2022年全国监理工程师自测考试题93.docx

《2022年全国监理工程师自测考试题93.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国监理工程师自测考试题93.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】 C2. 【问题】 为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供()的合同A.固定价格、可调工期B.固定价格、固定工期C.可调价格、固定工期D.可调价格、可调工期【答案】 B3. 【问题】 在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。A.监理规划B.监理实施细则C.监理大纲D.

2、监理专项施工方案【答案】 B4. 【问题】 在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】 A5. 【问题】 下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（ ）。A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告

3、的日期D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】 B6. 【问题】 在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。A.本工作及后续工作的总时差B.本工作及后续工作的自由时差C.非关键工作所拥有的机动时间D.总工期和后续工作的限制条件【答案】 D7. 【问题】 下列关于资格预审文件的澄清中，表述错误的是( )。A.申请人的澄清或说明应采用书面形式B.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D.申请人主动提出的澄清或说明，招标人和审查委员会应当接受并作为资格预审申请

4、文件的组成部分【答案】 D8. 【问题】 建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有中标通知书；专用合同条款；通用合同条款；发包人要求；勘察纲要；投标函及投标函附录；勘察费用清单；合同协议书（）A.B.C.D.【答案】 B9. 【问题】 根据建设工程监理规范(GB/T50319-2013)，施工单位未经批准擅自施工的，总监理工程师应()A.及时签发监理通知单B.立即报告建设单位C.及时签发工程暂停令D.立即报告政府主管部门【答案】 C10. 【问题】 装配式建筑PC 构件生产阶段的质量控制中，对钢筋制作、钢筋安装、预埋件安装等环节，必须检验合格并经( )完成隐蔽工程验收，才能进行下

5、一道工序。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.驻厂监理工程师D.监理员【答案】 C11. 【问题】 水泥混凝土路面人工、小型机械化施工的模板高度的允许误差为（）mm。A.1B.2C.3D.5【答案】 B12. 【问题】 实施建设工程监理的过程中，收集完建设工程监理的有关资料之后需要做的工作是（）。A.编制建设工程监理大纲B.编制监理规划及监理实施细则C.组建项目监理机构D.向建设单位提交工程监理文件资料【答案】 B13. 【问题】 在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包

6、人，14天D.发包人，21天【答案】 D14. 【问题】 建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.流水能力B.工作面C.施工过程D.专业工作队数【答案】 B15. 【问题】 敏感度系数是指（）。A.不确定性因素变化率与项目评价指标变化率之比B.项目评价指标变化率与不确定性因素变化率之比C.不确定性因素变化值与项目评价指标变化值之比D.项目评价指标变化值与不确定性因素变化值之比【答案】 B16. 【问题】 某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（ ）天。A.2B.3C.4D.5【答案

7、】 D17. 【问题】 建设工程质量管理条例规定，工程监理单位转让工程监理业务的，将被处以合同约定的监理酬金（）的罚款。A.15%以上30%以下B.25%以上50%以下C.30%以上50%以下D.35%以上60%以下【答案】 B18. 【问题】 某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为 ( )万元。A.2200B.2300C.2450D.2510【答案】 B19. 【问题】 施工企业提交的履约保函,属于担保法规定的()担保。A.留置B.保证C.定金D.

8、质押【答案】 B20. 【问题】 根据民法典，关于无效合同或者被撤销合同的法律后果的说法，正确的是（ ）。A.合同被确认无效或者被撤销后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失B.合同部分无效，即使不影响其他部分效力的，其他部分仍然无效C.合同无效或被撤销后，履行中的合同在不受影响的情况下，应当继续履行D.当事人因无效合同或者被撤销的合同所取得的财产，应当予以折价返还【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位的安全责任有（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案B.针对采用新工艺的建设工

9、程提出预防生产安全事故的措施建议C.发现存在安全事故隐患时要求施工单位整改D.监督施工单位执行安全教育培训制度E.将保证安全施工的措施报有关部门备案【答案】 AC2. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应组织专家对()的专项施工方案进行论证、审查。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.设备安装工程E.高大模板工程【答案】 AB3. 【问题】 隧道浅埋段基本工艺要点（）。 A.短进尺B.少扰动C.强支护D.早封闭E.少观测【答案】 ABCD4. 【问题】 质量管理的发展大致经历的阶段包括（）。 A.质量检验阶段B.统计质量管理阶段C.全面质量管理阶段D.事中质量管理阶段E

10、.时候质量管理阶段【答案】 ABC5. 【问题】 为确保工程质量，在市政工程及房屋建筑工程项目中，要对()实行见证取样。A.工程材料B.设备的预埋件C.承重结构的混凝土试块D.承重墙体的砂浆试块E.结构工程的受力钢筋【答案】 ACD6. 【问题】 （）构成了“领导作用”三角。A.领导B.战略C.顾客与市场D.资源E.过程管理【答案】 ABC7. 【问题】 压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施【答案】 ABCD8. 【问题】 列关于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求的说法中，正确的是（）A.伸缩

11、装置的钢构件外观应光洁、平整，不得扭曲，并进行有效的防腐处理B.伸缩装置应在工厂组装，出厂时应附有效的产品质量合格证明文件C.安装时应使伸缩装置的中心线和桥梁中心线相重合，安装位置和高程应符合要求D.伸缩装置应在沥青混凝土铺装后，采用正开槽的方式进行安装E.伸缩装置安装预留的槽口尺寸应符合设计规定，锚固筋的位置应准确【答案】 ABC9. 【问题】 在工程质量事故处理的鉴定验收中，验收结论通常包括（）A.事故已排除，可以继续施工B.隐患已消除，结构安全有保证C.对结构补强的结论D.对建筑物外观影响的结论E.经修补处理后，完全能满足使用要求【答案】 ABD10. 【问题】 根据建设工程监理规范，属

12、于设备监造工作的有（）。A.编制设备制造计划B.编制设备制造方案C.审查原材料的质量证明文件D.参加设备整机性能检测E.参加设备运到现场的交接【答案】 CD11. 【问题】 注册监理工程师在执业活动中应严格遵守的职业道德守则有（）。【新教材变动】A.遵法守规，诚实守信B.严格监理，优质服务C.恪尽职守，爱岗敬业D.团结协作，尊重他人E.加强学习，接受继续教育【答案】 ABCD12. 【问题】 建设工程监理评标办法中，通常包括的评标内容有()。A.工程监理单位的基本素质B.工程监理人员配备C.建设工程监理规划D.建设工程监理费用报价E.试验检测仪器设备及其应用能力【答案】 ABD13. 【问题】

13、 根据标准设计施工总承包招标文件，关于联合体的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人应当是联合体B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改C.联合体协议为总承包合同的附件D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容【答案】 CD14. 【问题】 （2020年真题）根据标准监理招标文件，监理人的工作内容有（）。A.收到施工组织设计文件后编制监理规划B.参加由委托人主持的第一次工地会议C.检查施工承包人的试验室D.查验施工承包人的施工测量放线成果E.核查施工承包人对施工进度计划的调整【答案】 BCD15. 【问题】 （2017年真题）同

14、一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿【答案】 ACD16. 【问题】 灾难计划是针对严重风险事件制定的，其内容应满足()的要求。A.援救及处理伤亡人员B.调整建设工程施工计划C.保证受影响区域的安全尽快恢复正常D.使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复E.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害【答案】 AC17. 【问题】 下列选项中，属于利用外

15、国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程的有()。A.使用外商援助资金的项目B.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目C.使用国外银行贷款资金的项目D.使用国外政府及其机构贷款资金的项目E.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目【答案】 BD18. 【问题】 （2019年真题）民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A.没有代理权B.代理权授权范围不明C.超越代理权D.代理权终止以后E.授权代理时限不清【答案】 ACD19. 【问题】 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括（）。A.使用外商援助资金的项目B.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目C.使用国外银行贷款资

16、金的项目D.使用国外政府及其机构贷款资金的项目E.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目【答案】 BD20. 【问题】 依据中华人民共和国担保法的规定，（）不能作为保证合同的担保人。A.幼儿园B.学校C.医院D.银行E.企业【答案】 ABC三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件1：为控制工程质量，项目监理机构确定的巡视内容包括;施工单位是否按工程设计文件进行施工；施工单位是否按批准的施工组织设计、(专项)施工方案进行施工；施工现场管理人员、特别是施工质量管理人员是否到位。事件2：专业临理工程师收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，检

17、查和复核了施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书事件3：项目监理机构在巡视中发现，施工单位正在加工的一批钢筋未经报验，随即签发了工程智停令,要求施工单位暂停钢筋加工、办理见证取样检测及完善报验手续。施工单位质检员对该批钢筋取样后将样品送至项目监理机构，项目监理机构确认样品后要求施工单位将试样送检测单位检验。事件4在质量验收时,专业监理工程师发现某设备基础的预理件位置偏差过大,即向施工单位签发了监理通知单要求整改。施工单位整改完成后电话通知项目监理机构进行检查,监理员检查确认整改合格后,即同意施工单位进行下道工序施工。问题1.针对事件1,项目监理机构对工程质量的巡视还应包括哪些内容?2.针

18、对事件2专业监理工程师对施工控制测量成果及保护措施还应检查、复核哪些内容?3.分别指出事件3中施工单位和项目监理机构做法的不妥之处,写出正确做法。4.分别指出事件4中施工单位和监理员做法的不妥之处,写出正确做法。【答案】问题1：巡视还应包括下列主要内容：1、施工单位是否按工程建设标准施工。2、使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3、特种作业人员是否持证上岗。问题2：专业临理工程师的检查、复核还应包括内容：施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。问题3：（1）施工单位不妥之处和正确做法：不妥1，施工单位的钢筋未经报验，即开始加工。正确做法：施工单位应将该批钢筋的的质

19、量证明文件报送给监理机构。不妥2，施工单位质检员对该批钢筋取样。正确做法：施工单位在对进场材料实施见证取样前要通知负责见证取样的监理机构，在负责见证的监理人员现场监督下，施工单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。不妥3，施工单位质检员将样品送至项目监理机构。2. 某工程通过招投标确定了施工单位和监理单位并分别签订了合同。在施工过程中，发生了下列事件：事件1：A桥为上跨高速公路的普通钢筋混凝土连续梁桥，上部构造采用满布支架施工，满布支架荷载设计计算时考虑了以下三类荷载：（1）模板和支架自重；（2）结构混凝土重力；（3）人员、机具荷载。按此计算结果进行预压加载后，恰逢连降阴雨，雨

20、水使堆载土袋饱水，并在土袋凹陷部位囤积，导致支架坍塌。事件2：监理工程师巡视时，发现路基施工中使用未经检验的土工格栅。若继续施工，该部位将被隐蔽。监理工程师立即向施工单位下达暂停该路基施工指令，要求对该材料进行检验，并在规定时间将上述情况报告建设单位。经检验，材料各项指标满足要求可以使用。监理工程师随即指令恢复施工。该事件（处于关键线路上）造成了停工损失及工期延长。由于材料检验合格，施工单位提出了延长工期与费用索赔要求。事件3：B桥在梁板架设（处于关键线路）过程中，受宏观经济政策影响，建设单位资金未到位，已经有3个月未拨付施工单位计量款，导致施工单位赊欠工人工资，工人撤场，施工单位被迫停止了架

21、梁作业。为了能按期完工，建设单位要求施工单位立即恢复架梁施工。问题：1.事件1中，A桥满布支架荷载设计计算是否合理?请说明理由。2.A桥支架预压的目的是什么?3.事件2中，监理工程师是否应同意施工单位提出的索赔，为什么?4.事件3中，按照合同规定施工单位应当采取哪些应对措施?5.事件3中，监理工程师如何协调、处理建设单位和施工单位的纠纷?【答案】1.不合理。有如下荷载未考虑到：（1）振捣混凝土时产生的振动荷载；（2）新浇筑混凝土对模板的冲击力；（3）其他可能的荷载如风荷载雪荷载冬季保温设施荷载等；（4）安全系数1.051.10。2.检验支架的安全性；消除支架地基的不均匀沉降和支架的非弹性变形并

22、获取弹性变形参数。3.不同意提出的延长工期索赔和费用索赔。因为属于施工单位自身的原因造成的。4.施工单位：此时可向建设单位发出通知，要求建设单位采取有效措施纠正违约行为。建设单位在收到施工单位通知后的28天内仍不履行合同义务，施工单位可以停工，并通知监理单位。施工单位暂停施工28天后，建设单位仍不纠正违约的，施工单位可发出解除合同通知。监理单位：违约事件发生后，监理工程师应调查分析，掌握情况，依据合同规定和有关证据评估损失，提出处理意见。监理工程师应进行调解，使双方本着友好协商的态度解决好问题。3. 某监理公司承担了一座特大桥(含收费站)施工阶段(包括施工招标)的监理任务。经过施工招标，业主选

23、定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件一：施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达，G工程公司的投标文件未密封。事件二：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师对其中5号桩混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。事件三：若桩钻孔取样检查合格，A公司要求

24、该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。事件四：业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。事件五：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求业主重新采购供货。问题：1事件一中，评标委员会应如何处理这两家公司的投标2事件二中，A公司的做法是否妥当为什么3事件三中，A公司的要求合理吗为什么4事件四中，监理工程师是否应予以签认为什么5事件五中，C公司的要求是否合理为什么【答案】1事件一中：(1)评标委员会对F工程公司的投标文件不予评审。理由：逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标

25、人将予以拒收。(2)评标委员会对G工程公司的投标文件不予评审。理由：投标文件不按规定密封，招标人将予以拒收。2事件二中，A公司的做法不妥。理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。本题中A公司与D公司是总包与分包的关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3事件三中，A公司的要求不合理。理由：索赔的关键要看双方有没有合同关系。施工单位与建设单位有合同关系，与监理单位没有合同关系。因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担，应由建设单位承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的

26、工期；建设单位的损失再和监理单位商议解决。4监理工程师应予签认。理由：根据建设工程施工合同管理中关于材料设备的到货检验的有关规定，对于发包人供应的材料设备，若到货时间早于合同约定时间，发包人承担由此发生的保管费用。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属于发包人责任，由业主承担因此发生的保管费用。5事件五中，C公司提出的要求不合理。理由：C公司不应向业主提出采购要求，业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。4. 某工程，实施过程中发生如下事件：事件2：项目监理机构编制监理规划时初步确定的内容包括：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；工程质量控制；工程造价控制

27、；工程进度控制；合同与信息管理；监理工作设施。总监理工程师审查时认为，监理规划还应补充有关内容。事件3：工程施工过程中，因建设单位原因发生工程变更导致监理工作内容发生重大变化，项目监理机构组织修改了监理规划。事件4：专业监理工程师现场巡视时发现，施工单位在某工程部位施工过程中采用了一种新工艺，要求施工单位报送该新工艺的相关资料。问题：2事件2中，监理规划还应补充哪些内容？3事件3中，写出监理规划的修改及报批程序。4写出专业监理工程师对事件4的后续处理程序。【答案】2事件2中，监理规划还应补充的内容：监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；安全生产管理的监理工作；组织

28、协调。3事件3中，监理规划的修改及报批程序如下：（1）由总监理工程师组织专业监理工程师修改；（2）经工程监理单位技术负责人审批4专业监理工程师对事件4的后续处理程序如下：（1）审查施工单位报送的新工艺的质量认证材料和相关验收标准的适用性；（2）必要时，应要求施工单位组织专题论证；（3）审查合格后报总监理工程师签认。5. 某工程执行建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%（以人材机为基数），

29、利润率为5%（以人材机和管理费为基数），综合税率为10%，人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。工程实施过程中发生如下事件：事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令。当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：基坑围护工程损失33万元；工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用7.8万元。事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊

30、车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元（总价措施费），设备保护费3.5万元（总价措施费），规费为5万。事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。【问题】1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？3.逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？4.针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用和增加的工程款。5.事件4中，项目

31、监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。（以万元为单位，结果保留2位小数）【答案】1.安全文明施工费（281504500）3%979.5（万元）；签约合同价（281504500979.5150123）（110%）37292.75（万元）2.事件1中，施工单位可以提出增加赶工费用。理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。（5038）/50100%24%20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的

32、补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。3.应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；应给予费用补偿，非施工单位原因造成的损失，5.7万元费用应由建设单位承担；不应给予费用补偿，受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用不属于建设单位责任（或风险），属于施工单位与文物部门的合同关系。费用补偿总额335.738.7（万元）。4.因工程变更增加的分项工程费用（18080123000160000）/10000（120%）（15%）26.51（万元）增加的工程款（26.511.0383.55）（110%）48.186（万元）