2022年浙江省一级建造师高分预测试卷12.docx

《2022年浙江省一级建造师高分预测试卷12.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江省一级建造师高分预测试卷12.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年一级建造师试题一 , 单选题 (共20题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1. 【问题】 下列高速公路环保工程质量检验实测项目中，不属于中央分隔带绿化实测项目的是（）。2017真题A.降噪效果 B.土层厚度 C.苗木成活率 D.草坪覆盖率【答案】 A2. 【问题】 对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】 B3. 【问题】 列入城建档案馆接收的工程，（） 组织工程档案预验收。A.建设单位B.监理单位C.城建档案管理机构D.城乡规划主管部门【答案

2、】 C4. 【问题】 施工钢板桩围堰时，在（ ）中不宜使用射水下沉办法。A.黏土B.砂土C.碎石土D.风化岩【答案】 A5. 【问题】 县级广播电视节目收转机房距电气化铁道允许的最小距离为( )。A.500mB.1000mC.1500mD.2000m【答案】 B6. 【问题】 避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度( )。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】 B7. 【问题】 某混凝土构件采用木模板施工，木模板一次净用量为200m2，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，木模板可周转使用5次，每次补损率为5%，则木模板的周期使用量为（）m2。A.48.00 B.

3、49.44 C.51.00 D.48.96【答案】 D8. 【问题】 关于建筑施工企业劳动用工的说法，错误的是()。A.建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工B.建筑施工企业应当将每个工程项目中的施工管理.作业人员劳务档案中有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中按规定如实填报C.劳动合同应一式三份，双方当事人各持一份，劳动者所在工地保留一份备查D.建筑施工企业与劳动者应当自试用期满后，按照劳动合同法规的规定签订书面劳动合同【答案】 D9. 【问题】 根据施工组织设计的管理要求，重点、难点分部（分项）工程施工方案的批准人是（）。 2016A.项目技术负责人B.施工单位技术责任人

4、C.项目负责人D.总监理工程师【答案】 B10. 【问题】 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。A.监理工程师办公室与工人宿舍 B.监理工程师办公室与工人食堂C.监理工程师办公室与木工车间 D.工人宿舍与食堂【答案】 C11. 【问题】 铁路电气化改造增设道岔，应采用的铺设方法是（ ）。A.整体吊装入位B.机械分段铺设C.侧位预铺面入D.原位组装铺设【答案】 C12. 【问题】 水利水电工程地基处理方法中，（）是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉，是地基处理最通用的方法。A.开挖 B.灌浆 C.置换法 D.排水法【答案】 A

5、13. 【问题】 根据使用频率及生产经营情况，暂停使用的计量检测设备所处的状态时（ ）。A.合格B.禁用C.封存D.停用【答案】 C14. 【问题】 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，编制单位建筑工程概算可以采用方法是（ ）。A.单位工程指标法B.概算指标法C.概算定额法D.类似工程概算法【答案】 C15. 【问题】 建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量计划阶段的主要任务是（ ）。A.明确质量日标并制订实现目标的行动方案B.展开工程项目的施工作业技术活动C.对计划实施过程进行科学管理D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正【答案】 A16. 【问题】 根据公路工程设计变更管

6、理办法相关规定，重大设计变更由（ ）负责审批。A.建设单位B.交通运输部C.省级交通运输主管部门D.国家审计署【答案】 B17. 【问题】 下列参数中，属于风机的主要性能参数是（ ）。A.流量、风压、比转速 B.流量、吸气压力、转速C.功率、吸气压力、比转速 D.功率、扬程、转速【答案】 A18. 【问题】 某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息 偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（ ）。A. (P/A,i,n) B. (A/P,i,n) C. ( F/A,i,n) D. (A/F,i,n)【答案】 B19. 【问题】 下列

7、关于会计信息的质量要求错误的是（ ）。A.企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认.计量和报告，保证会计信息真实可靠.内容完整B.会计信息应当清晰明了，便于财务会计报告使用者理解和使用C.会计信息应当具有可比性D.企业应当按照以交易或者事项的法律形式为依据进行会计确认.计量和报告【答案】 D20. 【问题】 为有效对应收账款进行监督，明确各项应收账款收账时间和紧迫性，适宜采用的方法是编制（ ）。A.账龄分析表B.应收账款日记账C.盈亏平衡表D.现金流量表【答案】 A二 , 多选题 (共20题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)1. 【问题】 监理工程师职责有（ ）。A.编制监理规划

8、B.预审各类付款证书C.签发监理月报D.审批分部工程开工申请振告E.编制监理实施细则【答案】 BD2. 【问题】 在类精密进近灯光系统中，最大倒闸时间为15s的灯有（）。A.距跑道人口300m以内的进近灯B.跑道边灯C.滑行道边灯D.跑道中线灯E.滑行道中线灯【答案】 BC3. 【问题】 通风与空调系统节能性能检测的项目包括（）、空调冷热水、冷却水总流量等内容。A.室内温度B.各风管风量C.通风与空调系统的总风量D.空调机组的水流量E.室外温度【答案】 ACD4. 【问题】 （2020年真题）下列影响工程进度因素中,属于承包人可以要求合理延长工期的有（）。A.业主在工程实施中增減工程量对工期产

9、生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】 AB5. 【问题】 关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（ ）。A.单斜井通常采用压入式通风B.单斜井压入式通风靠巷道回风C.双斜井需分别采用抽出式通风D.抽出式通风时需要靠巷道回风E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式【答案】 AB6. 【问题】 下列资产在财务管理上可作为现金管理的有（ ). (2013)A.应收账款B.库存现金C.银行存款D.银行本票E.无形资产【答案】 BCD7. 【问题】 某

10、工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程安全生产管理条例，要求该设备租赁公司提供( )。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】 AB8. 【问题】 下列选项中属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】 ACD9. 【问题】 （2020年真题）吊装作业中，平衡梁的主要作用有()。A.保持被吊物的平衡状态B.平衡或分配

11、吊点的载荷C.强制改变吊索受力方向D.减小悬挂吊索钩头受力 E.调整吊索与设备间距离【答案】 AB10. 【问题】 混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度 B.钢筋保护层厚度 C.合同约定的项目 D.纵向钢筋布置位置 E.其他认为必要检查的项目【答案】 ABC11. 【问题】 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年。工程于2004年8月5日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有 ()A.供热系统：自2004年采暖期起，到2006年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1年C.屋面防水工

12、程：7年D.有防水要求的卫生间、厨房：5年E.基础工程：50年【答案】 ACD12. 【问题】 深层搅拌法适用于加固的土层有()。A.淤泥B.砂土C.黏性土D.杂填土E.淤泥质土【答案】 AC13. 【问题】 进行合同分析的原因有（ ）。 A.合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解B.合同中存在问题和风险C.监理单位及政府监督机构的规定D.工程小组、项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部E.同在一个工程中，往往几份、十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系【答案】 ABD14. 【问题】 室温条件下的残余变形可分为焊件的面内变形和面外变形，其中属于面外变形的有（

13、）。A.失稳波浪变形B.焊缝纵向收缩变形C.焊缝回转变形D.弯曲变形E.扭曲变形【答案】 AD15. 【问题】 关于ABC分类管理法的说法，正确的有（）。A.质量问题累计频率080%定为A类问题B.质量问题累计频率在80%90%区间的问题定为B类问题C.累计频率在90%100%区间的问题定为C类问题D.B类问题即次要问题，作为次重点管理E.C类问题即主要问题，进行重点管理【答案】 ABCD16. 【问题】 合同中应该将业主对工程项目的各种要求描述清楚，承包商可以据此开展设计、采购和施工，开展工程总承包的依据可能包括（ ）。A.业主的安全管理B.业主质量管理C.业主自行采购设备清单及采购界面D.

14、业主采用的工程技术标准和各种工程技术要求E.工程所在地有关工程建设的国家标准、地方标准或者行业标准【答案】 CD17. 【问题】 建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有( )（2013）A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署和工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【答案】 ACD18. 【问题】 在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有( )。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请C.仲

15、裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定【答案】 BD19. 【问题】 在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应该标明（ ）。A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.样品数量【答案】 ABD20. 【问题】 下列关于法人、法定代表人说法，正确的是（ ）。A. 法人对外承担有限责任B. 法定代表人不当执行职务行为的民事责任，自行承担C. 特别法人包括机关法人、基层群众自治性组织法人D. 法人均应当依法进行登记，并自登记时取得法人资格E. 企

16、业章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人【答案】 C三 , 大题分析题 (共5题，每题8分)1. 【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问

17、题】1按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2根据矿山安全法实施条例，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2根据矿山安全法实施条例，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3工期延误20d，其中设计变

18、更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。2. 某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单

19、计价，合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在15以内时，执行原有综合单价。工程量增幅大于15时，超出部分按原综合单价的09倍计算；工程量减幅大于15时，减少后剩余部分按原综合单价的11倍计算。项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事件：事件1：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低先快后慢，先静后振，由路基中心向边缘碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。事件2：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20d，施工单位提出工期和费用索赔。事件

20、3：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况见表2。【问题】1除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数2分别指出事件1中压实作业的错误之处并写出正确做法。3事件2中，施工单位的索赔是否成立说明理由。4分别计算事件3借土回填和抛石挤淤的费用。【答案】1试验段还应确定的技术参数：确定路基预沉量值；按压实要求，确定压实遍数；确定路基宽度内每层虚铺厚度。2事件1中压实作业的错误之处及正确做法。错误之处一：压路机碾压时先高后低，先快后慢。正确做法：压路机碾压时应先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。错误之处二：压路机碾压时由路基中心向边缘碾压。正确做法：压路机碾

21、压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。3事件2中施工单位的索赔成立。理由：因农田补偿问题延误工期20d，并且导致施工无法进行，是建设单位的责任。4由于(30000-25000)25000=2015。因此，合同约定范围内(15以内)的费用为：25000(1+15)21=603750元；超出15部分的费用为：30000-25000(1+15)2109=23625元；借土回填的费用为：603750+23625=627375元。由于(12800-16000)16000=-20，工程量减幅大于15，减少后剩余部分按原综合单价的11倍计算，抛石挤淤的费用为：128007611=10

22、70080元。3. 1背景某建设公司承揽某机场主跑道的修筑工程，在实施合同的过程中，由于业主拖欠工程进度款，造成合同工期大幅延误和巨大的成本额外开支，建设公司蒙受重大损失。据此，该公司邀请某律师事务所向业主提出索赔报告。2问题(1)索赔要求成立必须具备的条件有哪些?(2)如何计算人工费上涨额度?(3)如何计算材料费上涨额度?【答案】(1)施工单位的索赔要求成立必须同时具备以下四个条件：1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；2)造成费用增加或工期损失的原因不属于施工单位的行为责任；3)造成的费用增加或工期损失不是应由施工单位承担的风险；4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了索赔

23、的书面意向通知和索赔报告。(2)人工费上涨计算方法：(3)材料费上涨。由于工期延长，材料价格逐年上涨，给公司带来额外损失。材料费4. 某高速公路M合同段（K17+300?K27+300)，主要为路基土石方工程，本地区岩层构成为泥岩、砂岩互层，抗压强度20MPa，地表土覆盖层较薄。在招标文件中，工程量清单列有挖方2400000m3(土石比例为6:4)，填方2490000m3，填方路段填料由挖方路段调运，考虑到部分工程量无法准确确定，因此采用单价合同，由监理工程师与承包人共同计量，土石开挖综合单价为16元/m3。施工过程中部分事件摘要如下：事件1:施工单位开挖路基后，发现挖方土石比例与设计文件出入

24、较大，施工单位以书面形式提出设计变更，后经业主、监理、设计与施工单位现场勘察、洽商，设计单位将土石比例调整为3.4:6.6，变更后的土石方开挖综合单价调整为19元/m3。经测算，变更后的项目总价未超过初步设计批准的概算。事件2:在填筑路堤时，施工单位采用土石混合分层铺筑，局部路段因地形复杂而采用竖向填筑法施工，并用平地机整平每一层，最大层厚40cm，填至接近路床底面标高时，改用土方填筑。事件3:该路堤施工中，严格质量检验，实测了压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、横坡、边坡。1.公路工程设计变更管理办法将设计变更分为哪几种？事件1中的设计变更属于哪一种？说明理由。2.指出事件2中施工方法

25、存在的问题，并提出正确的施工方法。3.指出事件3中路堤质量检验实测项目哪个不正确？还需补充什么实测项目？4.针对该路段选择的填料，在填筑时，对石块的最大粒径应有何要求？1.(1)公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。(2)属于较大设计变更，理由：单项变更金额达到720万元2400000X(1916)=7200000(元），符合单项工程费用变化超过500万元的规定。2.(1)不应釆用平地机整平。因含石量为66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。(2)不应采用竖向填筑法。土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。【答案】1.(1)公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和

26、一般设计变更。(2)事件一中的设计变更属于较大设计变更。因为单项变更金额达到了2400000X(19-16)=7200000（元），超过500万元的规定。2.(1)不应采用平地机整平。因含石量为66%，整平应采用大型推土机辅以人工进行。(2)不应采用竖向填筑法。土石路堤只能采用分层填筑，分层压实。3.不应该实测弯沉值，还应实测平整度。4.土石混合料中石料强度大于20MPa时，石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3，超过的石料应清除或打碎。5. 某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行

27、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双发签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。事件二：主单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.

28、00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工据算，双方书面签字确认与2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3此书面要求建设单位支付所欠款项，但

29、是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行驶工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。1、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中哪一类？3、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？4、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）？5、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少

30、个月？E单位诉讼是否成立？其可以行驶的工程款优先受偿权是多少万元？【答案】1、不妥之一：市建委指定了专门的招标代理机构理由是：违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二：在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三：经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。理由是：应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。2、E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元+其他项目费为1200.

31、00万元）（1+1%）（1+3.41%）=19948.82万元根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6类：（1）投资估算；概算造价；(3）预算造价；(4）合同价；(5)结算价；（6）决算价。该中标造价属于合同价。3、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照要提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6除专用条款另有约定外,发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。原建设部建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30，其余费用应当按照施工进度支付。50%32250%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元。