2022年山西省监理工程师深度自测试题.docx

《2022年山西省监理工程师深度自测试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山西省监理工程师深度自测试题.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年监理工程师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B2. 【问题】 机柜背面净距不应小于（）。A.0.3mB.0.5mC.0.6mD.0.8m【答案】 C3. 【问题】 在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解

2、除合同通知。A.1B.14C.28D.56【答案】 C4. 【问题】 某建设项目，当isub1/sub=25%时，净现值为200万元，当isub2/sub=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()A.21.25%B.28.50%C.28.85%D.32.14%【答案】 C5. 【问题】 工程施工过程发生质量事故造成5 人死亡，直接经济损失5000 万元，该事故属于()事故。A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】 C6. 【问题】 （2018年真题）根据建设工程监理规范GB/T 503192013，单位工程完工后，工程竣工预验收应由（）组织相关人员进行。A.总监理工程师B

3、.建设单位项目负责人C.总监理工程师代表D.施工单位项目负责人【答案】 A7. 【问题】 根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。A.设计单位B.建设单位的研究试验费C.施工单位的其他直接费D.施工单位的间接费【答案】 B8. 【问题】 关于平行检验的说法，下列选项中，正确的是()。A.平行检验是项目监理机构在施工阶段质量控制的重要工作之一B.平行检验是指对工程实体的量测检验C.平行检验人员应根据施工单位自检情况填写检验结论D.平行检验是指项目经理机构对施工单位自检结论的核验【答案】 A9. 【问题】 ( )是评定申请人

4、的资质、业绩和信誉是否满足招标工程的要求。A.初步审查B.详细审查C.形式评审D.响应性评审【答案】 B10. 【问题】 监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应()。A.认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接地进行B.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员C.编制指导性施工总进度计划并控制其实施D.建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核【答案】 B11. 【问题】 下列关于建设工程监理相关制度的表述中，正确的是（ ）。A.项目法人责任制是实行工程监理制的必要条件B.工程监理制是实行工程招标投标制的重要保证C.合同管理制是落实工程监理制的重要

5、保障D.工程监理制是实行项目法人责任制的充分条件【答案】 A12. 【问题】 （2019年真题）根据标准设计施工总承包招标文件，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求【答案】 A13. 【问题】 根据住房和城乡建设部发布的工程质量安全手册（试行），项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（ ）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特

6、种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】 A14. 【问题】 建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（ ）为止。A.工程竣工验收B.工程保修期满C.工程交付使用D.工程款支付时【答案】 B15. 【问题】 在我国建设投资的构成中，下列不属于建设单位经费的是（ ）。A.工程监理费B.业务招待费C.工程招标费D.竣工验收费【答案】 A16. 【问题】 根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高

7、的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架【答案】 D17. 【问题】 某施工机械台班，耐用总台班数为160个台班，一次大修理费为5万元，大修理周期为5，则该机械台班大修理费为（ ）万元。A.0.100B.0.125C.0.156D.0.188【答案】 B18. 【问题】 建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。A.1B.2C.3D.6【答案】 C19. 【问题】 风险型CM 合同的计价方式是（）。A.固定总价B.成本加酬金C.固定单价D.可调单价【答案】 B20. 【问题】 路基填前碾压前，应要求施工单位对路基基

8、底原状土进行取样试验。每公里应至少取（）个点，并应根据土质变化增加取样点数。A.2B.3C.5D.6【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（）。A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物C.不包括地下和水文条件D.不包括气候条件E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔【答案】 ABD2. 【问题】 施工组织的主要研究对象是， 施工过程中的时间问题、空间问题、资源问题、经济问题指的是（）。A.施工进度计划编制B.组织管

9、理机构及场地布置C.劳动力、材料、机具设备等的供应D.工程造价、工程成本控制及资金合理利用E.尽力加快工程进度【答案】 ABCD3. 【问题】 工程监理单位对工程勘察方案审查的内容有（）。A.勘察工作内容是否与勘察合同及设计要求相符B.勘察点布置是否合理C.现场勘察组织及人员安排是否合理D.勘察进度计划是否满足工程总进度计划要求E.试样的数量和质量是否符合规范要求【答案】 ABCD4. 【问题】 下列勘察合同文件中，解释顺序在专用合同条款之后的是（ ）。A.勘察费用清单B.投标函C.通用合同条款D.发包人要求E.合同协议书【答案】 ACD5. 【问题】 下列选项中，关于工程监理单位职责的说法错

10、误的有()。A.工程监理单位应审查专项施工方案中的安全措施是否符合工程建设强制性标准B.项目监理机构发现存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改C.专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告D.项目监理机构应旁站检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应附具安全验算结果【答案】 CD6. 【问题】 为了有效地控制建设工程投资，从技术上采取措施包括（）。A.重视设计多方案选择B.严格审查监督初步设计C.明确投资控制者及其任务D.深入技术领域研究节约投资的可能性E.明确管理职能分工【答案】 ABD7

11、. 【问题】 下列属于临时工程的有（ ）。A.工作便道B.汽车便道C.电力支线D.汽车便桥E.电信线路【答案】 BD8. 【问题】 根据标准设备采购合同的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（）。A.设备生产应当由买方进行监造B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验E.交货前检验的有关费用由卖方承担【答案】 B9. 【问题】 绿色公路建设五大任务包括（）。A.统筹资源利用，实现集约节约B.加强环境保护，注重自然和谐C

12、.着眼周期成本，强化建养并重D.实施创新驱动，实现工程高效E.完善标准规范，推动示范引领【答案】 AC10. 【问题】 根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（）。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据【答案】 AB11. 【问题】 下列关于资金时间价值的论述，正确的有（）。A.资金时间价值常采用连续复利计算方法计算B.资金作为生产要素，在任何情况下都能产生时间价值

13、C.一般而言，资金时间价值应按间断复利计算方法计算D.资金投入生产经营才能增值，因此其时间价值是在生产经营中产生的E.资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值，因而它是由时间创造的【答案】 CD12. 【问题】 采用缩短某项工作持续时间的方法来调整建设项目进度计划，需要满足的要求有（）。A.改变非关键线路上有关工作的逻辑关系B.优先压缩自由时差大的工作持续时间C.有关工作的进度拖延时间不能超过总时差D.采用增加资源投入措施E.被压缩持续时间的工作位于超过计划工期的非关键线路上【答案】 D13. 【问题】 某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人共同

14、检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（）A.承包人可以单独进行检验，视为监理人在场情况下进行B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验D.重新检验由监理人单独进行E.重新试验结果证明质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担【答案】 AC14. 【问题】 县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列的措施包括（ ）。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的施工单位财务流水明细C.进入被检查单位的施工现场进行检查D.发

15、现有影响工程质量的问题时，责令改正E.发现有影响工程质量的问题时，对责任人处以拘留【答案】 ACD15. 【问题】 （2018年真题）关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。A.项目建议书应由承包人完成B.设计依据的标准应由发包人提出C.发包人应为设计人提供现场服务D.设计合同的违约金属于法定而无需约定E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式【答案】 BC16. 【问题】 单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格之外，还包括()。A.质量控制资料完整B.所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整C.主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范的规定D.施工操作依据、检查

16、记录完整E.观感质量验收符合要求【答案】 ABC17. 【问题】 按照建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E.提供施工现场的地下管线资料【答案】 AD18. 【问题】 项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。A.外观尺寸B.规格C.型号D.产品标志E.工艺性能【答案】 ABCD19. 【问题】 下列监理人员基本职责中，属于监理员职责的有()。A.进行见证取样B.处理工程索赔C.检查现场安全生产管理体系D.编写监理日志E.复核工程计

17、量数据【答案】 A20. 【问题】 工程建设参与各方通用的监理工作表格包括()A.工程临时延期申请表B.工程材料报审表C.监理工作联系单D.费用索赔审批表E.工程变更单【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位，同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核

18、。项目监理过程中有如下事件。事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证。并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中5名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程

19、要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了“工程暂停令”，并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试，但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的。【问题】1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?3事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有

20、哪些不妥?写出正确的做法。4监理单位应如何处理事件2?5在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应给予批准?说明理由。【答案】1(1)总监理工程师组织审批施工组织设计的程序：总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认；需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审查。(2)总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理中，第一个问题的处理不妥，因总监理工程师无权改变设计。第二个问题的处理妥当，属于施工组织设计审查应处理的问题。2专业监理工程师对施工单位试验室除

21、考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容有：(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求，是否处于良好的可用状态。(2)精度是否符合需要。(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限。(4)试验室管理制度是否齐全、符合实际。(5)试验、检测人员的上岗资质。3第一次工地会议做法中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。正确做法：开工准备工作基本完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工。(2)不妥之处：会后建设单位起草了会议纪要。正确做法：会议纪要由项目监理机构负责起草。(3)不妥之处：将会议纪要送发监理单位、施

22、工单位。正确做法：会议纪要经与会各方代表会签，然后分发给各有关单位。2. 某工程项目发承包双方签订了工程施工合同，工期5个月。合同约定的工程内容及其价款包括：分部分项工程项目（含单价措施项目）4项，费用数据与施工进度计划见下表；总价措施项目费用10万元（其中含安全文明施工费6万元）；暂列金额费用5万元；管理费和利润为不含税人材机费用之和的12%；规费为不含税人材机费用与管理费、利润之和的6%；增值税税率为9%。分部分项工程项目费用数据与施工进度计划表有关工程价款支付条款如下：1.开工前，发包人按签约含税合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的20%作为预付款支付承包人，预付款在施工期间的第2?

23、5个月平均扣回，同时将安全文明施工费的70%作为提前支付的工程款。2.分部分项工程项目工程款在施工期间逐月结算支付。3.除开工前提前支付的安全文明施工费工程款之外的总价措施项目工程款，在施工期间的第1?4个月平均支付。5.发包人按每次承包人应得工程款的90支付。6.竣工验收通过后45天内办理竣工结算，扣除实际工程含税总价款的3%作为工程质量保证金，其余工程款发承包双方一次性结清。该工程如期开工，施工中发生了经发承包双方确认的下列事项：1.分部分项工程B的实际施工时间为第2?4月。2.分部分项工程C所需的工程材料C1实际采购价格价格上涨，双方约定分部分项工程C实际综合单价为285.79（元/）。

24、3.承包人索赔的含税工程款为4万元。【答案】问题1：（1）签约合同价：（120.2+10+5）（1+6%）（1+9%）=156.210（万元）（2）工程预付款：（156.210-（6+5）（1+6%）（1+9%）20%=28.700（万元）（3）提前支付安全文明施工费工程款：6（1+6%）（1+9%）70%90%=4.367（万元）问题2：（1）应支付工程款：28.8/2+37.8/3+（10-670%）/4x（1+6%）（1+9%）90%-28.700/4=22.409（万元）（2）拟完工程计划投资：（28.8+37.8/2）（1+6%）（1+9%）=55.113（万元）（3）己完工程计划投

25、资：（28.8+37.8/3）（1+6%）（1+9%）=47.834（万元）（4）进度偏差：47.834-55.113=-7.279（万元）进度拖后7.279万元。问题3：（2）结算尾款：（156.210-0.974）（1-3%）-110-28.700=11.879（万元）3. 某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的

26、项目监理组，并按专业分别设置了若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，如未整改，则由相应标段项目监理组负责人签发工程暂停令，要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送

27、建设单位。在报送的监理规划中，项目监理人员的部分职责分工如下：（1）投资控制组负责人审核工程款支付申请，并签发工程款支付证书，但竣工结算须由总监理工程师签认；（2）合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（3）进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况，并由该组负责入审批工程延期；（4）质量控制组负责入审批项目监理实施细则；（5）A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作，及时调换不称职的监理，人员。问题：指出总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。【答案】总监理工程师工作中的不妥之处（1）不妥之处：总监理工程师安排项目监理组负责

28、人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.5分）正确做法：总监理工程师主持编制A1、A2标段两个监理规划。（0.5分）（2）不妥之处：六个职能部门根据Al、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管理。（0.5分）正确做法：A1和A2两个标段的项目监理组直接对A1、A2标段的施工单位进行监理。（0.5分）（3）不妥之处：由相应标段项目监理负责人签发工程暂停令要求停工整改。（0.5分）正确做法：“工程暂停令”应由总监理工程师签发。（0.5分）（4）不妥之处：总监理工程师主持召开了第一次工地会议。（0.5分）正确做法：应由建设单位主持召开第一次工地会议。（0.5分）（5）不妥之处：

29、第一次工地会议后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。（0.5分）正确做法：监理规划应在签定委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位技术负责人审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。（1.5分）4. 某新建民用机场工程施工招标过程中，招标人规定采用工程量清单计价作为投标人的商务报价。评标过程中发现：投标人在分部分项工程量清单中，对“道面加筋补强”的钢筋数量进行了修正，补列了“道面标志”的工程量。后经证实，该两处错漏确因设计单位的疏忽产生；在措施项目清单中，说明由于工期紧张而另外安排了夜间施工，并因此特别增列了夜间施工措施费。施工承包合同规定：规费费率3.5

30、%，以分部分项工程费为基础计算；综合税率10%。在施工过程中，发生以下事件：事件1：由于设计变更，道面半刚性基层的工程量发生了一定的增加，施工单位参考合同中的报价，对增加的工程量重新提出综合单价，以此作为结算依据。事件2：在工程进行到第2个月时，业主要求航站楼工程增加一项花岗石墙面，由业主提供花岗石材料。双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为基础，管理费费率取40%，利润率为14%。变更工程的相关信息见表2-12。变更工程的相关信息表2-12问题：1.工程量清单应由哪个单位提供？说明工程量清单的组成部分。2.投标人对分部分项工程量清单提出的修正和项目补列是否允许？说明理由

31、。对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目是否允许？说明理由。3.评价施工单位对道面半刚性基层增加的工程量提出的综合单价的合理性。4.计算花岗石墙面工程的综合单价。5.计算花岗石墙面工程的全费用综合单价。【答案】1.（1）工程量清单应由招标人统一提供。（2）工程量清单的组成包括：分部分项工程量清单；措施项目清单；其他项目清单；规费项目清单；税金项目清单。2.（1）投标人对分部分项工程量清单提出修正和补列均不允许。因为分部分项工程量清单是招标人提供的，用于各个投标人编制投标文件的法定基础，任何投标人对清单所列内容均不得擅自变动；如对分部分项工程量清单的内容有疑义，或分部分项工程量清单有遗漏

32、项目，只能在投标准备阶段提出质疑，由招标人作出统一修改。（2）投标人对招标文件提供的措施项目清单中增列夜间施工项目允许。因为措施项目清单尽管是招标人提供的，但规范中规定：投标人可根据招标项目的特点和本企业的实际情况进行调整。3.（1）如工程量的增加在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；（2）如工程量的增加超过了合同约定的幅度，其超过部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。4.（1）0.5660=33.60（元/m2）；（2）0.1550.8+1.06530+0.0299240+6.4=575.50（元/m2）；（3）0.005249.18+0.096952=5.2

33、9（元/m2）；33.60+5.29=38.89（元/m2）；（4）38.8940%=15.56（元/m2）；（5）38.8914%=5.44（元/m2）；综合单价：33.6+5.29+575.5+15.56+5.44=635.39（元/m2）。5.全费用综合单价：635.39（1+3.5%）（1+10%）=723.392（元/m2）。5. 某高速公路工程项目监理业务由业主直接委托给某工程监理公司，监理范围包括了路基路面、桥梁、隧道等主要项目的设计和施工监理。在合同谈判过程中，业主原计划仅将质量控制、进度控制、合同管理、组织协调工作等任务委托给该监理公司，经该监理公司建议，业主最终将投资控制任

34、务也交给了该公司。在制定监理规划时，有关人员就派驻该项目的总监理工程师数量发生了争议。有人坚持认为要分别按桥梁工程、隧道工程和路基路面工程设置机构并分别委任1名总监理工程师，共计3名。监理规划的内容经过讨论一致认为应包括：工程概况；监理单位的权利和义务；工程项目实施的组织；监理机构的建立；监理范围内的总目标；项目投资、进度、质量控制；合同管理；信息管理；组织协调；承包商配合监理事项等。在某次监理工作每周一次的例会上，总监理工程师强调下周工作的重点是配合审查业主方提出的工程变更事项，以及及时签发工程变更令。问题：1业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现行法律法规的规定？2该项目监理公司应

35、派几名总监理工程师为妥？为什么？3该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？4业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？5监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？6监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？7根据施工合同文件的规定，能够构成工程变更的常见事项有哪些？工程变更只能由业主提出吗？工程变更令应由谁签发？8监理工程师在审查工程变更价款时，应注意什么事项？9变更合同按什么方法进行？【答案】1.业主直接将监理任务委托给该监理公司，是否符合现

36、行法律法规的规定？答案：这种直接委托监理任务的做法违反了招标投标法的规定。该法明确规定，关系公共利益安全、政府投资、外资工程等实行监理必须招标。公路工程属于基础设施建设项目，因此应当采用招标方式选择监理企业。2.该项目监理公司应派几名总监理工程师为妥？为什么？答案：该项目监理公司应派一名总监理工程师。理由：该项目只有一份监理委托合同。3.该项目的监理机构应采取什么结构形式？为什么？答案：该项目的监理机构应采取按设计与施工阶段分解的直线制监理组织形式，直线制组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对各自所属部门的事务负责，项目监理机构中不再另设职能部门。这

37、种组织形式适用于能划分为若干个相对独立的子项目的大、中型建设工程。因为该项目在地理位置上比较分散，线路比较长且监理任务包括了设计与施工两个阶段。4.业主最终采纳了监理公司的建议，将投资控制任务也委托给了该公司，说明了什么？答案：说明工程项目的目标控制要取得比较满意的效果，必须将三大目标的控制即质量、进度、投资控制有机结合起来。5.监理工程师在对工程项目进行目标规划和控制时，应注意什么？答案：在目标规划时，要注意统筹兼顾，在需求与目标之间，在三大目标之间反复协调，力求做到需求与目标的统一，三大目标的统一；要针对整个目标系统实施控制，防止盲目追求单一目标而冲击或干扰其他目标的现象发生。6.监理规划和监理实施细则分别由谁负责编制？该项目的监理规划是否应该分阶段编写？监理单位讨论的上述监理规划的内容中，你认为哪些项目不应编入监理规划？答案：（1）监理规划和监理实施细则应分别由总监理工程师和相应的专业监理工程师编制。（2）该项目的监理规划应该分阶段编写。（3）上述讨论的内容中监理单位的权利与义务、工程项目实施的组织、承包商配合监理事项等不应列入监理规划。