，推土机有履带式和轮胎式。推土机的经济运距在200m以内，以80150 m为最佳运距C. 推土机的特点是操作灵活、运输方便，所需工作面较小，行驶速度较快，易于转移D. 推土机可以单独使用，也可以卸下铲刀牵引其他无动力的土方机械，如拖式护运机、松土机、羊足碾等。常用推土机的推土板有索式和液压操纵两种E. 液压操纵推土板的推土机除了可以升降推土板外，还可调整推土板的角度，因此具有更大的灵活性【答案】 ACD4. 【问题】 下列矿业工程项目，属于中、小型矿建工程的有（ ）。A.单项工程合同额为2000万元的风井井筒施工项目B.年产60万t、绝对瓦斯涌出

11、量约为35m3/min的井下巷道工程C.单项工程合同额为980万元的选煤厂电气设备安装工程D.年产45万t、相对瓦斯涌出量约为15m3/t的井下巷道工程E.年产30万t、单项工程合同额为1800万元的选煤厂原料仓土建工程【答案】 BC5. 【问题】 爆破工作要采用合理的掏槽方式、选择合理的爆破参数、根据光面爆破的要求进行炮眼布置，确保良好的爆破效果，其要求包括（ ）。A.炮眼深度应综合考虑钻眼设备、岩石性质、施工组织形式来合理确定B.炮眼直径可根据炸药药卷直径和爆破要求进行选择，通常为245mmC.炮眼数目应综合考虑岩石性质、炸药性能和爆破效果来进行实际布置D.炸药消耗量结合岩石条件、爆破断面

12、大小、爆破深度及炸药性能进行确定E.装药结构宜采用正向装药，工作面一次爆破【答案】 ACD6. 【问题】 关于硐室爆破分类，以下说法正确的是（）。A. 按地域分为地表硐室爆破、井下硐室爆破、水下硐室爆破。B. 按用途分为矿山硐室爆破、路堑硐室爆破、定向爆破筑坝、采石硐室爆破、建港硐室爆破、平场硐室爆破、建筑物拆除硐室爆破C. 按爆堆破碎程度和堆积形态分为集中药包硐室爆破、条形药包硐室爆破、平面药包硐室爆破、分集药包硐室爆破、混合药包硐室爆破。D. 按药室形态分为抛掷爆破、加强松动爆破、松动爆破、崩塌爆破、一侧抛掷一侧松动爆破E. 按起爆方式分为齐发爆破、秒差爆破、毫秒差爆破、分秒差爆破【答案】

13、 AB7. 【问题】 卷材防水屋面施工的技术要求有（ ）。A.卷材防水屋面基层突出屋面结构的女儿墙、烟囱等的交接处应做成圆弧B.上下两层卷材应互相垂直铺设C.铺贴卷材采用搭接法时，上下层卷材的搭接缝应错开D.卷材防水层的基层变形较大时，应优先采用满粘法E.立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用满粘法【答案】 AC8. 【问题】 下列属于土方路基工程质量检验实测项目有()。A.弯沉B.纵断高程C.中线偏位D.平整度E.平顺度【答案】 ABCD9. 【问题】 高层建筑铜制给水管道的连接方式可采用（）。A.专用接头B.螺纹卡套压接C.沟槽连接D.焊接连接E.法兰连接【答案】 ABD10. 【问题】 当K

14、m等于05【S】时，反应速度为最大速度的A.35B.12C.23D.13E.34【答案】 C11. 【问题】 关于后张法预应力孔道压浆及封锚的说法，正确的有()。A.预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在24h内完成B.矿物掺合料的品种宜为级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰C.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入D.对结构或构件中以上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆E.同一管道的压浆应连续进行，一次完成【答案】 CD12. 【问题】 复合地基承载力特征值应通过（）。A.现场复合地基载荷承载试验确定B.采用增强体的载荷试验结果和周边土的承载力特征值结合经验确定C.采用增

15、强体的载荷试验结果确定D.采用复合地基载荷承载验算确定E.凭经验确定【答案】 AB13. 【问题】 关于钻眼爆破法施工爆破工作的要求，以下说法正确的是（）。A. 掏槽方式应结合工作面条件、钻眼设备进行合理确定，可采用斜眼、直眼等掏槽方式B. 炮眼深度应综合考虑钻眼设备、岩石性质、施工组织形式来合理确定。通常气腿式凿岩机炮眼深度为1. 83 m，凿岩台车为1. 62. 5 mC.雷管宜采用毫秒延期电雷管，在有瓦斯或煤尘爆炸危险的区域爆破时总延期时间不超过150ms，在底板出水较大时应在底部炮眼使用防水电雷管D. 炮眼数目应综合考虑岩石性质、炸药性能和爆破效果来进行实际布置E. 炸药消耗量应结合岩

16、石条件、爆破断面大小、爆破深度及炸药性能进行确定【答案】 AD14. 【问题】 液体石油沥青可适用于（ ）。A.热拌沥青混合料B.透层C.SMA混合料D.粘层E.冷拌沥青混合料【答案】 BD15. 【问题】 关于措施项目费，以下说法正确的是（）。A. 特殊地区施工增加费：是指工程在沙漠或其边缘地区、高海拔、高寒、原始森林等特殊地区施工增加的费用B. 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调建设单位进行的专业工程发包，对建设单位自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用C. 脚手架工程费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销(或租

17、赁)费用D. 工程定位复测费：是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用E. 大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用【答案】 ACD16. 【问题】 路基边坡封面防护的形式有()。A.铺草B.捶面C.抹面D.喷浆E.喷射混凝土【答案】 BCD17. 【问题】 矿井联系测量中的物理定向方法是()。A.经纬仪定向B.陀螺经纬仪定向C.投向仪定向D.磁性仪器定向E.光学经纬仪定向【答案】 BCD18

18、. 【问题】 关于矿业工程施工总平面布置原则的说法，正确的有（ ）。A.临时变电所应布置在工业广场引入线的一侧B.混凝土搅拌站应远离井口C.临时压风机房应靠近井筒布置，但与提升机保持一定距离D.临时爆炸物品库应设置在远离工业广场的偏僻处E.凿井提升机房应避开永久建筑位置【答案】 ACD19. 【问题】 根据受力特点，桥梁可分为（）。A.梁式桥B.拱式桥C.预应力混凝土桥D.悬索桥E.组合体系桥【答案】 ABD20. 【问题】 隧道附属设施有()等。A.通风照明设施B.明洞C.安全应急设施D.洞门E.供配电设施【答案】 AC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 背景资料：某施工单位承接了

19、农村公路的516m简支板桥施工项目，桥梁上部结构为先张法预应力空心板，下部结构为双柱式桥墩，基础为桩基础，桥面面层为5cm厚沥青混凝土，采用租赁摊铺机摊铺。桥头附近为砂性黏土，地势平坦，施工单位拟在此布置预制梁场，所需普通工人主要在当地雇用，当桩基础施工完毕后按规定进行了完整性检测。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位购买了三套千斤顶，为使用方便，千斤顶、油泵随机组合起来张拉预应力钢绞线。由于工期紧，新设备购买后立即投入使用。事件2：在桥面施工前，施工单位安装伸缩缝后即进行5cm厚沥青混凝土施工，要求摊铺机匀速行驶，技术员随时检查高程及摊铺厚度。1、结合背景资料，写出施工单位需要签订哪

20、些合同2、现场预制梁场布置一般应考虑哪些因素3、针对事件1，改正错误之处。4、针对事件2，改正错误之处。若按背景所述方法施工，可能产生哪些质量病害【答案】1、施工单位需要签订的合同有：承包合同、采购合同、租赁合同、检测合同、保险合同、劳动合同、安全合同、廉政合同。2、现场预制梁场布置一般应考虑的因素：现场的面积、地形、工程规模、安装方法、工期及机械设备情况等。3、针对事件1，改正如下：在进行张拉作业前，必须对千斤顶、油泵进行配套标定，并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时，要进行编组，不同组号的设备不得混用。4、针对事件2，改正如下：为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺，先摊

21、铺沥青混凝土面层，再做构造物伸缩缝。若按上述背景施工，可能产生路面不平整病害，接缝处压实度不足造成跳车明显，还可能导致伸缩缝早期破坏。2. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料，表土无流沙，厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在井筒表土施工时，施工单位发现有35m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法施工0

22、5个月后难以通过。施工单位提出工程变更，采用化学注浆的方法通过，造成总工期延误1个月，费用增加120万元。事件二：井筒基岩施工中，井筒实际涌水量约50m3h，施工单位报请建设单位同意后，采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，费用增加200万元。事件三：井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，致使总工期延长2个月。然后，顺利通过验收。问题：1在事件一中，施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中，施工单位应如何进行索赔3在事件三中，工程未通过验收是否合理为

23、什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况，以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：1)合同中任何工作工程量的改变；2)工作质量或其他特性的变更；3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；4)删减任何合同约定的工作内容；5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；6)改变原定的施工顺序或时

24、间安排；7)施工中提出的合理化建议；8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月，费用200万元。针对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。3. 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务，并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩

25、措施，总工期每提前1个月奖励10万元，总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料，表土无流沙，厚度不到30m基岩部分最大涌水量不到30m3h。因此，施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工，基岩采用钻眼爆破法施工，采用吊泵进行排水。在施工过程中，发生了以下事件：事件一：在井筒表土施工时，施工单位发现有35m厚的流沙层，采用普通井圈背板施工法施工05个月后难以通过。施工单位提出工程变更，采用化学注浆的方法通过，造成总工期延误1个月，费用增加120万元。事件二：井筒基岩施工中，井筒实际涌水量约50m3h，施工单位报请建设单位同意后，采用工作面预注浆法堵水，造成工程延误2个月，

26、费用增加200万元。事件三：井筒施工结束进行验收时，发现井筒总的涌水量为15m3h，验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水，施工单位为此增加费用130万元，致使总工期延长2个月。然后，顺利通过验收。问题：1在事件一中，施工单位的变更是否合理所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功索赔的工期是多少2在事件二中，施工单位应如何进行索赔3在事件三中，工程未通过验收是否合理为什么壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿壁后注浆最终的经济损失是多少【答案】1、施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。本题主要考察合同变更的具体情况，以及由于变更产生的索赔问题。本项

27、目的变更是由于地质条件变化导致的，因而，施工单位的变更是合理的，由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更：1)合同中任何工作工程量的改变；2)工作质量或其他特性的变更；3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；4)删减任何合同约定的工作内容；5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更；6)改变原定的施工顺序或时间安排；7)施工中提出的合理化建议；8)其他变更，如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。2、施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关证明资料。可申请索赔工期2个月，费用200万元。针

28、对本井筒的施工实际情况，施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔，具体程序是：首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知，然后提交索赔报告和有关资料，业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。4. 背景资料：某高速公路M合同段，路面采用沥青混凝土，路线长19.2km。该路地处平原地区，路基横断面以填方36m高的路堤为主，借方量大，借方的含石量4060。地表层以黏土为主，其中K7+200K9+800段，地表层土厚78m，土的天然含水量为4052，地表无常年积水，孔隙比为1.21.32，属典型的软土地基。结合实际情况

29、，经过设计、监理、施工三方论证，决定采用砂井进行软基处理，其施工工艺包括加料压密、桩管沉入、机具定位、拔管、整平原地面等。完工后，经实践证明效果良好。在施工过程中，针对土石填筑工程，项目部根据作业内容选择了推土机、铲运机、羊足碾、布料机、压路机、洒水车、平地机和自卸汽车以及滑模摊铺机等机械设备。在铺筑沥青混凝土路面面层时，因沥青混凝土摊铺机操作失误致使一工人受伤，并造成设备故障。事故发生后，项目部将受伤工人送医院治疗，并组织人员对设备进行了抢修，使当天铺筑工作顺利完成。问题：1本项目若采用抛石挤淤的方法处理软基，是否合理?说明理由。2根据背景材料所述，按施工的先后顺序列出砂井的施工工艺。3选择

30、施工机械时，除了考虑作业内容外，还有考虑哪些因素?针对土石填筑施工，项目部所选择的机械是否妥当?说明理由。4项目部还应做哪些工作来处理该背景中的机械设备事故。【答案】P18-301不合理。原因有：(1)软基深度较深（达到78m）、面积大，而抛石挤淤处理深度不宜大于3m，工程经济性较差。(2)地表无常年积水，施工速度慢。2整平原地面机具定位桩管沉入加料压实拔管。3选择施工机械时，除了考虑作业内容外，还应考虑：(1)环境条件(地理气候条件、作业现场条件、作业对象的土质条件)；(2)工程量；(3)施工进度计划；(4)施工质量要求；(5)现有机械的技术状况和新机械的供应情况。针对土石填筑施工，项目部所

31、选的机械不妥当。不应选择布料机和滑模摊铺机。4项目部还应做以下工作来处理该背景中的机械设备事故：(1)肇事者和肇事单位均应如实上报，并填写“机械事故报告单”；(2)必须对相关责任人进行批评教育和追究责任，对非责任事故也要总结教训；(3)在机械事故处理完毕后，将事故详细情况记录。5. 某新建办公楼工程，建筑面积48000，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂定金额1000万元。双方依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定

32、在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。总承包单位于合同约定之日正式开工，截止2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费用1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。【问题】（1）请列式计算工程预付款起扣点（单位：万元，保留小数点后两位）。（2）总承包单位的哪些索赔成立。（6分）【答案】（1）预付款=（31922.13-1000）15%=4638.32万元起扣点P=T-M/N=（31922.13-1000）-4638.32/65%=23786.25万元（2）总承包单位索赔成立费用包括：购置钢筋资金占用费用1.88万元，利润18.26万元。原因：因为该工程的施工总承包合同是依据建设工程合同（示范文本）（GF-2013-0201）签订的，所以按照规定，预付款在付款期满后的7d内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。税是不能要求索赔的。